Szabványos szerződéses feszített mennyezetek. Szerződés feszített mennyezetek beépítésére

MEGÁLLAPODÁS __________

Kotelniki "________" __________2015

OOO ProfService+ a továbbiakban: VÁLLALKOZÓ, akit egyrészt a Charta alapján eljáró Alekszej Vjacseszlavovics Zubcsenko igazgató, másrészt _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ megállapodás az alábbiak szerint:

1. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

1.1. Megrendelő leszállítja, Vállalkozó pedig átveszi a helyiségben feszített mennyezet beépítési szerződést az alábbi címen: _________________________________________________________________________________________________ (a továbbiakban a megállapodásban Telephely).

1.2. Vállalkozó vállalja, hogy a munkát a jelen szerződés mellékletei formájában elkészített és annak szerves részét képező szerződés feltételeinek és munkarajzainak megfelelően önállóan végzi el.

2. A SZERZŐDÉS SZERINTI MUNKÁK KÖLTSÉGE

2.1. A Vállalkozó által jelen szerződés alapján elvégzett munkák költségét a feszített mennyezet beépítésére vonatkozó szerződéses ár megállapodásának jegyzőkönyve (3. sz. melléklet) határozza meg, és ______________________________________________________________________________________________________________

Az előleg összege (legalább 50%) _______________________________________________________

2.2. A munkavégzés költségét a felek jelen szerződés megkötésekor a Vállalkozói Árlista szerint, az időpontban érvényes. megállapodás aláírása. A kezdeti szerződéses árban és a munkavégzés feltételeiben vagy ezen paraméterek valamelyikében bekövetkező minden változást a felek további írásbeli megállapodása alapján kell rögzíteni. A szerződés minimális értéke 7000 rubel.

3. A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI

A jelen szerződés szerinti munkák elvégzéséhez a Vállalkozó kötelezettséget vállal:

3.1. Valamennyi munkát a jelen szerződésben és mellékleteiben meghatározott körben és feltételekkel elvégezni, a munkákat olyan állapotban átadni a Megrendelőnek, amely lehetővé teszi a létesítmény normál működését.

3.2. A munkát teljes mértékben a munkarajzoknak és ütemtervnek megfelelően végezze.

3.3. Biztosítsa a szükséges anyagokat, berendezéseket, alkatrészeket.

3.4. Gondoskodni kell a biztonság, védelem érdekében szükséges intézkedések végrehajtásáról környezet, az egészségügyi és higiéniai előírásoknak és a tűzbiztonsági intézkedéseknek való megfelelés.

3.5. Az elvégzett munka átvételi okiratának aláírásától számított 3 napon belül a Megrendelő területén kívül a Vállalkozó tulajdonát képező építőipari gépeket, berendezéseket, szerszámokat, műszereket, leltárt, anyagokat, termékeket, szerkezeteket és egyéb vagyontárgyakat el kell szállítani.

3.6. Teljes mértékben eleget tesz a jelen megállapodásból eredő valamennyi kötelezettségének.

3.7. A felek minden szükséges intézkedést megtesznek a többletköltségek elkerülése érdekében. Ha a Vállalkozónak a Megrendelő kötelezettségeinek elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése miatt többletköltségei merülnek fel, úgy a többletköltség mértékéről a Megrendelőt tájékoztatja, azokat dokumentumokkal igazolva, amelyek alapján a felek megállapodást kötnek az ütemezésről. és visszatérítésük formája.

4. A VEVŐ KÖTELEZETTSÉGEI

A jelen szerződés teljesítése érdekében a Megrendelő kötelezettséget vállal:

4.1. Átadja a Vállalkozónak a munkavégzéshez szükséges helyiségeket a kommunikációs séma megjelölésével. Az ügyfél képviselője az Egyedi, amely közvetlenül átadja a helyiséget a Vállalkozó szerelőcsapatának az itt végzett munkára.

4.2. Gondoskodjon a Vállalkozó anyagainak, berendezéseinek, szerszámainak és egyéb vagyonának megfelelő védelméről a munka megkezdésétől az átvételi okirat aláírását követő elszállításig, ideértve a beépített feszített födémtöredékek biztonságát is.

4.3. Amennyiben a beépített feszített mennyezet minőségére nincs kifogás, a munkát át kell venni és a szerelés befejezése után azonnal aláírni az elvégzett munka átvételi és átadási okiratát.

4.4. Teljes mértékben eleget kell tennie a jelen megállapodás egyéb pontjaiban foglalt valamennyi kötelezettségének, valamint minden műszaki követelménynek (a megállapodás 1. sz. melléklete). A Megrendelő kötelezettségeinek teljes vagy részleges nem teljesítése esetén a Vállalkozó nem vállal felelősséget a feszített mennyezet beépítési feltételeinek be nem tartásáért.

5. A MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

5.1. Szerelés dátuma ______________________________________. A feszített födémek beépítésén folyó folyamatos munka miatt a beépítés időpontja eltolódhat, melyről a Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelőt előzetesen értesíti.

6. KIFIZETÉSEK ÉS ELSZÁMOLÁSOK

6.1. A Megrendelő jelen szerződés aláírásakor a szerződés szerinti költség legalább 50%-át kifizeti. A munkavégzés és az átvételi igazolás aláírása után a fennmaradó összeget Megrendelő kifizeti.

7. MUNKÁK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS ÁTVÉTELE

7.1. A Vállalkozó önállóan szervezi meg a telephelyen a munkák legyártását tervei és ütemezései szerint, a jelen szerződés feltételeihez kapcsolódva.

7.2. A munka átvételére azt követően kerül sor, hogy a felek teljesítik a jelen szerződésben vállalt valamennyi kötelezettségüket.

7.3. Az objektum átvétele a munka befejezésének napján történik. E feltételnek a Megrendelő hibájából történő nem teljesülése esetén a csapat további kiutazásának költsége az elvégzett munka átvételi és átadási okiratának aláírására a felek megállapodása alapján kerül meghatározásra, de nem kevesebb, mint 500 rubel. minden kijáratnál.

8. VIS MAJEUR

8.1. A felek mentesülnek a felelősség alól a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeik részleges vagy teljes elmulasztásáért, ha az annak következménye természetes jelenség, ellenségeskedések és egyéb vis maior körülmények, és ha ezek a körülmények közvetlenül befolyásolták jelen szerződés végrehajtását.

A jelen megállapodás szerinti kötelezettségek teljesítésének határideje a vis maior körülmények fennállásának időtartamával, valamint az e körülmények által okozott következményekkel arányosan halasztásra kerül.

9. GARANCIA

9.1. A vállalkozó garantálja:

Valamennyi munka magas színvonalú elvégzése maradéktalanul és a jelen szerződésben meghatározott határidőn belül;

A felhasznált anyagok, szerkezetek, berendezések és rendszerek megfelelő minősége;

A munka átvételekor és a létesítmény garanciális üzemeltetése során feltárt hiányosságok, hiányosságok időben történő elhárítása.

9.2. A Vállalkozó az alábbi garanciákat is vállalja:

A mennyezeti lapok varratainak összekötéséhez és a szigony hegesztéséhez a lemezhez - 10 év;

A mennyezet és a beépítési elemek beépítése esetén - az átvételi okirat felek általi aláírásától számított 3 év, kivéve a mennyezet Megrendelő vagy harmadik fél általi szándékos vagy nem szándékos megrongálását.

A Vállalkozó által beszerelt lámpatestek esetében - 30 nap;

9.3. A Vállalkozó a hibák kijavításáról szóló okirat elkészítésében való részvételhez, azok elhárításának módjában és feltételeiben való megegyezés érdekében köteles a Megrendelő írásbeli értesítésének kézhezvételétől számított legkésőbb öt napon belül képviselőjét kiküldeni. Az okirat elkészítése után a Vállalkozónak joga van a mennyezetet leszerelni és azt a gyártóhoz vizsgálatra megküldeni. A felső határ cseréje a vizsgálat eredménye alapján a vizsgálat eredményének kézhezvételétől számított 5 napon belül történhet. A feszített mennyezet vászon cseréjekor Vállalkozó nem vállal felelősséget a beépített befejező anyagok (tapéta, mennyezeti lábazat, linóleum, parketta, laminált, gipszkarton stb.) biztonságáért.

10. A FELEK VAGYONI FELELŐSSÉGE

10.1. Az Ügyfél általi megsértése miatt szerződéses kötelezettségek fizet a Vállalkozónak:

A helyiségek Vállalkozó részére történő átadásának késedelme esetén - a szerződés összegének 1%-a minden késedelem napjára;

Az elkészült építési projektek átvételének megkezdésének késedelme - több mint 3 nap a Vállalkozó átadásra vonatkozó értesítésének kézhezvételétől számítva - minden napra az objektum szerződéses árának 1%-ának megfelelő kötbér. késedelem, de legfeljebb a szerződéses ár 10%-a;

A Vállalkozó anyagainak, felszereléseinek, szerszámainak és egyéb vagyonának a Megrendelő hibájából bekövetkező megsérülését vagy elvesztését meg kell téríteni. anyagi kár teljesen.

Egy szerelőcsapat állásidejéért a Megrendelő 250 rubelt fizet a Vállalkozónak. az állásidő minden órájára.

A munkavégzés időpontjának Megrendelő általi megváltoztatásáért a szerződés aláírása után a Megrendelő 1200 rubelt fizet minden dátumváltoztatásért.

10.2. Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek megszegése esetén a Megrendelőnek fizet:

Az objektum építésének a Vállalkozó hibájából történő idő előtti befejezése esetén - az objektum szerződéses árának 3%-ának megfelelő kötbér minden késedelem napjára, de legfeljebb a szerződéses ár 10%-a;

Az építmények és építmények hibáinak a felek cselekményében meghatározott határidőn belüli elhárításának késedelméért, valamint a Vállalkozó egyoldalú cselekményével történő megjelenésének elmaradása esetén napi 1% kötbér. késedelem, de legfeljebb a szerződéses ár 5%-a.

10.3. A bírság, kötbér és vagyonvesztés megfizetése, valamint a veszteségek megtérítése nem mentesíti a feleket kötelezettségeik teljesítése alól.

11. MEGSZŰNÉS

11.1. A megrendelőnek jogában áll a szerződés felbontását követelni a vállalkozótól az alábbi esetekben:

A Vállalkozó által a munka megkezdésének 5 napot meghaladó késése a Megrendelőn kívülálló okból;

Vállalkozó hibájából a munkavégzés késedelme, ha a szerződésben rögzített munkavégzési határidő 10 nappal többel megnövekszik.

11.2. A vállalkozónak joga van a szerződés felbontását követelni az alábbi esetekben:

A munkavégzés Megrendelő általi felfüggesztése a Vállalkozótól független okok miatt 20 napot meghaladó időtartamra;

Munkaköltség több mint 1/3-os csökkentése, a Megrendelő által a projektdokumentációban végrehajtott változtatásokkal összefüggésben;

11. 3. Az a fél, aki a szerződés felmondásáról dönt a rendelkezéseknek megfelelően ez a cikk, 5 nappal írásos szándéknyilatkozatot küld a másiknak. A szerződés megszűnik kellő időben. Abban az esetben, ha a szerződés a Megrendelő hibájából, a felmondási idő megsértése miatt szűnik meg, a Vállalkozó visszatartja a Megrendelőtől a Megrendelő méretei szerint készített feszített mennyezetszövet költségét és 2000 rubel kártérítést. .

11.4. A szerződés megszűnésekor a vétkes fél köteles megtéríteni a másik fél veszteségét, ideértve az elmaradt hasznot is, de legfeljebb a szerződéses ár 10%-át.

12. KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

12.1. Jelen megállapodás aláírását követően a felek között a jelen szerződéssel kapcsolatos minden korábbi írásbeli és szóbeli megállapodás, levelezés, tárgyalás érvénytelen.

12.2. A Vállalkozó vagy a Megrendelő hibájából a munkavégzés következtében harmadik személynek okozott kárt a vétkes fél köteles megtéríteni. Harmadik személynek előre nem látható okból okozott kár megtérítésének költségeit a felek egyenlő arányban térítik meg.

12.3. A jelen megállapodás minden módosítása és kiegészítése érvényesnek minősül, ha végrehajtásra kerül írásés a felek aláírták.

12.4. Minden egyéb olyan vonatkozásban, amelyet ez a megállapodás nem ír elő, az Orosz Föderáció jogszabályainak normáit kell alkalmazni.

12.5. A szerződésben meghatározott összes alkalmazás annak szerves részét képezi.

12.6. vitatott kérdések jelen megállapodás teljesítése során felmerülő kérdéseket a bíróság az előírt módon rendezi.

12.7. Ez a megállapodás két példányban készül – egy-egy példányban mindkét fél számára.

CÍMEK ÉS RÉSZLETEK

Vállalkozó: Vevő:

OOO "ProfService+" ____________________________________

MD Kotelniki mikrokörzet Kovrovy d. 37 (teljes név)

TIN/KPP 5027167662/502701001 Város:___________________________________

OGRYUL 1105027013156 Utca:______________________________

Számlaszám: 40702810800240014203 Ház:_____________________________________

a 13. számú fiókban "Moszkva régió" JSCB "MOSOBLABANK" OJSC Lakás: ___________________________

c/c 30101810200000000055 Emelet:____________________________________

BIK 044651055 tel:_________________________________________

Vállalkozótól: _______________________________ Megrendelőtől: _______________________________

Tehát úgy döntött, hogy feszített mennyezetet szerel fel. Nos, kiváló választás a mennyezeti felületre néző lehetőség. Már csak szakképzett szakembert kell találni, és szerződést kell kötni a feszített mennyezetek felszerelésére.

Ebben a cikkben elemezzük a papírmunka elérhető árnyalatait, és segítünk elkerülni számos buktatót és esetleges konfliktushelyzetet. Ha egy kis időt tölt a piac és a jogi dokumentumok tanulmányozásával, megvédheti Önt a megtévesztéstől és a csalástól.

Telepítő cég kiválasztása

Ezt a pillanatot teljes felelősséggel kell viselni, mivel a telepített bevonat megjelenése és tartóssága nagymértékben függ a mesterek tapasztalatától és pontosságától. Ha a megvásárolt fólia vagy szövet minősége a rendelkezésre bocsátott minták és terméktanúsítványok alapján értékelhető, akkor a szerződéskötés garanciát jelent a beszerelési munkák elvégzésekor.

Nem kell azonnal engedni a valahol látott reklámoknak és a szuperkedvezményes áraknak. Az átlagos munkaköltség előzetes marketingelemzése segít eligazodni az árak között ezen a piacon.

Nem lesz felesleges konzultálni azokkal a barátokkal és rokonokkal, akik tapasztalattal rendelkeznek a feszített mennyezetek felszerelésében. Képesek lesznek objektív értékelést adni a szerelés minőségéről és a bevonatokat beépítő cég alkalmazottainak képzettségéről.
A jelenlegi lehetőség gyors keresés szükséges információ Segít távolról tanulmányozni a cégek ajánlatait, valamint megismerni a fogyasztói véleményeket.

Fontos! A véleményeket nem mindig lehet teljes bizalommal megtenni, mert előfordulhat, hogy a munkatársak maguk írják ki, és az utóbbi időben általánossá vált a pozitív véleményvásárlás is.

Miután több megfelelő, önnek látszó vállalkozót választott, keresse fel irodájukat. A cégről alkotott vélemény kialakításában az irodahelyiség megjelenése, felszereltsége, dolgozói létszáma, városi telefonok elérhetősége is fontos.
A vezetőkkel való beszélgetés után megtudhatja a cég ezen a területen szerzett tapasztalatait, tanulmányozhatja a rendelkezésre álló tanúsítványokat, láthatja a munkapéldákat.

Előnyt jelent, ha a cég rendelkezik ISO minőségirányítási tanúsítvánnyal

A telepítő imázsának pluszja az lesz, hogy hajlandó kapcsolatot teremteni azokkal az ügyfelekkel, akiknek már volt tapasztalatuk vele. A vállalkozó ügyfeleivel folytatott kommunikáció, visszajelzéseik és ajánlásaik nagyon hasznosak lesznek.
Az együttműködés megvalósíthatóságának meghatározásában fontos szempont lesz egy szakember érkezése a helyiségek átvizsgálására és mérésére. A mérőnek egyértelműen ki kell számítania a munka költségét, figyelembe véve minden járulékos költséget.
Maga a méretezési folyamat is tájékoztató jellegű. Például a lézeres távolságmérő használata egy másik apró plusz a mester malacperselyében.

Általában a mérő feszített mennyezetre vonatkozó szerződési nyomtatványt hoz magával.

A vállalkozó véleményezése és az együttműködésről szóló döntés meghozatala után ideje folytatni a szerződéskötést.

Megjegyzés: A beszállítók általában a szerződés „üres részét” adják meg, úgymond, standard szerződés feszített mennyezeteken, és megtagadja a módosítást ott. Ne írjon alá egy dokumentumot anélkül, hogy figyelmesen elolvasta volna, vagy nem tette volna meg a rendelkezésre álló megjegyzéseket. Az ügyfél véleményének figyelembevételére való nem hajlandóság a további kapcsolatok akadályává válhat.

Beépítési szerződés megkötése

Nézzük meg részletesen, hogy a feszített mennyezet beépítésére vonatkozó szerződés megkötésekor a szerződés mely pontjaira kell elsősorban figyelni.

Szerződést aláíró felek

A szerződés megköthető kétoldalúan vagy alvállalkozó bevonásával. Ez utóbbi esetben megbízható partnerként is ellenőriznie kell az életképességét.

A munka költsége, a kölcsönös elszámolások rendje

Ez a bekezdés általában tartalmazza a szerződés teljes összegét, a munka- és anyagköltség számítását a Kiegészítő Szerződés határozza meg:

Fontos ellenőrizni, hogy a becslés elkészítésekor elhangzott szám egybeesik-e a szerződésben szereplővel.
A fizetendő előleg mértékének is meg kell egyeznie az előzetes megállapodásokkal.
A végső fizetés általában az elvégzett munka átvételi igazolásának aláírásakor történik. A fizetési módot (készpénz vagy nem készpénz) szintén a szerződés tartalmazza.

A felek jogai és kötelezettségei

Megjegyzendő, hogy a feszített mennyezetekre vonatkozó szerződés a jogokon túlmenően általában a Megrendelő kötelezettségeit is előírja, és a szerződési feltételek megszegése kellemetlen következményekkel járhat.

A megrendelő ellenőrizheti az elvégzett munka előrehaladását, és nem írja alá az Átvételi Oklevelet, ha nem elégedett a szerelés minőségével.

Fontos! A megrendelőnek joga van önállóan megvásárolni a bevonat felszereléséhez szükséges anyagokat és alkatrészeket. Ebben az esetben a szállító felelős az értékesített termékek minőségéért.

Ügyfél kötelezettségei:

A szerződésben meghatározott határidőn belül biztosítsa a kivitelező számára a födémbeépítési hely megközelítését, ehhez készítse elő a helyiségeket.
A törvény aláírása után a szerződésben foglaltaknak megfelelően fizesse ki a nyújtott szolgáltatások teljes összegét.
A fizetés megtagadása esetén a Vállalkozónak jogában áll a vásznat a számára megfelelő időpontban és a Megrendelő költségére leszerelni és újra felszerelni.
Általános szabály, hogy az Ügyfél köteles bemutatni az elektromos vezetékek elhelyezkedésének rajzát. Ezt kevesen tudjuk megtenni, hiszen ehhez speciális eszköz szükséges.

Jegyzet! Jobb, ha megállapodunk a Vállalkozóval a helyiségek ellenőrzésére és a rejtett vezetékek azonosítására irányuló munkák elvégzéséről, amelyeket dokumentálni kell, vagyis be kell írni ezt a kitételt a feszített mennyezetekre vonatkozó szerződésbe.

Ez segít elkerülni a problémákat, beleértve az anyagiakat is, abban az esetben, ha a bevonatot telepítő munkavállaló megsérül.

A végrehajtó kötelezettségei:

A vállalkozó köteles a szerződésben meghatározott munkát maradéktalanul és határidőre elvégezni.
A Megrendelő hibájából bekövetkező anyagsérülés esetén a többletköltség őt terheli. A Vállalkozó hibájából bekövetkezett anyagi kár esetén köteles a kárt megtéríteni.
A jótállási idő alatt keletkezett feszítőbevonat-hibákat önmagukban szüntesse meg. Ha azonban bebizonyosodik, hogy a hibákat a Megrendelő nem megfelelő működése okozta, a javítást az Ügyfél költségére kell elvégezni.

A fizetési feltételek Ügyfél általi megsértése esetén kötbér szabható ki.

Műszaki feladat

Ez a dokumentum, általában a formában Függelék, szükségszerűen meg kell jelennie a mérési tervnek, amely szerint a bevonat készül. Az összeállítási hibák szükségtelen problémákhoz és kiadásokhoz vezethetnek, gyakran a kiegészítő anyagok esetében.

A mért mennyezeti terv mellett műszaki feladat tartalmaznia kell az elvégzendő munkák teljes listáját (beleértve az elektromos vezetékek beszerelését, a lámpák felszerelését, a szemétszállítást) és a felhasznált anyagokat. A szerződés elválaszthatatlan részét képező becslés formájában is kiadható.

E dokumentum szerint az elvégzett munkát a későbbiekben átveszik. A Megrendelőnek a mérések elvégzése után tilos azon helyiségek méretein és geometriáján változtatásokat végrehajtani, amelyekben a mennyezetburkolati munkákat tervezik.

Teljesítési igazolás

Azt szeretném tanácsolni, hogy folyamatosan figyelje a feszített mennyezetek beépítési folyamatát, mivel csak ebben az esetben tudja időben észrevenni a munkatechnológia megsértésének tényeit, és például olcsó alkatrészek használatát. jóváhagyott kiváló minőségűek. A kész bélésen a csere nem észrevehető.

Ha a Megrendelő által elvégzett munka minősége megfelelő, köteles aláírni a törvényt.

Vis major

A szerződés általában rendkívüli körülményeket ír elő: természeti katasztrófák, háborúk, jogalkotási aktusok akadályozza a feleket kötelezettségeik teljes vagy részleges teljesítésében.

Olvassa el a cikk többi részét is:

Használati utasítás

A mennyezetekre vonatkozó szerződésnek szükségszerűen tartalmaznia kell egy záradékot, amely rögzíti a feszített bevonatok működési szabályait. Ezeket az ajánlásokat a szerződés mellékleteként is meg lehet tenni.

Különösen kimondja, hogy a művelet során garancia időszak a mennyezet javítása a vállalkozó bejelentése és közreműködése nélkül tilos.

Amint az a fentiekből látható, még egy olyan egyszerűnek tűnő dokumentum is, mint a feszített mennyezet felszerelésére vonatkozó szerződés, tele van bizonyos buktatókkal. Jogai és pénzeszközei védelme érdekében azt javasoljuk, hogy teljes felelősséggel írja alá.

SZERZŐDÉS №______

Toljatti ____________________________20. G.

A továbbiakban: „Ügyfél”, egyrészt az IP Dukhanin V.N. az Adóügyi és Adószolgálati Minisztérium 2014.09.06. 19. sz. 006058455 számú igazolása (továbbiakban Vállalkozó) viszont a jelen megállapodást az alábbiak szerint kötötte.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Megrendelő utasítja, Vállalkozó pedig vállalja, hogy a Megrendelő telephelyén a munkarajzok szerint feszített mennyezetet szerel fel. Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által elvégzett, az 1.1. pontban meghatározott munka eredményét átveszi, és az elvégzett munkáért megfizeti. tényleges megállapodás.

A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A vállalkozó köteles:

Legkésőbb az előleg beérkezésétől számított 14 banki napon belül, a 4.2. pontjában foglaltak szerint plafont állapít meg, és szállítási igazolást ad át a Megrendelőnek - munka elfogadása. A kivitelező fenntartja a jogot a mennyezet korai beépítésére.

Az elvégzett munka átvételének napjáról a Megrendelőt bármely egyeztetett módon (telefon, fax, postai értesítés stb.) értesíteni.

Saját erőből szállítjuk és lerakjuk az aláírt munkadokumentációban (becslésben) meghatározott anyagokat (feszített mennyezet) és alkatrészeket, valamint a födémek beépítéséhez szükséges speciális szerszámokat, berendezéseket.

Tájékoztatás átadása a Megrendelőnek a feszített mennyezetek működéséről és használatáról.

Anyagokra 10 évig, munkákra 3 évig garanciális szolgáltatást nyújtani a Megrendelőnek, mely szerint a Vállalkozó felel. Ha a jótállási idő alatt a Megrendelő az elvégzett szerelési munkákban hiányosságokat észlel, Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő írásbeli értesítésének kézhezvételétől számított 10 banki napon belül ezeket a hiányosságokat megszünteti.

Figyelmeztesse a Megrendelőt, hogy az egyes számla szélességétől függően a mennyezeten hegesztési varratok találhatók, amelyet a feszített mennyezetek gyártási technológiája biztosít.

Az ügyfél köteles:

2.2.1. Jóváhagyja a Vállalkozóval a feszített mennyezet megrendelőlapját, amelyen feltünteti a kiválasztott textúrát, a varratok színét és irányát, a méreteket, a mennyezet és egyéb elemek (világítás, elektromos vezetékek, dekor elemek stb.) beépítésének tervezési jellemzőit, és fizetni a jelen szerződés szerinti anyagokra és munkákra, amelyeket a Megrendelő végez, a becslés szerint. A munkarajz egy dokumentum, amely megerősíti, hogy az Ügyfél jóváhagyta a telepítés összes jellemzőjét.

2.2.2. A Vállalkozó számára megfelelő helyiséget biztosítson technikai követelmények számú mellékletében meghatározottak szerint, legalább egy nappal a szerelési munkák megkezdése előtt.

2.2.3. Legkésőbb 5 banki nappal a munka megkezdése előtt adja át a Vállalkozónak a feszített mennyezetbe épített kiegészítő elemek mintáit, hogy azok beépítésének műszaki lehetőségeiről megállapodjanak.

2.2.4. A személyesen vagy írásbeli meghatalmazással meghatalmazott megbízott útján végzett munka átvételéről szóló okiratot a munka befejezésének napján írja alá, vagy állítsa ki. indokolt elutasítás az átvételtől (igényléstől) írásban és legkésőbb a munka befejezését követő 3 banki napon belül adja át a Vállalkozónak.

2.2.5. Ügyeljen a födémelemek és a Vállalkozó szerszámainak biztonságára a Megrendelő telephelyén végzett munkavégzés során. Sérülés vagy elvesztés esetén a anyagi javak Megrendelő hibájából a Vállalkozónak megtéríti a veszteségeket, és ebben az esetben a Vállalkozó nem vállal felelősséget a födémbeépítési határidők be nem tartásáért.

2.2.6. Fizesse ki az elvégzett munka költségét a Vállalkozónak a jelen szerződés feltételei szerint.

Ha minőségi okokból vagy a Megrendelő egyéb indokolt igénye miatt az átvételi okiratot nem írják alá, úgy az elvégzett munkáról kétoldalú okirat készül, amely rögzíti a szükséges fejlesztéseket és azok végrehajtásának határidejét.

Ha a munkavégzés során a Megrendelő úgy dönt, hogy valamilyen okból nem célszerű a munkát folytatni, úgy a munkavégzés szünetel. Ebben az esetben a felek 3 banki napon belül kötelesek mérlegelni a további intézkedések kérdését. A munkavégzés teljes leállítása esetén a számításokat a Vállalkozó által ténylegesen elvégzett munka alapján végezzük.

SZERZŐDÉSES ÁR

A szerződés teljes összege __________________ RUB. (___________________________________________________ rubel) A jelen Szerződés szerinti munkák és anyagok költségét a Vállalkozó által összeállított és a Megrendelő által jóváhagyott becslések határozzák meg. A helyiség méretének, az anyagok mennyiségének vagy a munka terjedelmének változása esetén további becslések készülnek, amelyek jelen szerződés szerves részét képezik.

A munkabecslések és az átvételi igazolások írásban, 2 példányban készülnek, a jelen szerződés szerves részét képezik, jogi hatályát minden oldalra.

FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS

Az ügyfél előleget fizet a jelen szerződés összegének ___% -a, amely ____________ rubel.

4.2. A fennmaradó összeg ________________ dörzsölje. A megrendelő a telepítés napján fizet.

4.3. _______________________ rubel részletfizetés esetén. Az ügyfél az utasítás-kötelezettség szerinti tartozás törlesztési ütemterv szerint teljesíti a fizetéseket határidőben "___" _____________ 20____.

A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. A jelen megállapodás szerinti kötelezettségek nem teljesítéséért vagy nem megfelelő teljesítéséért a Megrendelő és a Vállalkozó az Orosz Föderáció hatályos jogszabályai szerint felelős.

5.2. A törvény által nem meghatározott további szankciók a be nem tartása esetén ill nem megfelelő teljesítmény kötelezettségek:

5.2.1. A 2.1.1. pontban meghatározott munkavégzési határidők Vállalkozó általi megsértése esetén. pontja szerint a szerződéses összeg 0,5%-ának megfelelő összegű kötbért fizet a Megrendelőnek minden késedelmes nap után, de legfeljebb a szerződés értékének 10%-a.

5.2.2. A 4. pontban meghatározott fizetési feltételek Ügyfél általi megsértése esetén. pontja szerint, minden egyes késedelmes fizetési nap után a szerződés ki nem fizetett összegének 0,5%-ának megfelelő kötbért fizet a Vállalkozónak.

5.2.3. A csapat Megrendelőhöz történő megállapodás szerinti távozása és a munkavégzés Megrendelő hibájából történő lehetetlenné válása esetén okirat készül, amely alapján Megrendelő megtéríti a Vállalkozónak az indulás költségeit, ill. egyszerű legénység, de nem kevesebb, mint 1000 rubel. minden nap tétlen a brigád.

5.3. A jelen megállapodás 5.2.1.-5.2.3. pontjaiban megállapított bírságok elhatárolása és befizetése az érintett fél elismert írásbeli igénye alapján történik.

KÜLÖNLEGES KÖRÜLMÉNYEK

Amennyiben Megrendelő nem biztosítja a műszaki követelményeknek megfelelő helyiséget az 1. számú melléklet és kiegészítő elemek szerint, a jelen szerződés 2.2.2. és 2.2.3. pontja szerint a Vállalkozó értesítését követő 7 banki napon belül. munkavégzésre való felkészültség, a munkavégzés a Vállalkozó által meghatározott határidőn belül történik.

A Megrendelő hibájából a 2.2.4 pont szerint elvégzett munka átvételének meghiúsulása alapjául szolgál a munka átvételének a Vállalkozó által meghatározott időpontra, de legfeljebb 3 banki munkanappal történő elhalasztására. munka. Ugyanakkor az elvégzett tétel véletlen elvesztésének kockázata a munka befejezésének pillanatától a Vállalkozóról a Megrendelőre száll át.

Ha Megrendelő az általa elvégzett és elvégzett munka Vállalkozó általi bemutatását követő első 3 (három) banki napon belül nem írja alá a munka átvételi okiratot, vagy nem ad Vállalkozó részére írásban indokolt a munka átvételének megtagadását, a Vállalkozó a fenti okiratot aláírja egyoldalúan, a munka elfogadottnak minősül.

A kivitelező felelős az általa elvégzett helyiségmérésekért és a munkarajzok tervezésének helyességéért.

Megrendelő helyiségeinek méretváltozása esetén, miután a Vállalkozó a helyiséget bemérte és a Megrendelő jóváhagyta költségvetési dokumentációés munkarajzok alapján a Vállalkozó nem vállal felelősséget a vágott mennyezet és a helyiség tényleges méretei közötti eltérésért.

A Megrendelő a munka eredményének részére történő átadását megelőzően bármikor megtagadhatja a szerződés teljesítését oly módon, hogy a szerződésben megállapított költség egy részét a Vállalkozó részére, az értesítés kézhezvétele előtt elvégzett munkarész arányában megfizeti. az Ügyfél a szerződés teljesítésének megtagadása. Ezzel egyidejűleg a Megrendelő teljes egészében kifizeti a Vállalkozónak a jelen szerződés teljesítéséhez az általa vásárolt anyagok költségét.

A kivitelező a feszített mennyezetekre a szerződéskötéstől számított 10 év garanciát vállal.

A kivitelező garanciát vállal rá szerelési munkák Az elvégzett munka átvételi okiratának aláírásától számított 3 év.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7.1. A megállapodás az aláírásának pillanatától lép hatályba, és mindaddig érvényes, amíg a felek nem teljesítik a szerződésből eredő valamennyi kötelezettségüket.

7.2. Jelen Megállapodás két példányban készült, azonos jogi erővel.

7.3. A jelen megállapodás minden módosítását és kiegészítését a felek írásban teszik meg.

7.4. A jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket a felek tárgyalások útján rendezik. Ha a felek nem tudják rendezni a vitákat, döntésüket a Választottbíróság elé terjesztik.

A FELEK JOGI CÍME ÉS FIZETÉSI ADATAI

VÉGREHAJTÓ	VEVŐ
IP Dukhanin Vladimir Nikolaevich	Teljes név
	A CÍM


TIN:632301528442	Az útlevél
OGRN: 314632416000024
TELEFON: 71-23-53; 8 962 611 23 53 ;8 917 127 9753	TELEFON

A FELEK ALÁÍRÁSAI

__________________ (Dukhanin V. N.) _______________________________ (____________________)

SZERZŐDÉS № _____

feszített mennyezetek beépítéséhez

Lyubertsy "____" ____________ 201__

Feszített mennyezeti műhelyAmelia(az érdekeket az Amelia LLC képviseli), a továbbiakban "VÁLLALKOZÓ", amelyet egyrészt a Charta alapján eljáró Chuprickij Vlagyimir Alekszandrovics vezérigazgató, valamint _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ másrészt ezt a megállapodást az alábbiak szerint kötötték:

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2. A SZERZŐDÉS SZERINTI MUNKÁK KÖLTSÉGE

2.1. A Vállalkozó által a jelen szerződés alapján elvégzett munkák költségét a feszített mennyezet felszerelésére vonatkozó szerződéses ár megállapodásáról szóló jegyzőkönyv (3. melléklet) határozza meg, és összege _________________________________ (______________________________________________________________________________________) rubel ____ kopecka.

2.2. A német és kínai filmekkel végzett munka költsége minden helyiségben magában foglalja a mennyezeti csillár egy mintájának felszerelését, egy cső megkerülésével, a vászon 4 sarkának feldolgozását és a kerület körüli fehér betétet.

2.3. Az orosz filmekkel végzett munka költsége minden helyiségben magában foglalja a mennyezeti csillár egy mintájának felszerelését, egy cső megkerülésével és a vászon 4 sarkának feldolgozását.

2.4. A munka költségét a felek jelen szerződés megkötésekor a szerződés aláírásakor érvényes Vállalkozói Árjegyzék szerint határozzák meg. A kezdeti szerződéses árban és a munkavégzés feltételeiben vagy ezen paraméterek valamelyikében bekövetkező minden változást a felek további írásbeli megállapodása alapján kell rögzíteni. A szerződés minimális értéke 5000 rubel.

3. A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI

A jelen szerződés szerinti munkák elvégzéséhez a Vállalkozó kötelezettséget vállal:

3.2. A munkát teljes mértékben a munkarajzoknak és ütemtervnek megfelelően végezze.

3.3. Biztosítsa a szükséges anyagokat, berendezéseket, alkatrészeket.

3.4. Gondoskodni kell a biztonsági, környezetvédelmi, egészségügyi és higiéniai előírások betartásáról, valamint tűzbiztonsági intézkedésekről szükséges intézkedések végrehajtásáról.

3.6. Teljes mértékben eleget tesz a jelen megállapodásból eredő valamennyi kötelezettségének.

4. A VEVŐ KÖTELEZETTSÉGEI

A jelen szerződés teljesítése érdekében a Megrendelő kötelezettséget vállal:

4.1. Átadja a Vállalkozónak a munkavégzéshez szükséges helyiségeket a kommunikációs séma megjelölésével. A Megrendelő képviselőjének azt a magánszemélyt kell tekinteni, aki a helyiséget közvetlenül a Vállalkozó szerelőcsapatának adja át ezen a létesítményen végzett munkára.

5. A MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

6. KIFIZETÉSEK ÉS ELSZÁMOLÁSOK

6.1. A Megrendelő jelen szerződés aláírásakor a szerződés szerinti költség 70%-ának megfelelő összeget fizet. A munka elvégzését és az átvételi okirat aláírását követően a Megrendelő a fennmaradó 30%-ot fizeti.

7. MUNKÁK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS ÁTVÉTELE

7.1. A Vállalkozó önállóan szervezi meg a telephelyen a munkák legyártását tervei és ütemezései szerint, a jelen szerződés feltételeihez kapcsolódva.

7.2. A munkák átvételére azt követően kerül sor, hogy a felek teljesítik a jelen megállapodásból eredő valamennyi kötelezettségüket,

7.4. A szerelők csapatának további távozása, amely nem kapcsolódik a garanciális munkához és a szerződés szerinti teljesítéshez, külön fizetendő 500 rubel áron. minden egyes utazásra, nem számítva a munka költségeit ezen a felhíváson.

7.5. Ha minőségi okokból vagy a Megrendelő egyéb indokolt igénye miatt az átvételi okiratot nem írják alá, közös megbeszéléssel kétoldalú okirat készül, amely rögzíti az összes szükséges fejlesztést és azok végrehajtásának határidejét, az alapítás kivételével. legfeljebb 3 mm átmérőjű defektek vagy lyukak a feszített mennyezet vásznán. Ebben az esetben a vászon bontás nélkül, a helyszínen megjavításra kerül, melyre a Megrendelőt figyelmeztetjük. Ezt követően ezekre a lyukakra vonatkozó állításokat nem fogadjuk el. A kijavított furatokra a Vállalkozó jelen szerződés 9.2 pontjában meghatározott szavatossági kötelezettségei vonatkoznak.

8. VIS MAJEUR

8.1. A felek mentesülnek a felelősség alól a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeik részleges vagy teljes elmulasztásáért, ha az természeti jelenségek, katonai műveletek vagy egyéb vis maior körülmények eredménye, és ha ezek a körülmények közvetlenül befolyásolták a jelen szerződés végrehajtását.

9. GARANCIA

9.1. A vállalkozó garantálja:

az összes munka teljes körű és a jelen szerződésben meghatározott határidőn belüli magas színvonalú elvégzése;

a felhasznált anyagok, szerkezetek, berendezések és rendszerek megfelelő minősége;

a munka átvételekor és a létesítmény garanciális üzemeltetése során feltárt hiányosságok, hiányosságok időben történő elhárítása.

9.2. A Vállalkozó az alábbi garanciákat is vállalja:

Németországban gyártott feszített mennyezeti lemezekhez, mennyezeti lemezek varratainak összekötéséhez és szigony hegesztéséhez - 20 év;

Kínai gyártású feszített mennyezeti lemezekhez, mennyezeti lemezek varratainak összekötéséhez és szigony hegesztéséhez - 10 év;

Orosz gyártású feszített mennyezet szöveteihez, mennyezeti szövetek varratainak összekötéséhez és a szigonynak a szövethez hegesztéséhez - 3 év;

A Vállalkozó által beszerelt lámpatestek esetében - 30 nap;

9.3. A Vállalkozó nem vállal felelősséget a nem Vállalkozótól vásárolt lámpatestekben keletkezett károkért.

9.4. A Vállalkozó a hibák kijavításáról szóló okirat elkészítésében való részvételhez, azok elhárításának módjában és feltételeiben való megegyezés érdekében köteles a Megrendelő írásbeli értesítésének kézhezvételétől számított legkésőbb öt napon belül képviselőjét kiküldeni. Az okirat elkészítése után a Vállalkozónak joga van a mennyezetet leszerelni és azt a gyártóhoz vizsgálatra megküldeni. A felső határ cseréje a vizsgálat eredménye alapján a vizsgálat eredményének kézhezvételétől számított 5 napon belül történhet. A feszített mennyezet vászon cseréjekor Vállalkozó nem vállal felelősséget a beépített befejező anyagok (tapéta, mennyezeti lábazat, linóleum, parketta, laminált, gipszkarton stb.) biztonságáért.

10. A FELEK VAGYONI FELELŐSSÉGE

10.1. A Megrendelő szerződéses kötelezettségeinek megszegéséért a Vállalkozónak fizet:

a helyiségek Vállalkozó részére történő átadásának késedelme miatt - a szerződés összegének 1%-a minden késedelem napjára;

az elkészült építési projektek átvételének megkezdésének késedelme - több mint 3 nap a Vállalkozó átadásra történő benyújtásáról szóló értesítésének kézhezvételétől számítva - minden napra az objektum szerződéses árának 1%-ának megfelelő kötbér. késedelem, de legfeljebb a szerződéses ár 10%-a;

a Vállalkozó anyagainak, berendezéseinek, szerszámainak és egyéb vagyonának a Megrendelő hibájából bekövetkező megsérülése vagy elvesztése esetén az anyagi kárt teljes mértékben megtéríti.

a szerelők egyszerű brigádja esetén a Megrendelő 250 rubelt fizet a Vállalkozónak. az állásidő minden órájára.

a munkavégzés időpontjának Megrendelő általi megváltoztatása esetén a szerződés aláírása után a Megrendelő 1200 rubelt fizet minden egyes dátumváltoztatásért.

10.2. Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek megszegése esetén a Megrendelőnek fizet:

a létesítmény építésének a Vállalkozó hibájából történő idő előtti befejezése esetén - a létesítmény szerződéses árának 3%-ának megfelelő kötbér minden késedelem napjára, de legfeljebb a szerződéses ár 10%-a;

az építmények és építmények hibáinak a felek cselekményében meghatározott határidőn belüli elhárításának késedelméért, valamint a Vállalkozó megjelenésének egyoldalú cselekményből való elmulasztása esetén napi 1% kötbér. késedelem, de legfeljebb a szerződéses ár 5%-a.

10.3. A bírság, kötbér és vagyonvesztés megfizetése, valamint a veszteségek megtérítése nem mentesíti a feleket természetbeni kötelezettségeik teljesítése alól.

11. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE.

11.1. A megrendelőnek jogában áll a szerződés felbontását követelni a vállalkozótól az alábbi esetekben:

a munka megkezdésének Vállalkozó általi 5 napot meghaladó késése a Megrendelőn kívülálló okból;

Vállalkozó hibájából a munkavégzés késedelme, ha a szerződésben meghatározott munkavégzési határidő több mint 10 nappal meghosszabbodik.

11.2. A vállalkozónak joga van a szerződés felbontását követelni az alábbi esetekben:

a munkavégzés Megrendelő általi, a Vállalkozótól független okokból történő felfüggesztése 20 napot meghaladó időtartamra;

a munka költségének több mint 1/3-os csökkenése a Megrendelő által a projektdokumentációban végrehajtott változtatások miatt;

11.3. A megrendelt anyag hiánya a feszített mennyezet szövet gyártása során nem alapja a szerződés felbontásának. V ez az eset A Megrendelő a Vállalkozó katalógusából más színű vagy textúrájú anyagot választ ki.

11. 4. Az a fél, aki úgy dönt, hogy a jelen cikkben foglaltak szerint felmondja a szerződést, köteles erről 5 nappal írásban értesíteni a másikat. A szerződés az előírt módon megszűnik. Abban az esetben, ha a szerződés a Megrendelő hibájából, a felmondási idő megsértése miatt szűnik meg, a Vállalkozó visszatartja a Megrendelőtől a Megrendelő méretei szerint készített feszített mennyezetszövet költségét és 2000 rubel kártérítést. .

11.5. A szerződés megszűnésekor a vétkes fél köteles megtéríteni a másik fél veszteségét, ideértve az elmaradt hasznot is, de legfeljebb a szerződéses ár 10%-át.

12. KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK.

12.1. Jelen megállapodás aláírását követően a felek között a jelen szerződéssel kapcsolatos minden korábbi írásbeli és szóbeli megállapodás, levelezés, tárgyalás érvénytelen.

12.3. A jelen megállapodás minden módosítása és kiegészítése érvényesnek minősül, ha azokat írásban tették meg és a felek aláírták.

12.4. Minden egyéb olyan vonatkozásban, amelyet ez a megállapodás nem ír elő, az Orosz Föderáció jogszabályainak normáit kell alkalmazni.

12.5. A szerződésben meghatározott összes alkalmazás annak szerves részét képezi.

12.6. A jelen megállapodás végrehajtása során felmerülő vitás kérdéseket a bíróság az előírt módon rendezi.

12.7. Ez a megállapodás két példányban készül – egy-egy példányban mindkét fél számára.

CÍMEK ÉS RÉSZLETEK.

Vállalkozó:

LLC "Amelia"

140000 Lyubertsy, st. Transportnaya, 6

Tel. /495/ 554-43-02

PSRN 1085027613330

TIN 5027144094 KPP 502701001

Számlaszám: 40702810522000015560

JSCB "ABSOLUTE BANK", Moszkva

BIC 044525976

c/c 30101810500000000976

_________________ (Chupritsky V.A.)

(aláírás)

Vevő:

TELJES NÉV:________________________________

A cím:________________________________

______________________________________

Telefon:______________________________

E-mail: ______________________________

_________________ (__________________)

(aláírás) (visszafejtés)

MELLÉKLET 1. sz

________ számú MEGÁLLAPODÁSHOZ

innen: "____" ________ 201_

A VÁLLALKOZÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI

az objektumhoz feszített mennyezetek beépítéséhez.

Felhívjuk a vásárló figyelmét, hogy a helyiség(ek) alakja és kerülete a mérések után változatlan maradjon. Ha a Megrendelő ezt a feltételt megszegi, úgy az újramérés, az anyag újragyártásának és a csapat távozásának költségeit Megrendelő viseli.

A helyiségben tapéta ragasztása vagy a falak befejezése esetén a Vállalkozó nem vállal felelősséget a szennyezett és sérült felületekért;

A lámpatestek beépítési helyére kábelvezetékeket kell bekötni, biztosítva a feszültség garantált be- és kikapcsolását;

A mennyezet felszerelésekor a helyiségeknek biztosítaniuk kell a karbantartást hőmérsékleti rezsim+ 65 + 70С tartományban, és működésük során is fűthetők;

A mennyezet rögzítésének helyén a falaknak erősnek, sértetlennek, egyenesnek kell lenniük. A gipszkarton, kerámia csempék és egyéb szerkezeti és befejező anyagokat biztonságosan rögzíteni kell. A gipszkarton és más lapanyagokat fagerendákkal vagy fémprofilokkal kell megerősíteni; Csempére szerelve elfogadhatatlan az üregek jelenléte a csempe és a fal között. Ha a fal és a csempe között üregek vannak, a Vállalkozó nem vállal felelősséget a csempe sérüléséért.

Mennyezeti bagett beépítése esetén az eredeti mennyezet felületét ugyanabban a síkban kell elkészíteni.

Bútorozott helyiségekbe történő beépítés esetén a Megrendelő a helyiség teljes kerületén közvetlen hozzáférést biztosít a falakhoz, a falaktól való szabad távolságnak legalább 1 méternek kell lennie.

Az ügyfél a falakban elhelyezett kommunikációs sémákat (elektromos vezetékek, fűtési csövek, vízellátó és légkondicionáló rendszerek) bocsátja a vállalkozó rendelkezésére. Tervezés hiányában a Vállalkozó nem vállal felelősséget a kommunikációs károkért. A felek megállapodása alapján, sérülés helyének észlelése és rendelkezésre állása esetén lehetőség van a vezetékek javítására a szerelők által a helyszínen. Ha további csapatlátogatás szükséges a vezetékek javításához, akkor az árlista szerint fizetendő.

3,5 méternél magasabb helyiségben a mennyezet beépítésekor ideiglenes építési szerkezeteket (állványzatot) kell felszerelni a kerület körül. Uszodákba és fürdőszobákba történő beépítéskor a medencék és fürdők területeit a Megrendelőnek folyamatos deszka- és pajzsburkolattal kell lefednie.

Beltérben a mennyezeti csempe falakhoz és a szellőződobozokhoz való csatlakozásának légmentesnek kell lennie, hogy kiküszöbölje a légszívás hatását

Minden előkészítő munkát a szerelőcsapat helyszínre indulása előtt el kell végezni, a csapat ügyfél hibájából adódó leállása esetén az ügyfél fizet a csapat minden egyes óráját a Szerződés szerint. .

A technológiának megfelelően a födémsíkokat a lézerszintnek megfelelően vízszintesen állítják be, aminek következtében a kivitelező nem vállal felelősséget az alapfödém felső és alsó éléhez képest jelentős, nem az alapfödémhez igazodó bemélyedés eltérésért. horizont.

A beépített süllyesztett mennyezeti lámpák teljesítménye nem haladhatja meg a 40 W-ot izzólámpáknál és a 35 W-ot halogénlámpáknál.

A lámpák és a mennyezet közötti távolság centiméterben (csillároknál) legalább a lámpa teljesítményének wattban kifejezve kell lennie.

Megrendelő köteles a Szerződés megkötésétől számított 3 napon belül a Vállalkozóval egyeztetni a beépített mennyezeti lámpák típusáról. Amennyiben Megrendelő a meghatározott határidőn belül nem nyújt be lámpatest mintát, Vállalkozó nem vállal felelősséget azért, ha a lámpatestek nem felelnek meg a feszített mennyezetbe beépíthető mennyezeti lámpatestek beépítésére vonatkozó műszaki követelményeknek.

A Vállalkozó nem vállal felelősséget a vászon 5 napot meghaladó tárolásából eredő födém hibáért, amely a Megrendelő hibájából bekövetkezett időben történő beépítésének lehetetlensége miatt keletkezett.

Feszített mennyezetek szerelése- munkaigényes folyamat, amely speciális eszközök használatát és kellő tapasztalatot igényel. Megteheti anélkül, hogy szerződést kötne a kivitelezővel, de gondolja át újra, nehogy hibás legyen! Ez a dokumentum lehetővé teszi, hogy igazolja ügyét konfliktushelyzetekben és konfliktushelyzetekben bizonyos feltételek pénzt visszakapni. Nehéz, sőt néha lehetetlen lesz megbüntetni azt a szakértői csoportot, akik nem a vállalt követelményeknek megfelelően végezték munkájukat ilyen megállapodás nélkül. Miután néhány percet töltött a dokumentum kitöltésével és aláírásával, megkapja nagyszámú előnyökkel jár, és megvédheti magát a csalóktól.

A feszített mennyezetek beépítésére vonatkozó szerződés szükséges azoknak, akik egyértelműen szeretnének meghatározni a bérelt csapat munkájának minőségével szemben támasztott követelményeiket valamint a felek kötelességei és felelőssége. Az aláírás napján érvényes árakat jeleníti meg, ami garantálja a munka megkezdése előtt egyeztetett ár stabilitását. Ezzel időt takarít meg és készpénz a szükségtelen kiadások megelőzése.

Dolog ez a megállapodás- Az egyik fél által a másiknak nyújtott szolgáltatások. Itt egyértelműen le van írva:

munkakör;
ár;
megbízás végrehajtási eljárás;
a felek jogai és kötelezettségei;
garanciák.

A számításokhoz válassza a Nemzeti valuta hogy ne függjön az árfolyam-ingadozásoktól. A megrendelő által választott sztreccs szövet beépítését a vállalkozónak kell leszállítania és elvégeznie. A megállapított feltételek megsértése esetén a vállalkozó köteles a szerződés aláírásakor megállapított költségeket és a normatívákat teljes egészében megfizetni. hatályos jogszabályok. A beszerelést és a szállítást egyértelműen a szerződésben meghatározott időn belül kell elvégezni. Ezen túlmenően a végrehajtó cégnek garanciát kell vállalnia a munka minden szakaszának minőségi elvégzésére.

Nincs kapcsolat szakosodott céggel nem teszi lehetővé annak bizonyítását, hogy bizonyos szolgáltatásokat nyújtottak, és ezekért külön díjat kellett fizetniük. A dokumentum fő célja a munka terjedelmének és költségének pontos meghatározása, valamint a korábban egyeztetett együttműködési feltételek teljesítésének biztosítása.

Nüanszok, amelyekre figyelni kell a szerződés megszövegezésekor

Miután megkapta kész szerződés kéznél, figyelmesen olvassa el az összes pontot, és ha szükséges, pontosítsa azokat a részleteket, amelyekkel kapcsolatban kérdései vannak. Az apróságok iránti figyelmetlenség és az olvasás megtagadása kellemetlen meglepetésekké varázsol a jövőben! Ha többet szeretne megtudni azokról a pontokról, amelyeknek szerepelniük kell a dokumentumban, töltsön le egy szerződésmintát, vagy kérjen tanácsot egy képzett ügyvédtől. Gondosan tanulmányozza át a kiválasztott mintát, hogy szükség esetén elvégezze a szükséges módosításokat a végrehajtó cég által készített dokumentumon.

Használhatja ügyvéd segítségét, aki a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő szerződéskötésben segít. Megmondja, mi okoz leggyakrabban vitákat, és hogyan kerülheti el az ilyen kellemetlen helyzeteket.

A szerződéskötés szabályai

Miután kiválasztotta a feszítőszalag beszerelésére szakosodott céget, mérlegelnie kell, hogy melyik dokumentumelemre van szükség a garanciák biztosításához. A szerződés elkészítésének eljárása egyéni lehet és a felek kívánságától függ, ezért a kötelező pontokról lesz szó.

A felek kötelességein és felelősségein kívül más szempontokat is fontos figyelembe venni. Hiányuk a szerződésben kellemetlen helyzetekhez és szükségtelen nehézségekhez vezet a konfliktushelyzetek megoldása során. Fontos szempont a teljes munkamennyiség költsége, amely elkerüli a váratlan többletköltségeket. A szerződés aláírása előtt vegye fel a kapcsolatot a vállalkozóval a teljes számítással kapcsolatban, és adja meg az előleg rendelkezésre állását.

A szerződés tartalmazhatja előtörlesztési összeg, az elkészült munka korábbi szállításának lehetősége esedékessége, pótdíj az ingatlantulajdonos hibájából a vászonban keletkezett károkért.

Vis major- Egy másik fontos pont a szerződésben, amit nem szabad elfelejteni. Itt adhatja meg azokat az indokokat, amelyek alapján valamelyik félnek joga van nem aszerint cselekedni megállapodás által megállapított körülmények. Ezek természeti katasztrófák, ember okozta katasztrófák, hadiállapot bevezetése az országban vagy új törvények, amelyek lehetetlenné teszik a szerződés záradékainak végrehajtását.

A dokumentumnak tartalmaznia kell egy záradékot elfogadási feltételek valamint a megállapodások megszegése esetén lehetséges intézkedések. A telepítés során célszerű ellenőrizni a munka minőségét, mivel a munka befejezése után nehéz lesz értékelni az eredményt, és több hétbe is telhet, amíg a hibák megjelennek. Kövesse nyomon, hogy mi van telepítve és hol. Így észre fogja venni, hogy a kiválasztott minőségi anyagokat olcsóbbakra cserélik.

V specifikációk a feszített mennyezet felszerelése előtt tájékoztatást kell adni az átépítés hiányáról, mivel a helyiség területének és alakjának ilyen változásai annak megereszkedéséhez vagy hibáihoz vezethetnek. Ebben az esetben a megrendelőt terheli a keletkezett kár elhárítására irányuló munka költsége. A szerződésbe és egyéb, általad fontosnak tartott tételeket is belefoglalhatod.

A felek kötelezettségei az egyik legfontosabb szempont

Kötelező tételérdemes odafigyelni rá a felek jogai és kötelezettségei. Itt vannak az ügyfél fő feladatai:

Fizesse be a megállapodás szerinti összeget a határidőig.
A helyiségek előkészítése a szükséges munkamennyiség elvégzéséhez szükséges feltételek megteremtéséhez.
Az elvégzett munka átvételét követően készülő okiratba aláírást kell helyezni.

Elégedetlen a feszített mennyezet felszerelésének minőségével? Önnek jogában áll megtagadni a jelen okirat aláírását, írásban megindokolva a döntés okát.

A vállalkozó köteles:

A szerződésben meghatározott munkakört a megrendelő kívánsága szerint végezze el.
Rendelkezzen speciális anyagokkal és felszerelésekkel a háló kiváló minőségű telepítéséhez és a szerkezet megbízhatóságának biztosításához.
A garanciális időn belül felmerülő hibák elhárítását saját költségén végezze el.

A szerződésben foglaltak teljesítésének teljes felelőssége a kivitelezőt terheli, ezért fontos, hogy megbizonyosodjon arról, hogy magas képzettséggel és kellő munkatapasztalattal rendelkezik. Nagyrészt rajta múlik, hogy a vállalt kötelezettségeket határidőre teljesítik-e.

Példa egy elkészült szerződésre

A szabványos típusú feszített mennyezetek beépítésére vonatkozó szerződés a következő kötelező tételekből áll:

Ráadásul gyakran a szerződésben kiegészítő elem használja a feszített mennyezet működtetésére vonatkozó szabályokat a telepítési folyamat befejezése után. Ez a szakasz azokról a műveletekről tartalmaz információkat, amelyek állapotromláshoz vezethetnek kinézet vászon, annak megereszkedése, a hibák megjelenése és az élettartam észrevehető csökkenése.

Emlékezz erre közben garancia időszak neked tiltott saját kezűleg javítsa meg a mennyezetet, vagy vonjon be ebbe harmadik feleket, mert ebben az esetben a szerződés egyes pontjai érvénytelenek lesznek. Ha hibákat észlel, azonnal kérjen segítséget attól a cégtől, amelynek képviselőjével ezt a megállapodást aláírták.

Így van összeállítva standard szerződés feszített mennyezetek beépítésére. A kiválasztott szakosodott cég személyes kívánságaitól és az együttműködés feltételeitől függően a pontok és azok száma eltérő lehet. Felveheti a sajátját is ez a dokumentum több bekezdést, amelyek további kívánságokat vagy követelményeket fogalmaznak meg befejezett munka. Így további idő és pénz nélkül érheti el a kívánt eredményt.

Példa a szerződésre: https://yadi.sk/i/4Imb8u4DuPzEp

Nincsenek hasonló bejegyzések, de vannak érdekesebbek.