Štandardné zmluvné napínacie stropy. Zmluva o poskytovaní služieb montáže napínacích stropov

ZMLUVA č. __________

Kotelniki "____" ___________2015

OOO ProfService+ďalej len "zhotoviteľ", zastúpené riaditeľom Alexey Vyacheslavovich Zubchenko konajúcej na základe charty, na jednej strane, a _________________________________________________________________________________________________, ďalej len "zákazník", na druhej strane, vstúpili do toho dohoda takto:

1. PREDMET DOHODY

1.1. Objednávateľ dodá a zhotoviteľ prevezme zmluvu na montáž napínaných podhľadov v miestnosti na adrese: _________________________________________________________________________________________________ (ďalej v zmluve len Priestor).

1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo svojpomocne v súlade s podmienkami zmluvy a pracovnými výkresmi, ktoré sú vyhotovené vo forme príloh k tejto zmluve a ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

2. NÁKLADY NA PRÁCE NA ZÁKLADE ZMLUVY

2.1. Cena prác vykonaných zhotoviteľom podľa tejto zmluvy je určená protokolom o odsúhlasení zmluvnej ceny za montáž napínacieho stropu (príloha 3) a je _____________________________________________________________________________________________________________________________

Výška preddavku (najmenej 50 %) je __________________________________________________

2.2. Cenu prác si zmluvné strany určia pri uzatváraní tejto dohody v súlade s Cenníkom zhotoviteľa, platným v čase podpísanie dohody. Všetky zmeny pôvodnej zmluvnej ceny a podmienok vykonania diela alebo jedného z týchto parametrov sú formalizované dodatočnou písomnou dohodou zmluvných strán. Minimálna hodnota zmluvy je 7 000 rubľov.

3. POVINNOSTI DODÁVATEĽA

Na vykonanie prác podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje:

3.1. Vykonať všetky práce v rozsahu a termínoch uvedených v tejto zmluve a jej prílohách a odovzdať práce objednávateľovi v stave umožňujúcom bežnú prevádzku objektu.

3.2. Vykonajte prácu v plnom súlade s pracovnými výkresmi a harmonogramom.

3.3. Dodať potrebné materiály, vybavenie, komponenty.

3.4. Zabezpečiť vykonávanie potrebných opatrení pre bezpečnosť, zabezpečenie životné prostredie, dodržiavanie sanitárnych a hygienických noriem a protipožiarnych opatrení.

3.5. Odstrániť do 3 dní odo dňa podpisu aktu o prevzatí vykonanej práce mimo územia objednávateľa stavebné stroje a zariadenia patriace zhotoviteľovi, náradie, nástroje, inventár, materiál, výrobky, konštrukcie a ostatný majetok.

3.6. Splniť v plnom rozsahu všetky svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy.

3.7. Strany prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabránili dodatočným nákladom. Ak zhotoviteľovi vzniknú dodatočné náklady spôsobené nesplnením alebo nesprávnym plnením povinností zo strany objednávateľa, oznámi objednávateľovi výšku dodatočných nákladov, pričom ich potvrdí dokladmi, na základe ktorých zmluvné strany uzatvoria dohodu o načasovaní. a forma ich úhrady.

4. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Na splnenie tejto zmluvy sa zákazník zaväzuje:

4.1. Odovzdať zhotoviteľovi priestory na výkon prác s uvedením komunikačnej schémy. Zástupcom zákazníka je individuálny, ktorá priamo odovzdáva priestory tímu inštalatérov Dodávateľa na prácu na tomto zariadení.

4.2. Zabezpečiť riadnu ochranu materiálov, zariadení, náradia a iného majetku zhotoviteľa od začatia prác až do ich odstránenia po podpísaní preberacieho listu vrátane bezpečnosti osadených fragmentov napínaných podhľadov.

4.3. Ak nie sú žiadne sťažnosti na kvalitu inštalovaného napínacieho stropu, prevezmite prácu a podpíšte akt o prevzatí a odovzdaní vykonanej práce ihneď po dokončení inštalácie.

4.4. Splňte si v plnom rozsahu všetky svoje povinnosti uvedené v iných článkoch tejto zmluvy, ako aj všetky technické požiadavky (príloha č. 1 zmluvy). V prípade úplného alebo čiastočného nesplnenia povinností objednávateľom, zhotoviteľ nezodpovedá za nedodržanie podmienok montáže napínacieho stropu.

5. PODMIENKY DOKONČENIA PRÁCE

5.1. Dátum montáže __________________________________. Z dôvodu nepretržitých prác na montáži napínaných podhľadov môže dôjsť k posunutiu termínu montáže, o čom sa Zhotoviteľ zaväzuje objednávateľa vopred upozorniť.

6. PLATBY A ZÚČTOVANIE

6.1. Zákazník pri podpise tejto zmluvy uhradí sumu vo výške minimálne 50% nákladov podľa zmluvy. Po ukončení prác a podpísaní akceptačného listu zákazník doplatí zvyšnú sumu.

7. VÝROBA DIELA A ICH PRIJÍMANIE

7.1. Dodávateľ samostatne organizuje výrobu prác na zariadení podľa svojich plánov a harmonogramov, ktoré sú spojené s podmienkami tejto zmluvy.

7.2. Prevzatie diela sa vykonáva po splnení všetkých záväzkov zmluvnými stranami podľa tejto zmluvy.

7.3. Prevzatie objektu sa vykonáva v deň ukončenia prác. V prípade nesplnenia tejto podmienky zavinením Objednávateľa sú náklady na dodatočný odchod tímu na podpis aktu o prevzatí a odovzdaní vykonaného diela stanovené dohodou zmluvných strán, nie však nižšie ako 500 rubľov. pre každý východ.

8. VYŠŠIA MOC

8.1. Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie povinností podľa tejto zmluvy, ak k tomu došlo prirodzený fenomén, nepriateľské akcie a iné okolnosti vyššej moci a ak tieto okolnosti priamo ovplyvnili plnenie tejto zmluvy.

Lehota na splnenie záväzkov z tejto zmluvy sa posúva úmerne dobe, počas ktorej existovali okolnosti vyššej moci, ako aj následkom, ktoré tieto okolnosti spôsobili.

9. ZÁRUKA

9.1. Dodávateľ garantuje:

Kvalitné vykonanie všetkých prác v plnom rozsahu a v lehotách uvedených v tejto zmluve;

Správna kvalita použitých materiálov, konštrukcií, zariadení a systémov;

Včasné odstránenie nedostatkov a závad zistených pri preberaní diela a počas záručnej doby prevádzky zariadenia.

9.2. Dodávateľ tiež poskytuje tieto záruky:

Na spájanie švov stropných dosiek a zváranie harpúny na plech - 10 rokov;

Na montáž podhľadu a inštalačných komponentov - 3 roky odo dňa podpísania preberacieho listu zmluvnými stranami, okrem prípadov úmyselného alebo neúmyselného poškodenia podhľadu objednávateľom alebo tretími osobami.

Pre svietidlá vo svietidlách inštalovaných dodávateľom - 30 dní;

9.3. Za účelom účasti na vyhotovení úkonu o odstránení nedostatkov, dohodnutí postupu a podmienok ich odstránenia je zhotoviteľ povinný vyslať svojho zástupcu najneskôr do piatich dní odo dňa doručenia písomného oznámenia objednávateľovi. Po vypracovaní zákona má zhotoviteľ právo strop demontovať a zaslať výrobcovi na preskúmanie. Výmenu stropu je možné vykonať na základe výsledkov vyšetrenia do 5 dní odo dňa doručenia výsledkov vyšetrenia. Pri výmene napínacieho stropného plátna zhotoviteľ nezodpovedá za bezpečnosť inštalovaných dokončovacích materiálov (tapety, stropný sokel, linoleum, parkety, laminát, sadrokartón atď.)

10. MAJETKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ STRÁN

10.1. Za porušenie zo strany Zákazníka zmluvné záväzky zaplatí dodávateľovi:

Za omeškanie s prevodom priestorov na Dodávateľa - pokuta vo výške 1% zo zmluvnej sumy za každý deň omeškania;

Za omeškanie so začatím preberania dokončených stavebných projektov - viac ako 3 dni odo dňa doručenia oznámenia zhotoviteľa o ich predložení na odovzdanie - penále vo výške 1% zo zmluvnej ceny predmetu za každý deň. omeškanie, najviac však 10 % zmluvnej ceny;

Za poškodenie alebo stratu materiálov, zariadení, nástrojov a iného majetku Dodávateľa vinou Objednávateľa nahradiť materiálne škody plne.

Za prestoj tímu inštalatérov zaplatí zákazník dodávateľovi 250 rubľov. za každú hodinu výpadku.

Za zmenu dátumu práce zákazníkom, po podpísaní zmluvy, zákazník zaplatí 1200 rubľov za každú zmenu dátumu.

10.2. V prípade porušenia zmluvných povinností zhotoviteľom zaplatí objednávateľovi:

Za predčasné ukončenie stavby objektu vinou zhotoviteľa - penále vo výške 3% zo zmluvnej ceny predmetu za každý deň omeškania, najviac však 10% zo zmluvnej ceny;

Za omeškanie s odstraňovaním vád prác a stavieb v lehote stanovenej aktom zmluvných strán a v prípade nedostavenia sa zhotoviteľa - jednostranným úkonom - pokuta vo výške 1% za každý deň. omeškania, najviac však 5 % zmluvnej ceny.

10.3. Zaplatenie pokút, penále a prepadnutia, ako aj náhrada strát nezbavuje strany plnenia ich záväzkov.

11. UKONČENIE

11.1. Objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa ukončenie zmluvy v týchto prípadoch:

omeškania zo strany zhotoviteľa so začatím prác o viac ako 5 dní z dôvodov nezávislých od objednávateľa;

Oneskorenie zhotoviteľa v postupe prác jeho zavinením, kedy sa termín dokončenia prác stanovený v zmluve predĺži o viac ako 10 dní.

11.2. Dodávateľ má právo požadovať odstúpenie od zmluvy v týchto prípadoch:

Pozastavenie vykonávania prác objednávateľom z dôvodov nezávislých od zhotoviteľa na dobu dlhšiu ako 20 dní;

zníženie ceny diela o viac ako 1/3 v súvislosti so zmenami vykonanými objednávateľom v projektovej dokumentácii;

11. 3. Strana, ktorá sa rozhodne vypovedať zmluvu v súlade s ust tento článok, zašle 5 dní písomné oznámenie o zámere druhej strane. Zmluva sa ruší o v pravý čas. V prípade, že dôjde k ukončeniu zmluvy zavinením objednávateľa v rozpore s výpovednou lehotou, dodávateľ zadrží objednávateľovi náklady na strečovú stropnú tkaninu vyrobenú na mieru objednávateľa a kompenzáciu vo výške 2 000 rubľov. .

11.4. Po ukončení zmluvy nahradí vinník druhej strane vzniknuté straty vrátane ušlého zisku, najviac však 10 % zmluvnej ceny.

12. OSOBITNÉ PODMIENKY

12.1. Po podpise tejto dohody strácajú platnosť všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody, korešpondencia, rokovania medzi stranami súvisiace s touto dohodou.

12.2. Škodu spôsobenú tretej osobe v dôsledku vykonania diela vinou zhotoviteľa alebo objednávateľa nahradí vinník. Náklady na náhradu škody spôsobenej tretej osobe z nepredvídaných dôvodov uhrádzajú strany paritne.

12.3. Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve sa považujú za platné, ak sú vykonané v písanie a podpísané stranami.

12.4. Vo všetkých ostatných ohľadoch, ktoré nie sú stanovené v tejto dohode, platia normy právnych predpisov Ruskej federácie.

12.5. Všetky aplikácie uvedené v zmluve sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

12.6. kontroverzné otázky vzniknuté pri plnení tejto dohody, rozhodne súd predpísaným spôsobom.

12.7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach – po jednom pre každú zo zmluvných strán.

ADRESY A PODROBNOSTI

Dodávateľ: Zákazník:

OOO "ProfService+" ____________________________________

MD Kotelniki microdistrict Kovrovy d. 37 (celé meno)

DIČ/KPP 5027167662/502701001 Mesto:_______________________________

OGRYUL 1105027013156 Ulica:________________________________

Účet 40702810800240014203 Dom:_________________________________

v pobočke č. 13 "Moskovský región" JSCB "MOSOBLABANK" OJSC Byt: ____________________________

c/c 30101810200000000055 Podlaha:________________________________

BIK 044651055 tel:__________________________________

Od dodávateľa: ___________________________ Od zákazníka: ___________________________

Takže ste sa rozhodli nainštalovať strečový strop. Dobrá voľba bola urobená pre možnosť obrátenia sa k povrchu stropu. Zostáva nájsť kvalifikovaného odborníka a uzavrieť zmluvu o inštalácii napínacích stropov.

V tomto článku budeme analyzovať dostupné nuansy v papierovaní a pomôžeme vám vyhnúť sa mnohým nástrahám a možným konfliktným situáciám. Stráviť trochu času štúdiom trhových a právnych dokumentov vás môže ochrániť pred podvodom a podvodom.

Výber inštalatérskej firmy

Tento moment by sa mal brať so všetkou zodpovednosťou, pretože vzhľad a trvanlivosť inštalovaného náteru do značnej miery závisí od skúseností a presnosti majstrov. Ak je možné kvalitu zakúpenej fólie alebo tkaniny posúdiť podľa poskytnutých vzoriek a produktových certifikátov, potom sa uzavretie zmluvy stane zárukou pri vykonávaní prác na ich inštalácii.

Netreba hneď podľahnúť niekde videnej reklame a super zvýhodneným cenám. Predbežná marketingová analýza priemerných nákladov práce by vám mala pomôcť orientovať sa v cenách na tomto trhu.

Nebude zbytočné konzultovať s priateľmi a príbuznými, ktorí majú skúsenosti s inštaláciou strečových stropov. Budú vedieť objektívne posúdiť kvalitu montáže a kvalifikáciu zamestnancov firmy, ktorá nátery inštaluje.
Aktuálna príležitosť rýchle vyhľadávanie potrebné informácie Pomôže vzdialene študovať ponuky spoločností, ako aj zoznámiť sa s recenziami spotrebiteľov.

Dôležité! Recenzie nie je možné vždy brať s úplnou dôverou, pretože ich môžu uverejňovať samotní zamestnanci a v poslednom čase je bežné aj nakupovanie pozitívnych recenzií.

Po dohode s niekoľkými vhodnými dodávateľmi, ako sa vám zdá, by ste mali navštíviť ich kanceláriu. Pri vytváraní mienky o spoločnosti je dôležitý aj samotný vzhľad kancelárskych priestorov, vybavenie, počet zamestnancov, dostupnosť mestských telefónov.
Po rozhovore s manažérmi môžete zistiť skúsenosti spoločnosti v tejto oblasti, preštudovať si dostupné certifikáty, pozrieť si ukážky prác.

Výhodou bude, ak má firma certifikát manažérstva kvality ISO

Plusom pre imidž inštalatéra bude ochota poskytnúť kontakty na zákazníkov, ktorí majú skúsenosti s prácou s ním. Veľmi užitočná bude komunikácia s klientmi zhotoviteľa, ich spätná väzba a odporúčania.
Dôležitým bodom pri určovaní realizovateľnosti spolupráce bude príchod špecialistu na obhliadku a meranie priestorov. Merač musí jasne vypočítať náklady na prácu, berúc do úvahy všetky dodatočné náklady.
Samotný proces dimenzovania je tiež orientačný. Ďalším malým plusom v majstrovskom prasiatku je použitie napríklad laserového diaľkomeru.

Zvyčajne merač prinesie so sebou formulár zmluvy pre napínacie stropy.

Po vyjadrení sa o zhotoviteľovi a rozhodnutí o spolupráci je čas pristúpiť k uzatvoreniu zmluvy.

Poznámka: Dodávatelia spravidla poskytujú „blank“ zmluvy, takpovediac štandardná zmluva na strečových stropoch a odmietajú tam robiť akékoľvek úpravy. Dokument by ste nemali podpísať bez toho, aby ste si ho pozorne prečítali alebo bez poznámok, ktoré sú k dispozícii. Neochota brať do úvahy názor klienta sa môže stať prekážkou ďalších vzťahov.

Uzavretie zmluvy o inštalácii

Pozrime sa podrobne na to, ktorým bodom zmluvy by sa mala venovať pozornosť predovšetkým pri uzatváraní zmluvy o inštalácii napínacieho stropu.

Strany podpisujúce zmluvu

Zmluvu je možné uzavrieť obojstranne alebo so zapojením subdodávateľa. V druhom prípade by ste mali skontrolovať aj jeho životaschopnosť ako spoľahlivého partnera.

Cena práce, postup pri vzájomnom vyrovnaní

Tento odsek zvyčajne obsahuje celkovú sumu zákazky, kalkuláciu ceny práce a materiálu vypracúva dodatková zmluva:

Je dôležité skontrolovať zhodu čísla vyjadreného pri príprave odhadu s údajom uvedeným v zmluve.
Predbežným dohodám musí zodpovedať aj výška preddavku, ktorý sa má zaplatiť.
Konečná platba sa spravidla uhrádza pri podpise Potvrdenia o prevzatí vykonanej práce. V zmluve je uvedená aj forma platby (hotovostná alebo bezhotovostná).

Práva a povinnosti zmluvných strán

Je potrebné poznamenať, že okrem práv zmluva o napínacích stropoch zvyčajne stanovuje povinnosti zákazníka a porušenie zmluvných podmienok môže viesť k nepríjemným následkom.

Zákazník môže vykonávať kontrolu nad priebehom vykonaných prác a nepodpísať Preberací list, ak nie je spokojný s kvalitou inštalácie.

Dôležité! Zákazník má právo nezávisle nakupovať materiály a komponenty potrebné na inštaláciu náteru. V tomto prípade je dodávateľ zodpovedný za kvalitu predávaných produktov.

Zodpovednosti zákazníka:

V rámci podmienok uvedených v zmluve poskytnite dodávateľovi prístup na miesto inštalácie stropu a pripravte na to priestory.
Po podpísaní zákona vykonajte plnú platbu za poskytnuté služby v súlade s podmienkami zmluvy.
V prípade odmietnutia platby má Dodávateľ právo plátno demontovať a opätovne nainštalovať vo vhodnom čase pre neho a na náklady Objednávateľa.
Spravidla je Zákazník povinný poskytnúť schému umiestnenia elektrických rozvodov. Málokto z nás to dokáže, keďže je potrebné špeciálne zariadenie.

Poznámka! Je lepšie dohodnúť sa s dodávateľom na vykonaní prác na prehliadke priestorov a identifikácii skrytých rozvodov jeho silami, čo by malo byť zdokumentované, to znamená vložiť túto klauzulu do zmluvy o napínaných stropoch.

To pomôže vyhnúť sa problémom, vrátane materiálnych, v prípade zranenia pracovníka, ktorý montuje náter.

Zodpovednosti vykonávateľa:

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo uvedené v zmluve v plnom rozsahu a včas.
V prípade poškodenia materiálu vinou Objednávateľa znáša dodatočné náklady on. V prípade škody na majetku vinou zhotoviteľa je povinný nahradiť škodu.
Samostatne odstráňte defekty ťahového náteru, ktoré vznikli počas záručnej doby. Ak sa však preukáže, že vady boli spôsobené nesprávnou obsluhou zo strany objednávateľa, bude musieť byť oprava vykonaná na jeho náklady.

V prípade porušenia platobných podmienok Zákazníkom môžu byť udelené pokuty.

Technická úloha

Tento dokument, zvyčajne vo forme Dodatok, musí sa nevyhnutne objaviť plán merania, podľa ktorého je povlak vyrobený. Chyby pri jeho zostavovaní môžu viesť k zbytočným problémom a výdavkom, často na ďalší materiál.

Okrem nameraného plánu stropu, technická úloha by mal obsahovať celý zoznam prác, ktoré sa majú vykonať (vrátane inštalácie elektrického vedenia, inštalácie príslušenstva, odvozu odpadu) a použitých materiálov. Môže byť vystavený vo forme odhadu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Podľa tohto dokumentu bude vykonaná práca následne akceptovaná. Po vykonaní meraní je zákazníkovi zakázané vykonávať zmeny rozmerov a geometrie priestorov, kde sa budú vykonávať práce na obklade stropov.

Osvedčenie o absolvovaní

Chcel by som vám poradiť, aby ste neustále monitorovali proces inštalácie napínacích stropov, pretože iba v tomto prípade si môžete včas všimnúť skutočnosti o porušení technológie práce a použitie napríklad lacných komponentov namiesto schválené vysokokvalitné. Na hotovom obložení nie je možné zaznamenať výmenu.

Ak je kvalita vykonanej práce objednávateľa uspokojivá, je povinný podpísať zákon.

Vyššia moc

Zmluva zvyčajne predpisuje mimoriadne okolnosti: prírodné katastrofy, vojny, legislatívne akty bráni stranám plne alebo čiastočne plniť ich záväzky.

Prečítajte si aj ďalšie časti článku:

Používateľská príručka

Zmluva na stropy musí nevyhnutne obsahovať doložku, v ktorej sú stanovené pravidlá prevádzky napínacích náterov. Tieto odporúčania môžu byť vypracované aj vo forme prílohy k zmluve.

Najmä uvádza, že počas operácie záručná doba je zakázané opravovať strop bez ohlásenia a účasti zhotoviteľa.

Ako je zrejmé z vyššie uvedeného, aj taký zdanlivo jednoduchý dokument, akým je zmluva o montáži napínacieho stropu, je plný určitých úskalí. Na ochranu vašich práv a finančných prostriedkov vám odporúčame, aby ste ho podpísali so všetkou zodpovednosťou.

ZMLUVA №______

Tolyatti ________________________20. G.

Ďalej len „Zákazník“ na jednej strane a IP Dukhanin V.N. osvedčenia č. 006058455 vydaného Ministerstvom daní a daňovej služby č. 19 dňa 06.09.2014, ďalej len „zhotoviteľ“, na druhej strane uzavreli túto zmluvu nasledovne.

PREDMET ZMLUVY

Objednávateľ dáva pokyn a Dodávateľ sa zaväzuje inštalovať napínacie stropy v priestoroch Objednávateľa v ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Objednávateľ sa zaväzuje prevziať výsledok diela a zaplatiť za vykonanú prácu zhotoviteľa, špecifikovanú v bode 1.1. skutočná dohoda.

PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN

Dodávateľ je povinný:

Najneskôr do 14 bankových dní odo dňa prijatia preddavku v súlade s bodom 4.2. tejto zmluvy, stanoviť strop a poskytnúť zákazníkovi potvrdenie o doručení - prijatie práce. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na predčasnú montáž podhľadu.

Oznámiť objednávateľovi deň prevzatia vykonaného diela akýmkoľvek dohodnutým spôsobom (telefonicky, faxom, poštou a pod.).

Vlastnými silami dodávame a vykladáme materiály (napínané stropy) a komponenty špecifikované v podpísanej pracovnej dokumentácii (odhad), ako aj špeciálne náradie a vybavenie potrebné na montáž stropov.

Odovzdajte Zákazníkovi informácie o prevádzke a používaní napínacích stropov.

Poskytnúť objednávateľovi záručný servis na materiál 10 rokov a na dielo 3 roky, v zmysle ktorého zodpovedá zhotoviteľ. Ak objednávateľ v priebehu záručnej doby zistí nedostatky vo vykonaných montážnych prácach, zhotoviteľ sa zaväzuje tieto nedostatky odstrániť do 10 bankových dní odo dňa doručenia písomného oznámenia objednávateľa.

Upozornite zákazníka, že v závislosti od šírky každej faktúry bude mať strop zvary, ktoré zabezpečuje technológia výroby napínaných stropov.

Zákazník je povinný:

2.2.1. Odsúhlaste s dodávateľom formulár objednávky napínacieho stropu s uvedením zvolenej textúry, farby a smeru švíkov, rozmerov, konštrukčných prvkov inštalácie stropu a ďalších prvkov (osvetlenie, elektrické vedenie, dekoratívne prvky atď.) a zaplaťte za materiál a práce podľa podmienok tejto zmluvy, vykonávané objednávateľom podľa odhadu. Pracovný výkres je dokument potvrdzujúci súhlas zákazníka so všetkými vlastnosťami inštalácie.

2.2.2. Poskytnúť Dodávateľovi priestory zodpovedajúce technické požiadavky stanovené v Dodatku č.1 k tejto dohode, najmenej jeden deň pred začatím montážnych prác.

2.2.3. Najneskôr 5 pracovných dní pred začatím prác poskytnúť zhotoviteľovi vzorky doplnkových prvkov zabudovaných do napínacieho stropu za účelom dohodnutia technických možností ich inštalácie.

2.2.4. Prevzatie vykonanej práce podpísať osobne alebo prostredníctvom správcu povereného písomným splnomocnením v deň vykonania diela, prípadne vyhotoviť odôvodnené odmietnutie od prijatia (reklamácie) v písomnej forme a najneskôr do 3 bankových dní po ukončení diela previesť na zhotoviteľa.

2.2.5. Zabezpečiť bezpečnosť stropných prvkov a náradia zhotoviteľa pri výkone prác u objednávateľa. V prípade poškodenia alebo straty hmotný majetok vinou Objednávateľa uhrádza Dodávateľovi straty, pričom Dodávateľ v tomto prípade nezodpovedá za nedodržanie termínov montáže podhľadov.

2.2.6. Uhradiť cenu vykonanej práce zhotoviteľovi podľa podmienok tejto zmluvy.

Ak z dôvodov kvality alebo iných oprávnených nárokov objednávateľa nedôjde k podpisu preberacieho listu, je vyhotovený dvojstranný akt o vykonaných prácach, v ktorom sú stanovené potrebné zlepšenia a termíny ich vykonania.

Ak sa objednávateľ v priebehu prác rozhodne, že z nejakého dôvodu nie je vhodné v práci pokračovať, práce sa prerušia. V tomto prípade sú zmluvné strany povinné zvážiť ďalšie kroky do 3 bankových dní. V prípade úplného zastavenia prác sa kalkulácie robia na základe skutočne vykonaných prác zhotoviteľom.

ZMLUVNÁ CENA

Celková suma zmluvy je ______________ RUB. (__________________________________________________ rubľov) Náklady na prácu a materiál podľa tejto zmluvy sú určené odhadmi zostavenými dodávateľom a schválenými zákazníkom. V prípade zmeny veľkosti priestorov, množstva materiálu alebo rozsahu prác sú vypracované dodatočné kalkulácie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Odhady a potvrdenia o prevzatí prác sú vyhotovené v písomnej forme v 2 vyhotoveniach, sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a majú rovnaké právny účinok pre každú stranu.

PLATOBNÝ PRÍKAZ

Zákazník zaplatí zálohovú platbu vo výške ___% zo sumy tejto zmluvy, čo je ____________ rubľov.

4.2. Zvyšná suma _________________ rub. Zákazník zaplatí v deň montáže.

4.3. V prípade splátkového kalendára na ____________________ rubľov. Zákazník vykoná platby podľa splátkového kalendára dlhu podľa príkazu-záväzku v čase do "___" _____________ 20____.

ZODPOVEDNOSTI STRÁN

5.1. Za nesplnenie alebo nesprávne splnenie povinností podľa tejto zmluvy zodpovedá objednávateľ a dodávateľ v súlade s platnou legislatívou Ruskej federácie.

5.2. Ďalšie sankcie neustanovené zákonom za nedodržanie resp nesprávny výkon povinnosti:

5.2.1. V prípade porušenia lehôt na vykonanie prác stanovených v bode 2.1.1 zhotoviteľom. tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 0,5% zmluvnej sumy za každý deň omeškania, najviac však 10% zmluvnej hodnoty.

5.2.2. V prípade, že Zákazník poruší platobné podmienky stanovené v bode 4. tejto dohody zaplatí zhotoviteľovi penále vo výške 0,5 % z neuhradenej sumy dohody za každý deň omeškania s platbou.

5.2.3. V prípade dohodnutého odchodu tímu k objednávateľovi a nemožnosti vykonania prác z viny objednávateľa je vyhotovený úkon, na základe ktorého objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady na výjazd resp. jednoduchá posádka, ale nie menej ako 1 000 rubľov. za každý deň je brigáda nečinná.

5.3. Časové rozlíšenie a úhrada pokút ustanovených v bodoch 5.2.1.-5.2.3 tejto zmluvy sa uskutočňuje na základe uznanej písomnej reklamácie príslušnej strany.

ŠPECIÁLNE PODMIENKY

Ak Objednávateľ neposkytne priestory, ktoré spĺňajú technické požiadavky, v súlade s Prílohou č. 1 a ďalšími prvkami, v súlade s bodom 2.2.2 a bodom 2.2.3 tejto zmluvy do 7 pracovných dní po oznámení Dodávateľa o tom, že pripravenosť na prácu, dielo je realizované v lehote stanovenej zhotoviteľom.

Neúspešné prevzatie diela vykonaného v súlade s bodom 2.2.4 zavinením Objednávateľa slúži ako základ pre odloženie prevzatia diela na termín určený zhotoviteľom, maximálne však 3 bankové dni po ukončení prevzatia diela. práca. Zároveň od okamihu dokončenia diela prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa nebezpečenstvo náhodnej straty vykonávanej veci.

Ak objednávateľ do 3 (troch) bankových dní po tom, čo mu zhotoviteľ predloží ním vykonané a dokončené dielo, nepodpíše potvrdenie o prevzatí diela alebo neposkytne zhotoviteľovi písomné odôvodnené odmietnutie prevzatia diela, Dodávateľ podpisuje vyššie uvedený akt jednostranne, dielo sa považuje za prijaté.

Dodávateľ je zodpovedný za merania priestorov, ktoré vykonal, a za správnosť návrhu pracovných výkresov.

V prípade zmeny rozmerov priestorov objednávateľa po tom, čo zhotoviteľ priestory premeral a odsúhlasil objednávateľom rozpočtová dokumentácia a pracovných výkresov, Zhotoviteľ nezodpovedá za nesúlad medzi rezaným stropom a skutočnými rozmermi miestnosti.

Objednávateľ môže kedykoľvek pred odovzdaním výsledku diela odmietnuť plnenie zmluvy tým, že zaplatí zhotoviteľovi časť nákladov stanovených zmluvou v pomere k časti diela vykonanej pred doručením oznámenia o odmietnutie zákazníka plniť zmluvu. Zákazník zároveň uhradí Dodávateľovi v plnej výške náklady na materiál, ktorý si zakúpil na realizáciu tejto zmluvy.

Zhotoviteľ poskytuje na napínané stropy záruku 10 rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy.

Dodávateľ poskytuje záruku za inštalačné práce 3 roky odo dňa podpísania potvrdenia o prevzatí vykonanej práce.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpisu a je platná, kým si zmluvné strany nesplnia všetky svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy.

7.2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s rovnakou právnou silou.

7.3. Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve vykonajú zmluvné strany písomne.

7.4. Spory vyplývajúce z tejto dohody budú zmluvné strany riešiť rokovaním. Ak nie je možné spory vyriešiť, ich rozhodnutie sa predloží Rozhodcovskému súdu.

PRÁVNE ADRESY A PLATOBNÉ ÚDAJE STRÁN

VYKONÁVAČ	ZÁKAZNÍK
IP Duchanin Vladimír Nikolajevič	Celé meno
	ADRESA


DIČ:632301528442	Pas
OGRN: 314632416000024
TELEFÓN: 71-23-53; 8 962 611 23 53 ;8 917 127 9753	TELEFÓN

PODPISY STRÁN

__________________ (Duchanin V.N.) ____________________________ (____________________)

ZMLUVA № _____

na inštaláciu napínacích stropov

Lyubertsy "____" ____________ 201__

Workshop s napínacími stropmiAmelia(Záujmy sú zastúpené spoločnosťou Amelia LLC), ďalej len "Dodávateľ", v zastúpení generálneho riaditeľa Chupritsky Vladimir Alexandrovič konajúci na základe charty, na jednej strane a ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ na druhej strane uzavreli túto zmluvu takto:

PREDMET ZMLUVY

2. NÁKLADY NA PRÁCE NA ZÁKLADE ZMLUVY

2.1. Náklady na prácu, ktorú vykonáva Dodávateľ podľa tejto zmluvy, je určený protokolom o dohodnutí zmluvnej ceny za inštaláciu stropu stropu (dodatok 3), a sumy na __________________________________________________________________________________________) rubľov ____ KOPECKS.

2.2. Náklady na prácu s nemeckými a čínskymi filmami zahŕňajú pre každú miestnosť inštaláciu jedného dizajnu pre stropný luster, obídenie jednej rúry, spracovanie 4 rohov plátna a bielej vložky po obvode.

2.3. Náklady na prácu s ruskými filmami zahŕňajú pre každú miestnosť inštaláciu jedného dizajnu pre stropný luster, obídenie jednej rúry, spracovanie 4 rohov plátna.

2.4. Cenu diela si zmluvné strany určujú pri uzatváraní tejto zmluvy v súlade s Cenníkom zhotoviteľa, platným v čase podpisu zmluvy. Všetky zmeny pôvodnej zmluvnej ceny a podmienok vykonania diela alebo jedného z týchto parametrov sú formalizované dodatočnou písomnou dohodou zmluvných strán. Minimálna hodnota zmluvy je 5 000 rubľov.

3. POVINNOSTI DODÁVATEĽA

Na vykonanie prác podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje:

3.1. Vykonať všetky práce v rozsahu a termínoch uvedených v tejto zmluve a jej prílohách a odovzdať práce objednávateľovi v stave umožňujúcom bežnú prevádzku objektu.

3.2. Vykonajte prácu v plnom súlade s pracovnými výkresmi a harmonogramom.

3.3. Dodať potrebné materiály, vybavenie, komponenty.

3.4. Zabezpečiť vykonávanie potrebných opatrení na bezpečnosť, ochranu životného prostredia, dodržiavanie sanitárnych a hygienických noriem a protipožiarnych opatrení.

3.6. Splniť v plnom rozsahu všetky svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy.

4. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Na splnenie tejto zmluvy sa zákazník zaväzuje:

4.1. Odovzdať zhotoviteľovi priestory na výkon prác s uvedením komunikačnej schémy. Za zástupcu Objednávateľa sa považuje fyzická osoba, ktorá priamo odovzdáva priestory tímu inštalatérov Dodávateľa na prácu na tomto objekte.

4.3. Ak nie sú žiadne sťažnosti na kvalitu inštalovaného napínacieho stropu, prevezmite prácu a podpíšte akt o prevzatí a odovzdaní vykonanej práce ihneď po dokončení inštalácie.

5. PODMIENKY DOKONČENIA PRÁCE

6. PLATBY A ZÚČTOVANIE

6.1. Zákazník pri podpise tejto zmluvy uhradí čiastku vo výške 70% nákladov podľa zmluvy. Po ukončení prác a podpísaní akceptačného listu Zákazník doplatí zvyšných 30%.

7. VÝROBA DIELA A ICH PRIJÍMANIE

7.1. Dodávateľ samostatne organizuje výrobu prác na zariadení podľa svojich plánov a harmonogramov, ktoré sú spojené s podmienkami tejto zmluvy.

7.2. Prevzatie diela sa uskutoční po splnení všetkých záväzkov zmluvnými stranami podľa tejto zmluvy,

7.4. Dodatočný odchod tímu inštalatérov, ktorý nesúvisí s prácou v záruke a dokončením podľa zmluvy, sa platí samostatne vo výške 500 rubľov. za každú cestu, pričom sa nepočítajú náklady na prácu na tomto hovore.

7.5. Ak z kvalitatívnych dôvodov alebo iných oprávnených nárokov objednávateľa nedôjde k podpísaniu akceptačného listu, vypracuje sa vzájomným prerokovaním dvojstranný akt, v ktorom sa stanovia všetky potrebné zlepšenia a termíny ich vykonania, s výnimkou vyhotovenia vpichov alebo otvorov s priemerom do 3 mm na napínacom stropnom plátne. V tomto prípade je plátno opravené na mieste bez jeho demontáže, na čo je Zákazník upozornený. Potom sa reklamácie na tieto otvory neprijímajú. Na opravené otvory sa vzťahujú záručné povinnosti Dodávateľa uvedené v bode 9.2 tejto zmluvy.

8. VYŠŠIA MOC

8.1. Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa tejto zmluvy, ak to bolo dôsledkom prírodných javov, vojenských operácií a iných okolností vyššej moci a ak tieto okolnosti priamo ovplyvnili plnenie tejto zmluvy.

Lehota na splnenie záväzkov z tejto zmluvy sa posúva úmerne dobe, počas ktorej existovali okolnosti vyššej moci, ako aj následkom, ktoré tieto okolnosti spôsobili.

9. ZÁRUKA

9.1. Dodávateľ garantuje:

kvalitné vykonanie všetkých prác v plnom rozsahu a v lehotách uvedených v tejto zmluve;

správna kvalita použitých materiálov, konštrukcií, zariadení a systémov;

včasné odstránenie nedostatkov a závad zistených pri preberaní diela a pri záručnej prevádzke zariadenia.

9.2. Dodávateľ tiež poskytuje tieto záruky:

Pre strečové stropné dosky vyrobené v Nemecku, pre spájanie švov stropných dosiek a zváranie harpúny s plechom - 20 rokov;

Pre napínacie stropné dosky čínskej výroby, na spájanie švov stropných dosiek a zváranie harpúny na plachtu - 10 rokov;

Pre tkaniny ruských strečových stropov, pre spájanie švov stropných tkanín a zváranie harpúny s tkaninou - 3 roky;

Pre svietidlá vo svietidlách inštalovaných dodávateľom - 30 dní;

9.3. Dodávateľ nezodpovedá za poškodenie svietidiel, ktoré neboli zakúpené u Dodávateľa.

9.4. Za účelom účasti na vyhotovení úkonu o odstránení nedostatkov, dohodnutí postupu a podmienok ich odstránenia je zhotoviteľ povinný vyslať svojho zástupcu najneskôr do piatich dní odo dňa doručenia písomného oznámenia objednávateľovi. Po vypracovaní zákona má zhotoviteľ právo strop demontovať a zaslať výrobcovi na preskúmanie. Výmenu stropu je možné vykonať na základe výsledkov vyšetrenia do 5 dní odo dňa doručenia výsledkov vyšetrenia. Pri výmene napínacieho stropného plátna zhotoviteľ nezodpovedá za bezpečnosť inštalovaných dokončovacích materiálov (tapety, stropný sokel, linoleum, parkety, laminát, sadrokartón atď.)

10. MAJETKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ STRÁN

10.1. Za porušenie zmluvných povinností objednávateľom zaplatí zhotoviteľovi:

za omeškanie s prevodom priestorov zhotoviteľovi - pokuta vo výške 1% zo zmluvnej sumy za každý deň omeškania;

za omeškanie so začatím preberania dokončených stavebných projektov - viac ako 3 dni odo dňa doručenia oznámenia zhotoviteľa o ich predložení na odovzdanie - penále vo výške 1% zo zmluvnej ceny predmetu za každý deň. omeškanie, najviac však 10 % zmluvnej ceny;

za poškodenie alebo stratu materiálu, vybavenia, náradia a iného majetku Dodávateľa vinou Objednávateľa uhrádza vecnú škodu v plnej výške.

za jednoduchú brigádu inštalatérov zaplatí zákazník dodávateľovi 250 rubľov. za každú hodinu výpadku.

za zmenu dátumu práce zákazníkom, po podpísaní zmluvy, zákazník zaplatí 1200 rubľov za každú zmenu dátumu.

10.2. V prípade porušenia zmluvných povinností zhotoviteľom zaplatí objednávateľovi:

za predčasné ukončenie stavby zariadenia vinou zhotoviteľa - penále vo výške 3% zmluvnej ceny zariadenia za každý deň omeškania, najviac však 10% zmluvnej ceny;

za omeškanie s odstraňovaním vád prác a stavieb v lehote stanovenej aktom zmluvných strán a v prípade nedostavenia sa zhotoviteľa jednostranným úkonom pokuta vo výške 1% za každý deň. omeškania, najviac však 5 % zmluvnej ceny.

10.3. Zaplatenie pokút, penále a prepadnutia, ako aj náhrada strát nezbavuje strany plnenia ich vecných povinností.

11. UKONČENIE ZMLUVY.

11.1. Objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa ukončenie zmluvy v týchto prípadoch:

oneskorenie zhotoviteľa so začatím prác o viac ako 5 dní z dôvodov nezávislých od objednávateľa;

omeškania zhotoviteľa v postupe prác jeho zavinením, keď sa termín dokončenia prác stanovený v zmluve predĺži o viac ako 10 dní.

11.2. Dodávateľ má právo požadovať odstúpenie od zmluvy v týchto prípadoch:

pozastavenie vykonávania prác objednávateľom z dôvodov nezávislých od zhotoviteľa na dobu dlhšiu ako 20 dní;

zníženie ceny diela o viac ako 1/3, v dôsledku zmien vykonaných objednávateľom v projektovej dokumentácii;

11.3. Absencia objednaného materiálu pri výrobe strečovej stropnej tkaniny nie je základom pre ukončenie zmluvy. IN tento prípad Objednávateľ si vyberie materiál inej farby alebo textúry z katalógu Dodávateľa.

11. 4. Strana, ktorá sa rozhodne vypovedať zmluvu v súlade s ustanoveniami tohto článku, zašle druhej strane písomné oznámenie o úmysle 5 dní vopred. Zmluva sa ruší predpísaným spôsobom. V prípade, že dôjde k ukončeniu zmluvy zavinením objednávateľa v rozpore s výpovednou lehotou, dodávateľ zadrží objednávateľovi náklady na strečovú stropnú tkaninu vyrobenú na mieru objednávateľa a kompenzáciu vo výške 2 000 rubľov. .

11.5. Po ukončení zmluvy nahradí vinník druhej strane vzniknuté straty vrátane ušlého zisku, najviac však 10 % zmluvnej ceny.

12. OSOBITNÉ PODMIENKY.

12.1. Po podpise tejto dohody strácajú platnosť všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody, korešpondencia, rokovania medzi stranami súvisiace s touto dohodou.

12.3. Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve sa považujú za platné, ak sú vyhotovené písomne a podpísané zmluvnými stranami.

12.4. Vo všetkých ostatných ohľadoch, ktoré nie sú stanovené v tejto dohode, platia normy právnych predpisov Ruskej federácie.

12.5. Všetky aplikácie uvedené v zmluve sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

12.6. Sporné otázky, ktoré vzniknú pri plnení tejto dohody, bude súd riešiť predpísaným spôsobom.

12.7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach – po jednom pre každú zo zmluvných strán.

ADRESY A PODROBNOSTI.

Dodávateľ:

LLC "Amelia"

140000 Lyubertsy, st. Transportnaya, 6

Tel. /495/ 554-43-02

PSRN 1085027613330

DIČ 5027144094 KPP 502701001

Účet 40702810522000015560

v JSCB "ABSOLUTE BANK", Moskva

BIC 044525976

c/c 30101810500000000976

_________________ (Cupritsky V.A.)

(podpis)

Zákazník:

CELÉ MENO:________________________________

Adresa:________________________________

______________________________________

Telefón: ________________________________

E-mail: _______________________________

_________________ (__________________)

(podpis) (dešifrovanie)

PRÍLOHA č.1

k ZMLUVE č. ________

z "____" ________ 201_

TECHNICKÉ POŽIADAVKY DODÁVATEĽA

do objektu na montáž napínacích stropov.

Zákazník je upozornený, že tvar a obvod miestnosti (miestností) po vykonaných meraniach by mali zostať nezmenené. Ak Objednávateľ poruší túto podmienku, Objednávateľ znáša náklady na premeranie, opätovnú výrobu materiálu a odchod tímu.

Ak sú v miestnosti nalepené tapety alebo dokončené steny, zhotoviteľ nezodpovedá za znečistené a poškodené povrchy;

Káblové vedenia musia byť pripojené k miestam inštalácie svietidiel, čím sa zabezpečí zaručené zapnutie a vypnutie napätia;

Priestory v čase inštalácie stropu musia zabezpečiť údržbu teplotný režim v rozsahu + 65 + 70С a počas prevádzky sa tiež zahrievajú;

Steny v miestach upevnenia stropov musia byť pevné, nepoškodené, rovné. Sadrokartónové dosky, keramické dlaždice a iné konštrukčné a dokončovacie materiály musia byť bezpečne pripevnené. Sadrokartónové dosky a iné plošné materiály musia byť vystužené drevenými trámami alebo kovovými profilmi; Pri inštalácii na dlaždice je prítomnosť dutín medzi dlaždicou a stenou neprijateľná. Ak sú medzi stenou a obkladom medzery, zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie obkladu.

V prípade inštalácie stropnej bagety musí byť povrch pôvodného stropu vyrobený v rovnakej rovine.

V prípade inštalácie v miestnostiach s nábytkom Zákazník zabezpečuje priamy prístup k stenám po celom obvode miestnosti, pričom voľná vzdialenosť od stien musí byť minimálne 1 meter.

Zákazník poskytne dodávateľovi schémy komunikácií uložených v stenách (elektrické rozvody, potrubia na vykurovanie, zásobovanie vodou a klimatizačné systémy). V prípade neexistencie schémy dodávateľ nezodpovedá za poškodenie komunikácie. Po dohode zmluvných strán je v prípade zistenia miesta poškodenia a jeho dostupnosti možné opraviť rozvody inštalatérmi na mieste. Ak je potrebná dodatočná návšteva tímu na opravu elektroinštalácie, potom sa platí podľa cenníka.

Pri montáži stropov v miestnosti s výškou nad 3,5 metra treba po obvode osadiť dočasné stavebné konštrukcie (lešenie). Pri inštalácii v bazénoch a kúpeľniach musí byť plochy bazénov a vaní objednávateľ zakryté súvislou podlahou z dosiek a štítov.

V interiéri musí byť spojenie stropných dlaždíc so stenami a vetracími boxmi vzduchotesné, aby sa eliminoval efekt nasávania vzduchu

Všetky prípravné práce musia byť vykonané pred odchodom tímu inštalatérov na stavenisko, v prípade výpadku tímu vinou zákazníka platí zákazník za každú hodinu odstávky tímu v súlade so Zmluvou. .

V súlade s technológiou sú stropné roviny nastavené vodorovne podľa úrovne lasera, v dôsledku čoho zhotoviteľ nezodpovedá za výrazný rozdiel v odsadení od horného a spodného okraja základného stropu, ktorý nie je zarovnaný s podhľadom. horizont.

Výkon inštalovaných zapustených stropných svietidiel by nemal presiahnuť 40 W pre žiarovky a 35 W pre halogénové žiarovky.

Vzdialenosť od svietidiel k stropu v centimetroch (pri lustroch) musí byť aspoň výkon svietidla vo wattoch.

Objednávateľ je povinný do 3 dní odo dňa uzavretia Zmluvy dohodnúť s Zhotoviteľom typ vstavaných stropných svietidiel. Ak objednávateľ nepredloží vzorku svietidla v stanovenej lehote, zhotoviteľ nezodpovedá za nesúlad svietidiel s technickými požiadavkami na montáž vstavaných stropných svietidiel do napínaných stropov.

Zhotoviteľ nezodpovedá za vadu podhľadu vzniknutú skladovaním plátna dlhšie ako 5 dní z dôvodu nemožnosti jeho včasnej montáže vinou objednávateľa.

Montáž napínacích stropov- prácny proces, ktorý si vyžaduje použitie špeciálnych nástrojov a dostatočné množstvo skúseností. Môžete to urobiť bez podpisu zmluvy s dodávateľom, ale mali by ste si to znova premyslieť, aby ste neurobili chybu! Tento dokument vám umožní preukázať váš prípad v konfliktných situáciách a v určité podmienky dostať peniaze späť. Bez takejto dohody bude ťažké a niekedy aj nemožné potrestať tím špecialistov, ktorí nerobili svoju prácu v súlade s dohodnutými požiadavkami. Po niekoľkých minútach na vyplnenie a podpísanie dokumentu dostanete veľké množstvo výhody a chráňte sa pred podvodníkmi.

Pre tých, ktorí chcú jasne definovať, je potrebná zmluva o inštalácii napínacích stropov ich požiadavky na kvalitu práce najatého tímu a povinnosti a zodpovednosti strán. V deň podpisu zobrazí aktuálne ceny, čo zaručí stabilitu ceny dohodnutej pred začatím prác. To vám ušetrí čas a hotovosť predchádzanie zbytočným výdavkom.

Predmet túto dohodu- Služby poskytované jednou stranou druhej. Tu je to jasne popísané:

rozsah prác;
cena;
postup vykonania objednávky;
práva a povinnosti strán;
záruky.

Pre výpočty si vyberte národnej meny aby neboli závislé od kolísania sadzieb. Dodávateľ musí dodať a vykonať inštaláciu strečovej tkaniny zvolenej objednávateľom. V prípade porušenia stanovených podmienok musí dodávateľ zaplatiť v plnej výške náklady stanovené v čase podpisu zmluvy a noriem platná legislatíva. Inštalácia a dodávka musia byť vykonané jednoznačne v termíne uvedenom v zmluve. Vykonávajúca spoločnosť musí navyše poskytnúť záruky za kvalitný výkon všetkých fáz práce.

Žiadna zmluva u špecializovanej spoločnosti vám neumožní preukázať, že určité služby boli poskytnuté a musíte za ne zaplatiť dodatočný poplatok. Hlavným účelom dokumentu je presné určenie rozsahu a ceny prác, ako aj zabezpečenie plnenia vopred dohodnutých podmienok spolupráce.

Nuansy, ktorým treba venovať pozornosť pri zostavovaní zmluvy

Po prijatí pripravená zmluva po ruke, pozorne si prečítajte všetky body a v prípade potreby si ujasnite podrobnosti, ku ktorým máte otázky. Nepozornosť voči maličkostiam a odmietanie čítania vás v budúcnosti premení na nepríjemné prekvapenia! Viac o bodoch, ktoré by mali byť v dokumente, sa dozviete stiahnutím vzorovej zmluvy alebo si necháte poradiť od kvalifikovaného právnika. Starostlivo si preštudujte vybranú vzorku, aby ste v prípade potreby vykonali potrebné zmeny v dokumente pripravenom vykonávajúcou spoločnosťou.

Môžete využiť pomoc právnika, ktorý vám pomôže vypracovať zmluvu v súlade s požiadavkami platnej legislatívy. Prezradí vám, čo najčastejšie spôsobuje spory a ako sa takýmto nepríjemným situáciám vyhnúť.

Pravidlá pre vypracovanie zmluvy

Po výbere špecializovanej firmy, ktorá vám napínaciu sieť nainštaluje, by ste mali zvážiť, ktoré z položiek dokumentu sú potrebné na zabezpečenie vašich záruk. Postup pri zostavovaní zmluvy môže byť individuálny a závisí od želania strán, takže budeme hovoriť o povinných bodoch.

Okrem povinností a zodpovednosti strán je dôležité zvážiť aj ďalšie body. Ich absencia v zmluve povedie k nepríjemným situáciám a zbytočným ťažkostiam pri riešení konfliktných situácií. Dôležitým bodom sú náklady na celkové množstvo práce, čím sa zabráni neočakávaným dodatočným nákladom. Pre celú kalkuláciu kontaktujte dodávateľa ešte pred podpisom zmluvy a upresnite dostupnosť zálohovej platby.

Zmluva môže obsahovať predplatená suma, možnosť dodania hotového diela skôr dátum splatnosti, doplatok za poškodenie plátna, ku ktorému došlo vinou vlastníka nehnuteľnosti.

Vyššia moc- Ďalší dôležitý bod v zmluve, na ktorý netreba zabúdať. Tu môžete špecifikovať dôvody, prečo má jedna zo strán právo konať nie podľa ustanovené dohodou podmienky. Ide o prírodné katastrofy, katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou, zavedenie stanného práva v krajine či nové zákony, ktoré znemožňujú realizáciu klauzúl zmluvy.

Dokument musí obsahovať doložku podmienky prijatia a prípadné kroky v prípade porušenia dohôd. Počas inštalácie je vhodné kontrolovať kvalitu práce, pretože po dokončení práce bude ťažké vyhodnotiť výsledok a bude trvať niekoľko týždňov, kým sa objavia chyby. Majte prehľad o tom, čo je nainštalované a kde. Zaznamenáte teda výmenu vybraných kvalitných materiálov za lacnejšie.

IN technické údaje pred inštaláciou strečového stropu by mali byť informácie o absencii prestavby, pretože takéto zmeny v oblasti a tvare miestnosti môžu viesť k jej prehýbaniu alebo poruchám. Objednávateľ v tomto prípade uhradí náklady na práce zamerané na odstránenie vzniknutej škody. Do zmluvy môžete zahrnúť aj iné položky, ktoré považujete za dôležité.

Povinnosti zmluvných strán sú jedným z najdôležitejších bodov

Povinná položka stojí za to venovať pozornosť práva a povinnosti zmluvných strán. Tu sú hlavné povinnosti zákazníka:

Zaplaťte dohodnutú sumu do dátumu splatnosti.
Pripravte priestory na vytvorenie podmienok potrebných na vykonanie požadovaného množstva práce.
Podpíšte akt, ktorý sa vyhotovuje po prevzatí vykonanej práce.

Nie ste spokojní s kvalitou inštalácie napínaného stropu? Máte právo odmietnuť podpísať tento akt a písomne vysvetliť dôvod takéhoto rozhodnutia.

Dodávateľ je povinný:

Vykonávať rozsah prác uvedený v zmluve v súlade s prianím objednávateľa.
Majte špeciálne materiály a vybavenie na kvalitnú inštaláciu siete a zabezpečenie spoľahlivosti konštrukcie.
Odstránenie závad, ak sa vyskytnú v záručnej dobe, vykonať na vlastné náklady.

Celá zodpovednosť za plnenie zmluvných podmienok leží na zhotoviteľovi, preto je dôležité dbať na to, aby mal vysokú kvalifikáciu a dostatočné pracovné skúsenosti. Do veľkej miery závisí od neho, či dohodnuté záväzky budú splnené načas.

Príklad dokončenej zmluvy

Zmluva na inštaláciu štandardných typových napínacích stropov bude pozostávať z nasledujúcich povinných položiek:

Navyše často v zmluve dodatočná položka po dokončení procesu inštalácie použite pravidlá prevádzky strečového stropu. Táto časť obsahuje informácie o činnostiach, ktoré môžu viesť k zhoršeniu stavu vzhľad plátno, jeho ochabnutie, výskyt defektov a citeľné zníženie životnosti.

Pamätajte, že počas záručná doba vám zakázané opravte strop svojpomocne alebo do toho zapojte tretie strany, pretože v tomto prípade budú niektoré ustanovenia zmluvy neplatné. Ak zistíte nedostatky, mali by ste okamžite vyhľadať pomoc od spoločnosti, s ktorej zástupcom bola táto zmluva podpísaná.

Takto je to zostavené štandardná zmluva na inštaláciu napínacích stropov. V závislosti od osobných želaní a podmienok spolupráce stanovených vybranou špecializovanou firmou sa jej body a ich počet môže líšiť. Môžete pridať aj svoj vlastný tento dokument niekoľko odsekov, v ktorých budú uvedené ďalšie želania alebo požiadavky dokončená práca. Takže môžete dosiahnuť požadovaný výsledok bez dodatočného času a peňazí.

Príklad zmluvy: https://yadi.sk/i/4Imb8u4DuPzEp

Neexistujú žiadne podobné príspevky, ale sú tu zaujímavejšie.