Zmluva o inštalácii napínacích stropov: prečo je to potrebné, čo by v nej malo byť uvedené, dodatočná dohoda k zmluve. Dohoda Zmluva na dodávku a montáž napínaných stropov

Akýkoľvek obchodný alebo obchodný vzťah musí byť zdokumentovaný. Aj keď si najmete človeka len na zbúranie steny v dome, je vhodné vypracovať zmluvu a uviesť v nej všetky body dôležité pre obe strany – kto je za čo zodpovedný.

A ak hovoríme o takej dosť vážnej službe, ako je inštalácia strečového stropu, musíte zabudnúť na svoju nechuť k byrokracii. Zmluva sa stane zárukou Vášho pokoja a plnenia záväzkov prevzatých spoločnosťou.

Prečo potrebujeme zmluvu

Dopyt po strečových stropoch je dnes veľmi vysoký. Práve to využívajú bezohľadní umelci, ktorí často ponúkajú svojim klientom chybný tovar, a niekedy zjavný falzifikát, ktorý nespĺňa technické požiadavky. Nie všetci spotrebitelia dokážu určiť kvalitu strečovej tkaniny na prvý pohľad. Okrem toho sa vzorky a hotové stropy, na ktoré sa už dalo veľa peňazí, niekedy navzájom líšia, ako nebo a zem.

Preto pred objednaním takejto služby je potrebné požadovať od predajcu všetky Požadované dokumenty: certifikáty kvality, pracovné povolenie atď. Ale aj keď sú všetky v úplnom poriadku, je potrebné uzavrieť zmluvu o montáži stropu.

Každá sebavedomá spoločnosť poskytuje všetky dokumenty aj bez požiadavky zákazníka, vrátane štandardná zmluva(cm). Ak sa tak nestane, alebo ako odpoveď na vašu žiadosť sú predložené iba kópie dokumentov, je to už dôvod na odmietnutie spolupráce.

Pokiaľ ide o samotnú zmluvu, okrem práv a povinností zmluvných strán zohľadňuje všetky body, ktoré vás ochránia pred mnohými problémami. Napríklad z platenia za nejasné doplnkové služby, z nákladov na opravu nekvalitnej montáže stropu atď.

S týmto dokumentom máte právo požadovať, aby zhotoviteľ splnil všetky body v ňom uvedené. Bez zmluvy nemôžete ani dokázať, že práve táto spoločnosť vám poskytla službu.

Poradenstvo. Ak vám pri prvom zavolaní spoločnosti, ktorá vyrába napínacie stropy, ponúkne, aby ste priniesli formulár zmluvy domov, nesúhlaste. Musíte sa uistiť, že spoločnosť má vlastnú kanceláriu, ktorej adresu, ako aj adresa sídla sú v zmluve uvedené správne. V opačnom prípade riskujete, že narazíte na podvodníkov.

Čo by malo byť súčasťou zmluvy

Pri uzatváraní zmluvy sa často stáva, že ju ľudia podpisujú bez toho, aby si ju prečítali. A až potom doma zistia, že niektoré body im nesedia a niektoré nie sú v dokumente zahrnuté vôbec.

Aby sa to nestalo, pred odchodom do spoločnosti si preštudujte akýkoľvek vzor zmluvy na internete a premyslite si, čo by ste do nej ešte chceli zahrnúť.

Aby sme vám uľahčili orientáciu v tejto problematike, povieme vám o tých častiach, ktoré musia byť v každej zmluve.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Medzi povinnosti zákazníka patrí:

Platba za služby v rámci podmienok uvedených v zmluve.
Poskytnutie možnosti zhotoviteľovi vykonať práce podľa tejto zmluvy: zabezpečenie prístupu na miesto výkonu práce, príprava priestorov na montáž podhľadov, odstránenie okolností, ktoré znemožňujú jej vykonanie.
Podpísanie aktu o prevzatí vykonanej práce.

Ak vám však výsledok práce nevyhovuje, máte právo odmietnuť prijatie v písanie uvedenie dôvodov.
Zodpovednosti účinkujúcich:

Vykonávanie prác uvedených v zmluve v plnom rozsahu a včas.
Použitie vlastných materiálov a nástrojov.
Odstránenie vád a nedostatkov stropu, zistených v záručnej dobe a vzniknutých vinou zhotoviteľa na vlastné náklady.

Zhotoviteľ má právo po dohode s objednávateľom odovzdať dielo pred dohodnutým termínom. A ak sa závady vyskytli vinou zákazníka nedodržaním návodu na obsluhu napínacieho stropu, požadujte od neho platbu za opravu.

Postup zúčtovania

Táto časť zmluvy špecifikuje také body, ako je výška preddavku, načasovanie konečného zúčtovania, množstvo práce podľa zmluvy (pozri).

Vyššia moc

Každá štandardná zmluva musí obsahovať túto časť. Uvádza tie okolnosti, ktoré úplne alebo čiastočne zbavujú strany zodpovednosti za nesplnenie si svojich povinností.

Môžu to byť prírodné katastrofy (povodne, zemetrasenie), katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou, ale aj nové nariadenia alebo zákony, ktoré jednej zo strán bránia v plnení svojich povinností.

V tej istej časti sú stanovené aj lehoty na vykonanie diela, ktoré táto zmluva predpokladá, o ktoré sa môžu posunúť.

technické údaje

Ide o jednu z hlavných častí zmluvy, ktorá zaväzuje obe zmluvné strany dodržiavať určité technické podmienky.

Ak sa firma zaoberá iba inštaláciou napínacie stropy, potom môžu byť predložené nasledujúce požiadavky, podľa ktorých je zákazník povinný:

Po meraní musí zákazník ponechať obvod a tvar miestnosti nezmenené.

Pre referenciu. Dodržiavanie tejto požiadavky je povinné, pretože ak vykonáte akékoľvek zmeny v rozložení, hotová strečová tkanina nebude môcť byť inštalovaná v interiéri. Alebo sa prepadne. V tomto prípade dokončenie a úpravu hradí objednávateľ a zhotoviteľ nenesie zodpovednosť. Preto musia byť všetky stavebné práce (okrem dokončovania) dokončené pred vypracovaním výkresov stropov.

Zákazník musí zabezpečiť, aby všetky el inštalačné práce v čase inštalácie stropu (pozri). Často to zahŕňa inštaláciu hypoték na svietidlá, stropné rímsy a ďalšie vybavenie. Ale je lepšie, ak tieto diela prevezme samotný interpret. Rovnako ako inštalácia a pripojenie svietidiel.
Zákazník musí pripraviť priestory na montáž - odstrániť z nich stavebnú suť, zabezpečiť voľný pohyb montážnikov po obvode areálu.

Táto časť môže obsahovať oveľa viac položiek súvisiacich napríklad s prispôsobením typov svietidiel, pevnosťou stien a konštrukcií, ku ktorým bude strop pripevnený, prípustnou mierou priehybu plátna atď.

Ostatné sekcie

Stačí si preštudovať akýkoľvek vzor zmluvy o montáži v súlade s platná legislatíva RF, aby ste vedeli, ktoré sekcie by v ňom mali byť bez problémov.

to:

Riešenie sporov
Zmluvný čas
Záruka
Adresy a podrobnosti o stranách

Čo sa týka posledný oddiel, potom by sa mal zákazník obrátiť na neho Osobitná pozornosť do momentu podpisu a uistite sa, že adresa spoločnosti a celé meno vedúceho sa zhodujú so skutočnými.

Dodatočný súhlas k zmluve

Spravidla do túto dohodu pripojený dodatková dohoda, ktorá obsahuje výkresy stropov, výpočty ich plochy a nákladov na prácu, označenie typu a farby strečovej tkaniny, počet a smer švov atď.

Všetky tieto údaje sú uvedené v špecifikácii.

Bezprostredne v dodatočnej dohode sú stanovené dodatočné práce, ktoré musí zhotoviteľ vykonať. Môže to byť elektrické vedenie, inštalačné práce pre konštrukcie pre viacúrovňové stropy a dokonca aj zber odpadu po inštalácii stropu.

Záver

Pri uzatváraní zmluvy na napínané stropy musíte jasne vedieť, čo chcete od dodávateľa dostať. Všetky vaše požiadavky musia byť zahrnuté v tomto dokumente. Iba v tomto prípade budete môcť dosiahnuť splnenie týchto požiadaviek v plnom rozsahu a chrániť sa pred podvodníkmi a vyššou mocou.

Praktickosť a životnosť strečovej tkaniny priamo závisia od ukazovateľov kvality produktu a súladu s technológiou inštalácie. Ak je možné pred začiatkom práce skontrolovať vlastnosti tkaniny, fólie, usporiadanie konštrukcie závisí od profesionality majstra. Zmluva o inštalácii napínacích stropov vám pomôže chrániť sa pred nekvalitnou inštaláciou. Dokument je podpísaný v spoločnosti poskytujúcej služby, obsahuje zoznam povinností a práv zmluvných strán, záručnú dobu, vznik záručnej udalosti a mnohé ďalšie.

Prečo potrebujem zmluvu na dodávku a montáž napínacích stropov? Aby sa predišlo zvyšovaniu cien a chránilo sa používateľa pred nekvalitnou prácou. Podpisom dokumentu vlastník bytu určuje dobu inštalácie, množstvo práce.

Zmluva obsahuje tieto klauzuly:

ceny za prácu, materiál;
poradie vykonávania a celkové množstvo práce;
podmienky inštalácie strečového stropu;
práva, povinnosti zmluvných strán;
záručná doba;
záručné prípady, v ktorých sú bezplatné opravy splatné na náklady spoločnosti.

Kurzy zmluvy musia byť uvedené v mene štátu - zabráni sa tak možnému zvýšeniu nákladov v dôsledku zmien výmenných kurzov. Medzi povinnosti firmy patrí predbežné meranie plochy, výroba (nákup) a rezanie panelu.

Dôležité! Zmluva by mala obsahovať klauzulu o povinnosti nahradiť porušenie podmienok služby. Dodávateľ napríklad nemohol dokončiť inštaláciu včas (z dôvodov nezávislých od kupujúceho) - za to je splatná kompenzácia.

Úkon vykonaných služieb - záväzný dokument. Bez úkonu prenajímateľ jednoducho nebude môcť uplatniť reklamáciu. Kým nedôjde k žiadnemu úkonu, služba nie je dokončená - to je zákon. Podpísanie preberacieho dokumentu je postup, pri ktorom majiteľ môže stále požadovať čo najrýchlejšie prepracovanie závad a po podpise bude musieť na vlastné náklady opraviť všetky chyby, ktoré nie sú zahrnuté v záruke.

Základné pravidlá pre vypracovanie zmluvy

Účelom dokumentu je určiť čas inštalácie, uviesť záručné povinnosti a náklady na prácu. Zmluva o inštalácii stropu obsahuje množstvo štandardných doložiek a doplnky/zmeny je možné vykonať aj na základe individuálnej požiadavky užívateľa.

Aby sa predišlo navýšeniu ceny, je potrebné vykonať predbežný odhad nákladov na dielo – za to zodpovedá firma. Označuje aj položku na zálohe, jej výšku. Ak potrebujete dokončiť prácu v krátkom čase, zavedie sa položka o naliehavosti a doplatok pre efektívnosť. Dohadujú sa body vyššej moci, poškodenie plátna pred začatím montáže vinou majiteľa bytu. Prejednávajú sa práva a povinnosti zmluvných strán.

Medzi povinnosti zákazníka patria:

zaplatenie dohodnutej výšky zálohy pred začatím inštalácie;
vyplatenie zostatku sumy v stanovenej lehote;
vytváranie podmienok pre prácu v interiéri;
prijatie kapitána do priestorov na prácu;
podpísanie akceptačného certifikátu po dokončení inštalácie napínacích stropov.

Dôležité! Ak kvalita diela nevyhovuje vlastníkovi, môže odmietnuť podpísanie úkonu s uvedením primeraných dôvodov odmietnutia písomne.

Zodpovednosti účinkujúcich:

vykonať realizáciu súboru prác v určenom čase;
brať do úvahy želania zákazníka, predpísané v zmluve;
poskytnúť materiály, potrebné nástroje a vybavenie pre prácu;
zabezpečiť spoľahlivosť, pevnosť, estetickú príťažlivosť konštrukcie;
v prípade zistenia závad počas prevádzky, uvedených v záručnom liste, ich v krátkom čase na vlastné náklady odstráňte.

Keďže kvalita a výkon strečového stropu priamo závisia od kvalifikácie umelca, skúsenosti majstrov sú veľmi dôležité.

Typický vzor zmluvy

Je ľahšie pochopiť celú štruktúru dokumentu na základe vzorovej zmluvy pre napínané stropy.

Povinné položky, ktoré by mali byť zahrnuté v dokumente:

samotný predmet zákazky, dizajnové prvky;
povinnosti objednávateľa, zhotoviteľa;
výpočty pre každý typ práce, celková suma;
individuálne podmienky;
zodpovednosť oboch strán;
špecifikácie dizajnu;
okolnosti vyššej moci;
iné podmienky;
údaje o objednávateľovi, zhotoviteľovi.

Ak zmluva určuje pravidlá prevádzky stropu po inštalácii, mali by sa dodržiavať. Odstavce spravidla obsahujú jednoduché pokyny, aby ste boli opatrní, je potrebné čistiť iba jemnými zlúčeninami. Uvádzajú sa aj akcie vedúce k strate pevnosti, estetiky plátna a výskytu defektov.

Dôležité! Zmluva môže obsahovať položky podľa individuálnych želaní zákazníka. Aby sa nezabudlo na to, čo je potrebné, je lepšie, aby sa majiteľ vopred rozhodol o prianiach a zapísal ich samostatne a potom ich pridal k zmluve.

Záručné doby

Záručnou dobou sa rozumie doba, počas ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje na vlastné náklady odstrániť konštrukčné chyby. Aby nedošlo k porušeniu zmluvné záväzky, je užívateľovi zakázané vykonávať opravy alebo reštaurátorské práce bez upovedomenia zhotoviteľa. To znamená, že nemôžete vložiť ďalšie svietidlá, vyrovnať sa s uvoľňovaním vody z priestoru stropu, vykonávať iné manipulácie bez prítomnosti zástupcu spoločnosti.

Ak chcete nainštalovať osvetľovacie zariadenie, opraviť bagetu alebo vykonať inú prácu, nezabudnite zavolať inštalatéra, informovať sa o potrebe práce a potom si vyžiadať poznámku v zmluve, záručnom liste alebo podpísať potvrdenie o prevzatí za vykonané služby. V opačnom prípade sa rušia záručné záväzky spoločnosti a zákazník si bude musieť na vlastné náklady vyriešiť prípadné chyby.

Dôležité! Záruka sa poskytuje na dobu 10 rokov. Všeobecný register zahŕňa integritu materiálu (látka, fólia), materiály komponentov, hardvér. Doba odpočítavania začína od okamihu (dňa) inštalácie napínacieho stropu. Pri porušení podmienok používania zaniká záruka.

Pri montáži môže vzniknúť medzera medzi stenovým panelom a dekoratívnou vložkou - nejde o závadu, ktorá podlieha záručnej výmene. Na montážne práce je záručná doba 2 roky od dátumu dokončenia montáže.

Nástrahy, na ktoré si treba dať pozor

Čo treba urobiť pri uzatváraní zmluvy? Pozorne si prečítajte všetky body a to, čo je napísané malým písmom. Kontroverzné otázky by sa mali vyjasniť pred podpísaním dokumentu. Dodávateľ nemôže interpretovať nuansy len vo svojom smere, v prípade akýchkoľvek nepresností je potrebné sporné body odstrániť alebo objasniť.

Keď viete vopred, čo presne bude uvedené v zmluve, môžete ľahko posúdiť spoľahlivosť spoločnosti. Zmluvu môžete a mali by ste si vziať so sebou a prediskutovať ju s právnikom. V prípade potreby by sa mali vykonať zmeny a ak dodávateľ odmietne vypracovať dohodu v súlade s platnou legislatívou, je lepšie službu odmietnuť. kontroverzné body obrátiť proti zákazníkovi, preukázať neznalosť alebo požadovať plnenie zmlúv uzatvorených v r ústne, bude to ťažké.

Nie. _________

Ceiling-Montazh LLC (ďalej len zhotoviteľ), zastúpená riaditeľom _______________________________, konajúcim na základe stanov na jednej strane a _______________________________________________________________________________ do tejto zmluvy nasledovne.

1. Predmet zmluvy

1.1. Objednávateľ dáva pokyn a zhotoviteľ vykonáva montáž napínaných stropov (ďalej len dielo).

1.2. Pri práci sú použité materiály zhotoviteľa.

1.3. Podmienky výkonu prác, objem a ich cena, ktoré sú predmetom tejto dohody, sú určené v Dodatku k dohode.

2. Práva a povinnosti zmluvných strán

2.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať a objednávateľ prevziať dielo v súlade s Dodatkom k tejto zmluve.

2.2. Objednávateľ je povinný včas zaplatiť za prácu Dodávateľa v súlade s podmienkami zmluvy a Dodatkovej zmluvy k nej.

2.3. Objednávateľ je povinný do 3 (troch) dní odo dňa ukončenia prác na montáži podhľadov podpísať „Zákon o prevzatí a odovzdaní vykonaného diela“ alebo písomne poskytnúť zhotoviteľovi odôvodnené odmietnutie, inak sa "Zákon o prevzatí a odovzdaní vykonaného diela" považuje za podpísaný a dielo - dokončené.

2.4. V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré spomalia postup prác alebo znemožnia ich ďalšie pokračovanie, vrátane nesúladu priestorov s technickými požiadavkami na priestory pre montáž napínaných podhľadov, je zhotoviteľ povinný bezodkladne o tom upovedomiť objednávateľa. .

2.5. V prípade okolností, ktoré spomalia postup prác alebo znemožňujú ich ďalšie pokračovanie, je objednávateľ povinný tieto okolnosti bezodkladne odstrániť. V opačnom prípade sa lehota na výkon práce predlžuje o dobu omeškania, ktoré je spôsobené týmito okolnosťami.

2.6. Zhotoviteľ je povinný v záručnej dobe bezplatne odstrániť vady a nedostatky diela, ktoré vznikli zavinením zhotoviteľa, a to do 30 (tridsiatich) dní odo dňa podpisu „Správy o zistených nedostatkoch“.

2.7. Zhotoviteľ je povinný v záručnej dobe na žiadosť objednávateľa vykonať prehliadku vykonaných prác za účelom zistenia vád a nedostatkov a na základe tejto kontroly vypracovať „Zákon o zistených nedostatkoch“.

2.8. Zhotoviteľ má po dohode s objednávateľom právo odovzdať dielo pred dohodnutým termínom.

3. Postup platby

3.1. Platba za inštaláciu napínacích stropov sa uskutočňuje v dvoch častiach: záloha vo výške 10-20% z ceny práce a konečná platba.

3.2. Platba vopred sa uskutoční do 3 (troch) dní odo dňa podpísania Dodatkovej zmluvy k tejto zmluve.

3.3. Konečná platba je uhradená najneskôr do 3 (troch) dní odo dňa podpisu „Zákona o prevzatí a odovzdaní vykonaného diela“.

3.4. Poradie výpočtov je možné zmeniť. Zmeny sú vykonané v Dodatku k tejto zmluve.

4. Vyššia moc

4.1. Zmluvné strany sa zbavujú zodpovednosti za úplné alebo čiastočné nesplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, ak ide o dôsledok okolností vyššej moci: povodne, požiare, zemetrasenia, ako aj vládne nariadenia. Ruská federácia a miestnymi orgánmi orgány, ak tieto okolnosti priamo ovplyvnili plnenie tejto dohody. V tomto prípade sa lehota na splnenie záväzkov zo zmluvy posúva úmerne dobe, počas ktorej tieto okolnosti pôsobili. Ak trvajú dlhšie ako 3 mesiace, každá zmluvná strana má právo ju zrušiť. Žiadna zo strán nemá nárok na náhradu škody.

5. Trvanie zmluvy

5.1. Zmluva nadobúda platnosť ihneď po jej podpísaní oboma stranami. Dohoda je platná, kým si zmluvné strany nesplnia svoje záväzky z tejto zmluvy.

6. Postup pri riešení sporov

6.1. Všetky nezhody a spory vyplývajúce z tejto zmluvy sa riešia rokovaním medzi zmluvnými stranami.

6.2. V prípade, že nezhody a spory nie je možné vyriešiť rokovaním medzi stranami, podliehajú v súlade s platnou legislatívou Ruskej federácie súdnemu riešeniu.

7. Zmena podmienok zmluvy

7.1. Dohoda môže byť zmenená a doplnená, zrušená alebo ukončená z dôvodov stanovených platnými právnymi predpismi Ruskej federácie alebo na základe dohody zmluvných strán. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto dohode sú platné len vtedy, ak sú stanovené písomne.

8. Špecifikácie

8.1. Zhotoviteľ upozorňuje objednávateľa, že obvod a tvar priestorov po meraní musia zostať nezmenené a zodpovedať výkresom uvedeným v zmluve. V prípade nesúladu medzi skutočnými rozmermi miestnosti v čase montáže a tými, ktoré sú uvedené na výkrese stropu, ktorý bol podpísaný v čase uzavretia zmluvy, hradí zákazník revíziu (ak je to technicky možné zušľachťovať) alebo kompletná výmena plátna.

8.2. Zákazník je povinný riadne pripraviť priestory na montáž napínacích stropov: musia byť ukončené všetky stavebné práce, musí byť starostlivo odvezená sutina, pracovníkom musí byť zabezpečený prístup na miesta inštalácie hypoték a po obvode priestorov. Káblové vedenia musia byť natiahnuté na miesta inštalácie, ktoré zabezpečujú zaručené vypnutie a zapnutie napätia.

8.3. Inštalatéri na plný úväzok Dodávateľa nevykonávajú elektroinštalačné práce. Medzi ich povinnosti nepatrí spájanie lustrov a svietidiel.

8.4. Je potrebné, aby boli priestory vykurované tak v čase inštalácie, ako aj počas ich prevádzky. Steny v miestach, kde je profil pripevnený, musia byť neporušené, pevné, hladké (bez drsnosti a priehlbín).Ak sa počas procesu inštalácie zistí, že stena nie je vhodná na upevnenie profilu z dôvodu prítomnosti skrytých chýb, Zákazník vykonáva jeho opravu svojpomocne alebo si hradí výrobu a montáž konštrukcií pre iný spôsob upevnenia profilu. V prípade, že nie je možné pokračovať v prácach, objednávateľ dodatočne hradí opätovný výjazd špecialistov na miesto vo výške dohodnutej so zhotoviteľom.

8.5. Keramické dlaždice, sadrokartónové dosky a iné povrchové úpravy a konštrukčné materiály musia byť bezpečne upevnené a vydržať ťahové zaťaženie minimálne 1000 N/m.p. V prípade, že konštrukcie na upevnenie komplikovaných stropov zhotovuje objednávateľ, ich výkresy v celkom určite je potrebné dohodnúť so zástupcom zhotoviteľa.

8.6. Pred montážou napínacieho stropu sa musí objednávateľ dohodnúť s vedúcim zhotoviteľa na type zariaďovacích predmetov. V prípade, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi vzorku svietidla v uvedenej lehote, zhotoviteľ nezodpovedá za nesúlad svietidiel s technickými požiadavkami na montáž svietidiel do napínaných stropov a za následky ktorý bude spôsobený týmto nesúladom. Výkon inštalovaných vstavaných stropných svietidiel by nemal presiahnuť 35 W.

8.7. Minimálna vzdialenosť medzi žiarovkami a strečovým stropom je 15 cm, berúc do úvahy priehyb stropu. Lustre a svietidlá, ktoré priliehajú k stropnej fólii, musia byť vybavené výlučne energeticky úspornými svietidlami, ktoré by sa počas prevádzky nemali zahriať na teplotu vyššiu ako 50 0C.

8.8. Na plochách nad 25 m2. a na stropoch zložitý tvar môže dochádzať k miernym deformáciám zvarov (odchýlka od priamky o vzdialenosť 1 až 2 cm). Vzhľadom na zvláštnosti fyzikálnej štruktúry PVC fólie, z ktorej je strop zvarený, sú na plátne povolené textúrne zmeny nepresahujúce 5% celkovej plochy stropu.

8.9. V súvislosti s dizajnovými prvkami má strečový strop priehyb v závislosti od tvaru, štruktúry a plochy plátna. Nemala by byť väčšia ako 150 mm.

8.10. Oscilačné pohyby strečového stropu vo vertikálnej rovine sú povolené pod vplyvom tlakového rozdielu medzi priestormi, ktoré sú oddelené strečovým stropom a sú výsledkom nedostatočnej tesnosti priestoru umiestneného nad strečovým stropom, ako aj prúdenia vzduchu. . Možná amplitúda kmitania stropu závisí od jeho tvaru, štruktúry a plochy a nemala by presiahnuť 200 mm. Aby sa predišlo oscilačným pohybom napínaného stropu, odporúča sa, aby zákazník pred začatím montážnych prác odstránil medzery v základnom strope a priľahlých konštrukciách a stenách. Za poškodenie napínaných stropov v dôsledku vertikálneho kolísania Zhotoviteľ nezodpovedá.

8.11. V závislosti od šírky zvolenej textúry stropu, zhotoviteľ upozorní objednávateľa na prítomnosť zvarov spôsobených technológiou výroby strečového stropu, ktoré sú umiestnené vo vzdialenosti minimálne 140 cm od seba

8.12. Napínaný strop sa prepravuje v zloženej alebo zloženej forme, a preto je po inštalácii prípustné mať v miestach ohybu podlhovasté vybrania, ktoré sa spontánne vyrovnajú v priebehu 30-40 dní a nepovažujú sa za chybu pásu.

8.13. Z dôvodu dlhodobého skladovania fólie v zloženej forme je možné na nej vytvárať záhyby, ktoré sa na inštalovanom strope nedajú eliminovať, montáž nebola možná.

9. Ostatné podmienky zmluvy

9.1. Záručná doba na plátno je 10 (desať) rokov odo dňa podpisu „Preberacieho a odovzdávacieho listu za vykonanú prácu“.

9.2. Záručná doba na prácu na montáži napínacieho stropu je 3 (tri) roky odo dňa podpísania „Preberacieho a dodacieho listu za vykonanú prácu“.

9.3. V prípade, že dôjde k odstúpeniu od zmluvy z viny Objednávateľa, peniaze, ktoré už Objednávateľ zaplatil, sa prevedú zhotoviteľovi ako platba za nelikvidný tovar zakúpený pre Objednávateľa.

9.4. V prípade, že sa niektorý z článkov tejto zmluvy alebo jej časť ukáže ako neplatný v súvislosti s ktorýmkoľvek zákonom, bude sa to považovať za chýbajúce v tejto zmluve. Všetky ostatné články zostanú v platnosti.

9.5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán, ktoré majú rovnakú právnu silu.

ZMLUVA č. _____

na inštaláciu napínacích stropov

"____" _____________ 201__

1. PREDMET DOHODY

1.1. Objednávateľ dodá a zhotoviteľ prevezme zmluvu na montáž napínaných stropov v miestnosti na adrese: ______________________________________________ (ďalej v zmluve len Priestor).

1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo svojpomocne v súlade s podmienkami zmluvy a pracovnými výkresmi, ktoré sú vyhotovené vo forme prílohy č. 2 tejto zmluvy a sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

2. NÁKLADY NA PRÁCE NA ZÁKLADE ZMLUVY

2.1. The cost of the work performed by the Contractor under this contract is determined by the protocol for agreeing the contract price for the installation of a stretch ceiling (Appendix No. 4), and amounts to _______________ (____________________________________________________________________________________________________________________________________________) rubles ____ kopecks.

2.2. Cenu prác si zmluvné strany určia pri uzavretí tejto zmluvy v súlade s cenníkom (príloha č. 3) zhotoviteľa, platným ku dňu podpisu zmluvy. Dodávateľ môže poskytovať zľavy z Cenníkových cien. Všetky zmeny pôvodnej zmluvnej ceny, nákladov práca naviac, pridanie napínacích stropov alebo odstránenie priestorov z objednávky, termíny na vykonanie prác alebo jeden z týchto parametrov sú formalizované dodatočnou dohodou zmluvných strán v písomnej forme. Minimálna hodnota zmluvy je 10 000 rubľov. V prípade uzavretia zmluvy na sumu nižšiu ako 10 000 rubľov, dátum a čas inštalácie určuje maloobchodné oddelenie dodávateľa. Dodávateľ má tiež právo odmietnuť objednávateľovi podpísať zmluvu.

3. POVINNOSTI DODÁVATEĽA

Na vykonanie prác podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje:

3.1. Všetky práce vykonať v rozsahu a termínoch stanovených touto zmluvou a dielo odovzdať objednávateľovi v stave umožňujúcom bežnú prevádzku objektu.

3.2. Vykonajte prácu v plnom súlade s pracovnými výkresmi a harmonogramom.

3.3. Dodajte potrebné materiály, vybavenie, komponenty na inštaláciu napínacích stropov.

3.4. Zabezpečiť vykonávanie potrebných opatrení pre bezpečnosť, zabezpečenie životné prostredie, dodržiavanie hygienických a hygienických noriem a protipožiarnych opatrení.

3.5. Odstrániť do 3 dní odo dňa podpisu aktu o prevzatí vykonaného diela mimo územia objednávateľa stavebné stroje a zariadenia patriace zhotoviteľovi, náradie, nástroje, inventár, materiál, výrobky, konštrukcie a iný majetok.

3.6. Splniť v plnom rozsahu všetky svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy.

3.7. Strany prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabránili dodatočným nákladom. Ak zhotoviteľovi vzniknú dodatočné náklady spôsobené nesplnením alebo nesprávnym plnením povinností zo strany objednávateľa, oznámi objednávateľovi výšku dodatočných nákladov a potvrdí ich dokladmi, na základe ktorých zmluvné strany uzatvoria dohodu o načasovaní. a forma ich úhrady.

3.8 Dodávateľ znáša zodpovednosti za spôsobenie škody pri pobyte u Objednávateľa, ak táto škoda nesúvisí s porušením technických požiadaviek Dodávateľa pri montáži napínaných stropov uvedených v Prílohe 1.

4. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Na splnenie tejto zmluvy sa zákazník zaväzuje:

4.1. Odovzdať zhotoviteľovi priestory na výkon prác s uvedením komunikačnej schémy. Zástupcom zákazníka je individuálne, ktorá priamo odovzdáva priestory tímu inštalatérov Dodávateľa na prácu na tomto zariadení.

4.2. Zabezpečiť riadnu ochranu materiálov, zariadení, náradia a iného majetku zhotoviteľa od začatia prác až do ich odstránenia po podpísaní potvrdenia o prevzatí vykonaných prác vrátane bezpečnosti inštalovaných fragmentov napínaného stropu.

4.3.1 Dohodnúť sa s dodávateľom na všetkých vlastnostiach inštalácie napínacích stropov, farbe a štruktúre látok, práci na osvetlení priestorov a podpísať dodatok 2 k zmluve, v ktorom sú uvedené všetky body inštalácie napínacích stropov, ktoré si vyžadujú schválenie.

4.3.2 Príloha č. 2 je vyhotovená v jednom vyhotovení a zostáva Dodávateľovi. Na žiadosť Zákazníka je mu e-mailom zaslaná príloha č. 2 podľa dohody.

4.3.3 Koordinácia na viacúrovňových konštrukciách a tlač fotografií na strečových stropoch sa vykonáva osobne alebo korešpondenčne e-mail. Potvrdením súhlasu Zákazníka s rozložením môže byť email od Zákazníka s priloženým súborom layoutu a správou "Súhlasím s rozložením."

4.3.4. Zákazník nemá po dohode právo na zmeny dispozícií, zmenu dizajnu stien, čo môže viesť k nesprávne vyrobenej konštrukcii plátna a napínacieho stropu.

4.4 Odchod procesného inžiniera k zákazníkovi stojí od 500 do 1500 rubľov. v závislosti od vzdialenosti objektu Zákazníka. Pri podpise zmluvy sa peniaze za prvotný odchod neberú alebo idú na úhradu zmluvy.

4.5. Ak nie sú žiadne sťažnosti na kvalitu inštalovaného napínacieho stropu, prevezmite prácu a podpíšte akt o prevzatí a odovzdaní vykonanej práce ihneď po dokončení práce.

4.6. Splniť v plnom rozsahu všetky svoje povinnosti stanovené v iných článkoch tejto zmluvy, ako aj všetky technické požiadavky (Príloha č. 1). V prípade úplného alebo čiastočného nesplnenia technických požiadaviek objednávateľom, zhotoviteľ nezodpovedá za dodržanie termínov montáže, kvalitu montáže napínacieho stropu a predtým vykonané opravy tretími osobami.

5. PODMIENKY DOKONČENIA PRÁCE

5.1. Dátum začiatku inštalácie ______________________. Z dôvodu nepretržitého harmonogramu prác na montáži napínaných stropov zhotoviteľom môže byť termín montáže posunutý najviac o tri pracovné dni, o čom sa zhotoviteľ zaväzuje objednávateľa vopred upozorniť.

6. PLATBY A ZÚČTOVANIE

6.1. Zákazník pri podpise tejto zmluvy uhradí čiastku vo výške 70% nákladov podľa zmluvy. Po ukončení prác a podpísaní aktu o prevzatí a odovzdaní vykonaného diela objednávateľ uhradí zvyšných 30% z ceny podľa zmluvy.

6.2. Počiatočná platba vopred vo výške menej ako 70 % nákladov podľa zmluvy je možná, zvyšná suma do 70 % sa uhradí v deň inštalácie pred začatím prác.

6.3. Pri platbe bezhotovostnými prostriedkami na zúčtovací účet IP Chupritsky A.V. sa uskutoční 100% platba vopred. IP Chupritsky A.V. funguje v rámci zjednodušeného daňového systému bez DPH.

6.4 V prípade okolností uvedených v bodoch 7.6.3 a 7.6.4 sa vrátenie finančných prostriedkov uskutočňuje prepočítaním prirážky alebo preddavku podľa zmluvy.

7. VÝROBA DIELA A ICH PRIJÍMANIE

7.1. Dodávateľ samostatne organizuje výrobu prác na zariadení podľa svojich plánov a harmonogramov, avšak v rámci podmienok tejto zmluvy.

7.2. Prevzatie diela sa vykonáva podľa úkonu prevzatia a odovzdania diela vykonaného po splnení všetkých povinností stanovených touto dohodou zmluvnými stranami.

7.3. Prevzatie objektu sa vykonáva v deň ukončenia prác. V prípade nesplnenia tejto podmienky zavinením Objednávateľa sú náklady na dodatočný odchod tímu na podpis aktu o prevzatí a odovzdaní vykonaného diela stanovené dohodou zmluvných strán, nie však nižšie ako 7 000 rubľov. pre každý východ.

7.4. Dodatočný odchod tímu inštalatérov, ktorý nesúvisí s prácou v záruke a dokončením podľa zmluvy, sa platí samostatne vo výške 3 000 rubľov. za každú cestu, bez započítania nákladov na samotnú prácu na tejto výzve, ale nie menej ako 5 000 rubľov.

7.5 Dodatočný odchod inštalatérov na inštaláciu dekoratívnej vložky po dokončení stien platí Zákazník vo výške 1500 rubľov.

7.6.1. Ak z dôvodov kvality alebo iných oprávnených nárokov objednávateľa nedôjde k podpísaniu aktu o prevzatí a odovzdaní vykonaného diela, v deň montáže sa po vzájomnej diskusii vypracuje dvojstranný akt, v ktorom sa stanovia všetky potrebné zlepšenia a termíny ich implementácie.

7.6.2. Ak sa na napínacom strope zistia prepichnutia alebo diery do priemeru 3 mm, doska sa opraví na mieste bez demontáže, na čo je zákazník upozornený. Potom sa reklamácie na tieto otvory neprijímajú. Na opravené otvory sa vzťahujú záručné povinnosti Dodávateľa uvedené v bode 9.2 tejto zmluvy.

7.6.3. Ak kvôli zvláštnostiam stien nie je možné inštalovať dekoratívnu vložku rovnomerne a vo vysokej kvalite, vypracuje sa akt a vráti sa zákazníkovi hotovosť zaplatené za tento druh Tvorba.

7.6.4. Ak nie je možné nainštalovať strečový strop alebo vykonať ďalšie práce súvisiace s inštaláciou, z dôvodu technické údaje nezistené procesným inžinierom pri uzatváraní zmluvy, je spísaný zákon a objednávateľovi sú vrátené finančné prostriedky zaplatené za nenamontované stropy a nevykonané práce.

7.7 V prípade nepodpísania potvrdenia o prevzatí vykonanej práce a nemožnosti vyhotovenia opravného potvrdenia z dôvodu nezhody zhotoviteľa a objednávateľa sa riešenie problému hľadá v zmene ceny zákazky. Ak sa nedosiahne riešenie, Dodávateľ demontuje inštalované napínacie stropy a jednostranne vykoná prepočet zmluvy, berúc do úvahy už vykonanú prácu, mínus náklady na napínacie stropné dosky a pridanie práce „inštalácia napínacieho stropu“ za cenu 300 rubľov za lineárny meter inštalovanej bagety na pripevnenie napínacieho stropu strop. Ak výška zaplatenej zálohy nepostačuje na pokrytie ceny vykonaných prác, zhotoviteľ podá žalobu na súd na vymáhanie chýbajúcich finančných prostriedkov.

8. VYŠŠIA MOC

8.1. Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov
podľa tejto dohody, ak išlo o následok prirodzený fenomén, nepriateľské akcie a iné okolnosti vyššej moci a ak tieto okolnosti priamo ovplyvnili plnenie tejto zmluvy. Lehota na splnenie záväzkov z tejto zmluvy sa posúva úmerne dobe, počas ktorej existovali okolnosti vyššej moci, ako aj následkom spôsobeným týmito okolnosťami.

9. ZÁRUKA

9.1. Dodávateľ garantuje:

Kvalitné vykonanie všetkých prác v plnom rozsahu a v termínoch uvedených v tejto zmluve.

Správna kvalita použitých materiálov, konštrukcií, zariadení a systémov.

Včasné odstránenie nedostatkov a závad zistených pri preberaní diela a počas záručnej doby prevádzky zariadenia.

9.2. Dodávateľ poskytuje tieto záruky:

Pre napínacie stropné dosky, pre spájanie švov stropných dosiek a zváranie harpúny s plachtou - 20 rokov od dátumu podpísania potvrdenia o prevzatí diela stranami, s výnimkou prípadov úmyselného alebo neúmyselného poškodenia stropu objednávateľom. alebo tretích strán.

Pre práce na montáži napínacieho stropu a inštalačných komponentov - 3 roky odo dňa podpísania aktu o prevzatí diela stranami, s výnimkou prípadov úmyselného alebo neúmyselného poškodenia stropu objednávateľom alebo tretími osobami.

Pre svietidlá vo svietidlách inštalovaných zhotoviteľom - 1 rok odo dňa podpísania potvrdenia o prevzatí diela zmluvnými stranami, okrem prípadov úmyselného alebo neúmyselného poškodenia svietidiel alebo svietidiel objednávateľom alebo tretími osobami.

Pre LED pásy, ovládače a napájacie zdroje - 6 mesiacov odo dňa podpísania akceptačného certifikátu zmluvnými stranami, s výnimkou prípadov úmyselného alebo neúmyselného poškodenia svietidiel alebo svietidiel zákazníkom alebo tretími osobami, a tiež za podmienky inštalácie ovládačov a napájacie zdroje na prístupných miestach, ktoré nevyžadujú demontáž strečových stropov alebo iných konštrukcií.

9.3. Dodávateľ nezodpovedá za poškodenie svietidiel, ktoré neboli zakúpené u Dodávateľa.

9.4. K účasti na vyhotovení úkonu o odstránení nedostatkov, dohodnutí postupu a podmienok ich odstránenia je zhotoviteľ povinný zaslať svojmu zástupcovi najneskôr do piatich dní odo dňa doručenia písomného alebo e-mailového upozornenia Zákazník. Po vypracovaní zákona má zhotoviteľ právo strop demontovať a zaslať výrobcovi na preskúmanie. Výmenu stropu je možné vykonať na základe výsledkov vyšetrenia do 5 dní odo dňa doručenia výsledkov vyšetrenia. Pri výmene napínacieho stropného plátna zhotoviteľ nezodpovedá za bezpečnosť inštalovaných dokončovacích materiálov (tapety, stropný sokel, linoleum, parkety, laminát, sadrokartón atď.)

10. MAJETKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ STRÁN

10.1. Za porušenie zmluvných povinností objednávateľom zaplatí zhotoviteľovi:

Za omeškanie s prevodom priestorov na Dodávateľa za predpokladu, že montážnici Dodávateľa dorazili do objektu - pokuta 5 000,- za každý deň odchodu montážnikov;

Za omeškanie pri podpise aktu o prevzatí a dodaní vykonanej práce, zaplatenie dodatočných platieb podľa zmluvy v deň dokončenia inštalácie, bez písomných údajov o nárokoch na kvalitu práce - pokuta 3 000 rubľov. za každý deň po splatnosti;

Za poškodenie alebo stratu materiálu, vybavenia, náradia a iného majetku Dodávateľa vinou Objednávateľa - náklady materiálne škody plne.

Za nútené prestoje montážneho tímu v dôsledku zavinenia zákazníka - pokuta 500 rubľov. za každú hodinu výpadku.

Za zmenu dátumu inštalácie a upovedomenie dodávateľa menej ako dva dni pred začatím prác - pokuta 2 000 rubľov za každú zmenu dátumu.

10.2 Za škodu na majetku Objednávateľa, okrem prípadov súvisiacich s porušením požiadaviek Dodávateľa z Prílohy 1 zmluvy, v plnej výške.

10.3. Zaplatenie pokút, ako aj náhrada strát neoslobodzuje strany od plnenia ich záväzkov.

11. UKONČENIE ZMLUVY.

11.1. Objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa ukončenie zmluvy v týchto prípadoch:

omeškania zo strany zhotoviteľa so začatím prác o viac ako 5 dní z dôvodov nezávislých od objednávateľa;

Omeškanie zhotoviteľa s postupom diela jeho vinou, keď je stanovený termín dokončenia diela
v zmluve sa zvyšuje o viac ako 15 dní.

11.2. Dodávateľ má právo požadovať odstúpenie od zmluvy v týchto prípadoch:

Pozastavenie vykonávania prác objednávateľom z dôvodov nezávislých od zhotoviteľa na dobu dlhšiu ako 20 dní;

zníženie ceny práce o viac ako 1/3 v súvislosti so zmenami zmluvy vykonanými objednávateľom;

11.3. Absencia objednaného materiálu pri výrobe strečovej stropnej tkaniny nie je základom pre ukončenie zmluvy. AT tento prípad Objednávateľ si vyberie materiál inej farby alebo textúry z katalógu Dodávateľa.

11.4. Strana, ktorá sa rozhodne vypovedať zmluvu v súlade s ust tento článok, zašle písomné alebo elektronické oznámenie o zámere ostatným 5 dní pred začatím montáže. Zmluva sa ruší o v pravý čas s platbou za už vykonanú prácu. V prípade, že k ukončeniu zmluvy dôjde na podnet objednávateľa v rozpore s výpovednou lehotou, dodávateľ zadrží objednávateľovi náklady na strečové stropné tkaniny vyrobené na mieru objednávateľa a kompenzáciu vo výške 5 000 rubľov.

12. OSOBITNÉ PODMIENKY.

12.1. Po podpise tejto dohody strácajú platnosť všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody, korešpondencia, rokovania medzi stranami súvisiace s touto dohodou.

12.2. Škodu spôsobenú tretej osobe v dôsledku vykonania diela vinou zhotoviteľa alebo objednávateľa nahradí vinník. Náklady na náhradu škody spôsobenej tretej osobe
z nepredvídaných dôvodov, uhradené stranami na rovnakom základe.

12.3. Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve sa považujú za platné, ak sú vykonané
písomne a podpísané zmluvnými stranami.

12.4. Vo všetkých ostatných ohľadoch, ktoré nie sú stanovené v tejto dohode, platia normy právnych predpisov Ruskej federácie.

12.5. Všetky aplikácie uvedené v zmluve sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

12.6. Sporné otázky, ktoré vzniknú pri plnení tejto dohody, bude súd riešiť predpísaným spôsobom.

12.7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch kópiách, po jednom pre každú zo zmluvných strán.

ADRESY A PODROBNOSTI

Dodávateľ:

IP Chupritsky Alexey Vladimirovič

DIČ 502714378613

OGRNIP 313502718900012

Banka príjemcu: JSC "SBERBANK OF RUSSIA"

Moskva BIK 044525225

Zúčtovací účet: 40702810038040023281

Kor. účet: 30101810400000000225

M.P. __________________(______________________)

(podpis) (dešifrovanie)

Zákazník:

CELÉ MENO:_____________________________________________

Adresa: ________________________________________________

___________________________________________________

Telefón: _________________________________

E-mail: __________________________________

____________________(_______________________________)

(podpis) (dešifrovanie)

Prihláška č.1

k zmluve č. ________

z "____" ________ 201_

TECHNICKÉ POŽIADAVKY DODÁVATEĽA

do objektu na montáž napínacích stropov.

Zákazník je upozornený, že tvar a obvod miestnosti (miestností) po vykonaných meraniach by mali zostať nezmenené. Ak Objednávateľ poruší túto podmienku, Objednávateľ znáša náklady na opätovné meranie, opätovnú výrobu materiálu a odchod tímu.
Ak sú v miestnosti nalepené tapety alebo dokončené steny, zhotoviteľ nezodpovedá za znečistené a poškodené povrchy;
Ak je konečná podlahová krytina zhotovená v miestnosti, potom sa objednávateľ zaväzuje vopred chrániť povrch pred prípadným poškodením, v opačnom prípade zhotoviteľ nezodpovedá za bezpečnosť podlahovej krytiny;
Káblové vedenia musia byť pripojené k miestam inštalácie svietidiel, čím sa zabezpečí zaručené zapnutie a vypnutie napätia;
Priestory v čase inštalácie stropu musia zabezpečiť údržbu teplotný režim v rozsahu + 65 + 70 ° C a počas prevádzky sa tiež zahrievajú;
Steny v miestach upevnenia stropov musia byť pevné, nepoškodené. Sadrokartónové dosky, keramické dlaždice a iné konštrukčné a dokončovacie materiály musia byť bezpečne pripevnené. Sadrokartónové dosky a iné plošné materiály musia byť vystužené drevenými trámami alebo kovovými profilmi. Pri inštalácii stropov na dlaždice je prítomnosť dutín medzi dlaždicami a stenou neprijateľná. Ak sú medzi stenou a obkladom medzery, zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie obkladu.
V prípade inštalácie stropnej bagety musí byť povrch pôvodného stropu vyrobený v rovnakej rovine.
V prípade inštalácie v miestnostiach s nábytkom si Zákazník samostatne zabezpečí priamy prístup k stenám po celom obvode miestnosti, pričom voľná vzdialenosť od stien musí byť minimálne 1 meter.
Zákazník poskytne dodávateľovi schémy komunikácií uložených v stenách (elektrické rozvody, potrubia na vykurovanie, zásobovanie vodou a klimatizačné systémy). V prípade absencie schémy dodávateľ nezodpovedá za poškodenie komunikácie. Po dohode zmluvných strán je v prípade zistenia miesta poškodenia a jeho dostupnosti možné opraviť rozvody inštalatérmi na mieste. Ak je po oprave rozvodov potrebný dodatočný výjazd brigády, tak sa platí podľa cenníka.
Pri montáži stropov v miestnosti s výškou nad 3,5 metra treba po obvode osadiť dočasné stavebné konštrukcie (lešenie). Pri montáži do bazénov a kúpeľní musí objednávateľ prekryť plochy bazénov a vaní súvislou podlahou z dosiek a štítov.
V interiéri musí byť spojenie stropných dlaždíc so stenami a vetracími boxmi vzduchotesné, aby sa zabránilo účinkom nasávania vzduchu alebo nafukovania stropu.
Všetky prípravné práce musia byť vykonané pred odchodom tímu inštalatérov na stavenisko, v prípade výpadku tímu vinou zákazníka zákazník platí za každú hodinu prestoja tímu v súlade so Zmluvou. .
V súlade s technológiou sú stropné roviny nastavené horizontálne podľa úrovne lasera, v dôsledku čoho zhotoviteľ nezodpovedá za výrazný rozdiel v odsadení od horného a spodného okraja základného stropu, ktorý nie je zarovnaný horizont.
Výkon inštalovaných zapustených stropných svietidiel by nemal presiahnuť 40 W pre žiarovky a 35 W pre halogénové žiarovky.
Vzdialenosť od svietidiel k stropu v centimetroch (pri lustroch) musí byť aspoň výkon svietidla vo wattoch.
Objednávateľ je povinný do 3 dní odo dňa uzavretia Zmluvy dohodnúť s Dodávateľom typ vstavaných stropných svietidiel. Ak objednávateľ nepredloží vzorku svietidla v stanovenej lehote, zhotoviteľ nezodpovedá za nesúlad svietidiel s technickými požiadavkami na montáž vstavaných stropných svietidiel do napínaných stropov.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vadu stropu vzniknutú skladovaním obrazov dlhšie ako 5 dní z dôvodu nemožnosti jeho včasnej montáže vinou objednávateľa. V prípade lesklých plátien nie je trvanlivosť pred inštaláciou dlhšia ako jeden deň.
Zákazník je povinný v čase montáže napínacieho stropu poskytnúť tímu montážnikov lustrov určenie spôsobu ich upevnenia. Ak zmluva špecifikuje inštaláciu lustrov, ale z dôvodu zložitosti inštalácie a / alebo pripojenia má inštalačný tím právo odmietnuť zákazníkovi inštaláciu lustra s povinným prepočítaním sumy podľa zmluvy.
Ak je v priestoroch Objednávateľa režim „hodiny pokoja“, musí byť o tom Dodávateľ vopred informovaný. Ak sa hlučné práce budú vykonávať aj v týchto hodinách alebo mimo pracovnej doby na žiadosť objednávateľa, nesie zodpovednosť objednávateľ.
Technológia inštalácie napínacích stropov je majetkom IP Chupritsky A.V. Školenie, oboznámenie sa s touto technológiou je regulované zmluvné podmienky s tretími stranami, ktoré majú záujem o získanie informácií (úplné, zisťovanie faktov). Pri nesplnení tejto podmienky je práca prerušená až do uzatvorenia zmluvy o školení-zoznámení.

Zákazník: __________________________ (___________________________________)

(podpis) (dešifrovanie)

Prihláška č.3

k zmluve č. ________

z "____" ________ 201_

Cenník

1. Náklady na plátno s inštaláciou z celkovej plochy zmluvy (ruble na m 2)

2. Náklady na dodatočné práce na inštalácii strečového stropu

Názov služby	Jednotka rev.	Cena, rub.
prípravok na stropné lišty








montáž nástennej rímsy
bypass klimatizácie
potrubný obtok
obtok výfukového potrubia

elektrické vedenie

inštalácia drevených trámov
inštalácia bagety na dlaždice
ťažko dostupná inštalácia




krivočiarosť
vnútorný výrez
vložka na bielu bagetu
farebná bagetová vložka

tlač fotografií

inštalácia lustra
kompenzátor tlaku
demontáž a montáž stropu

zdvíhacie zariadenie bez výťahu
výškový príplatok (3-3,5 m -5%, 3,5-4,2 -10%, 4,2-5 -15%)
Odchod procesného inžiniera bez podpisu zmluvy

Minimálna hodnota zmluvy je 10 000 rubľov.

Prihláška č.4

k zmluve č. ________

z "____" ________ 201_

Protokol o dojednaní zmluvnej ceny

na inštaláciu strečového stropu.

miestnosť	Dávkový roztok	Textúra a farba stropu	Množstvo, m2	cena, rub.	Náklady, trieť.

Obvod miestnosti ______________ Celkom: _______________________

Dodatočné práce na inštalácii strečového stropu

Názov služby	Jednotka rev.	Množ	Cena, rub.	Náklady, trieť.
prípravok na stropné lišty
inštalácia stropného lustra
otvor pre hákový luster
háčiková inštalácia a centrovanie lustra
inštalácia reflektorov
inštalácia ventilačnej mriežky s konštrukciou
inštalácia ventilátora s dizajnom
inštalácia prvku požiarnej signalizácie
montáž stropnej rímsy, pre m.p.
montáž nástennej rímsy
bypass klimatizácie
potrubný obtok
obtok výfukového potrubia
ďalšie rohy (viac ako štyri)
elektrické vedenie
označenie miest na inštaláciu bodových svietidiel
inštalácia drevených trámov
inštalácia bagety na dlaždice
ťažko dostupná inštalácia
inštalácia prvku vystužujúceho upevnenie bagety
viacúrovňový dizajn stropu
zakrivený viacúrovňový stropný dizajn
inštalácia deliacej bagety s barom
krivočiarosť
vnútorný výrez
vložka na bielu bagetu
farebná bagetová vložka
skrytý dizajn rímsy
kombinácia farieb, % nákladov na strop
tlač fotografií
inštalácia lustra
demontáž a montáž stropu
kompenzátor tlaku
zdvíhacie zariadenie bez výťahu
lampy
núdzový výjazd montážneho tímu

Cena dodatočných prác bez zliav: ______________; Zľava: _____ %; Výška zľavy: __________________________;

Celková dodatočná práca: _____________________________;

výškový príplatok (3-3,5 m -5%, 3,5-4,2 -10%, 4,2-5 -15%, 5-7 -20%):_________________________________

Celkom: ____________________

Výška zálohy:__________________________________

Zákazník: ______________________ (___________________________________)

(podpis) (dešifrovanie)

ZMLUVA № __ __

na inštaláciu napínacích stropov

G. Arzamas"____" ______________ 2012

I. P, ďalej len „zhotoviteľ“, zastúpený I. P, konajúcim na základe osvedčenia na jednej strane a ______________________________ na strane druhej, uzavreli túto zmluvu takto:

1. Predmet zmluvy

1.1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať a namontovať napínacie stropy, ďalej len „Dielo“, v objekte Objednávateľa na _______ celkovej ploche m2. m._______

1.2 Cena práce a materiálu je kalkulovaná pre každú izbu a je uvedená v objednávke

1.3. Práca sa vypláca v tomto poradí:

platba vopred _______% zvyšok ihneď po podpísaní akceptačného certifikátu.

1.4 Termín plnenia zmluvy (dokončenie diela) 14 K. D

1.5 Dielo sa považuje za prijaté objednávateľom po podpísaní potvrdenia o prevzatí zmluvnými stranami.

2. Práva a povinnosti zmluvných strán

2.1. Dodávateľ sa zaväzuje:

Včas a kvalitne vykonajte práce uvedené v objednávke - objednávke prác, poskytnite všetky potrebné certifikáty.

včas upozorniť zákazníka na prekročenie ceny práce uvedenej v zmluve z dôvodu potreby dodatočných prác;

Koordinovať so zákazníkom všetky zmeny, ktoré môžu nastať pri vykonávaní Diela, vrátane zmien podmienok.

2.2. Zákazník sa zaväzuje:

Previesť zhotoviteľovi priestory, v ktorých sa budú Dielo vykonávať v pripravenom stave v súlade s technické požiadavky(aplikácia)

Počas trvania Diela nevykonávajte táto izba ostatné stavebné a inštalačné a dokončovacie práce

Zákazník po dobu výkonu práce zabezpečuje neobmedzený prístup zamestnancov do objektu počas celého pracovného dňa

V prípade odkladu vykonania Diela zavinením Objednávateľa (nedostupnosť priestorov na výkon prác) to oznámi Zhotoviteľovi najneskôr 24 hodín pred začatím prác. Dodávateľ menuje nový termín výkonu práce, najviac však do 14 dní odo dňa potvrdenia pripravenosti zariadenia na prácu

Zaplatiť náklady na dopravu vo výške 4 rubľov za kilometer k objektu a späť (ak sa objekt nachádza mimo mesta Arzamas)

Prijmite výsledok práce a podpíšte potvrdenie o prijatí. V opačnom prípade poskytnite zhotoviteľovi odôvodnené odmietnutie prevzatia diela. Potom strany vypracujú a podpíšu akt so zoznamom potrebných zlepšení a termínov na ich implementáciu. V prípade, že sa objednávateľ vyhýba prevzatiu diela a neodovzdá ho odôvodnené odmietnutie, dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za dokončené, pričom podkladom pre platbu je jednostranný úkon podpísaný zhotoviteľom. Zároveň nie sú akceptované reklamácie na kvalitu a objem prác.

Vykonajte platbu za náklady na materiál a prácu podľa objednávky - spolu s (Príloha).

3. Zodpovednosť strán

3.1. V prípade porušenia ustanovených lehôt na vykonanie diela zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi penále vo výške 0,1% zo zmluvnej sumy za každý deň omeškania, najviac však 3% zo zmluvnej sumy.

3.2. V prípade nesprávneho výkonu alebo nevykonania práce

zákazník má podľa vlastného uváženia právo:

Zrušte zmluvu a požiadajte o vrátenie peňazí

zaplatená suma peňazí;

Požiadajte o primerané zníženie ceny;

3.3. Ak sa v priebehu Diela ukáže, že je nevhodné alebo technicky nemožné vykonať, Zhotoviteľ dielo zastaví a oznámi to Objednávateľovi do 1 dňa. V tomto prípade sa strany stretnú a zvážia otázku vhodnosti pokračovania v práci. Kalkulácie sa v tomto prípade vykonávajú na základe skutočne vykonaných prác zhotoviteľa.

3.4. V prípade porušenia stanovených platobných podmienok za dielo zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi pokutu vo výške 0,5% zo zmluvnej sumy za každý deň omeškania.

3.6 Objednávateľ má právo uplatniť si reklamáciu na bezplatné odstránenie vád diela po uplynutí záručnej doby, ak do do dátumu služieb, boli vinou Dodávateľa zistené závažné nedostatky.

3.7 Zhotoviteľ neodstraňuje nedostatky pri neodbornej obsluhe a údržbe výsledku prác objednávateľom, ak sa vady prejavia v dôsledku prirodzeného opotrebovania alebo vinou objednávateľa, keď objednávateľ vykoná vlastné konštrukčné zmeny. a modifikácie.

4. Vyššia moc

4.1. Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie povinností podľa tejto zmluvy, ak toto nesplnenie bolo dôsledkom okolností vyššej moci, ktoré nastali po uzavretí tejto zmluvy v dôsledku okolností núdzový ktoré strany nemohli predvídať alebo mu zabrániť.

5. Záruky

5.1. Po podpísaní preberacieho listu a vykonaní záverečnej kalkulácie Dodávateľ poskytuje záruku na materiál - 10 rokov, na vykonané práce podľa objednávky - spolu s - 3 roky, ak objednávateľ splní požiadavky bodu 3.7. skutočná dohoda

5.2. V prípade, že Kupujúci pri prevzatí Produktu a Tovaru Dodávateľom zistí, že prijatý Produkt alebo Tovar nie sú v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Produkt je zaslaný Dodávateľovi na preskúmanie s originálom osvedčenia o prvotnej kontrole

6. Riešenie sporov

6.1. V prípade neusporiadania sa v procese vyjednávania sporné otázky spory sa riešia na súde spôsobom ustanoveným o

platná legislatíva.

+ Pozri ďalšiu stranuà

Dodávateľ:

Banka, N. Novgorod,

Arzamas: Prospekt Lenina, 204

napínacie stropy "VÁŠ ŠTÝL".

Zákazník :

CELÉ MENO.____________________________________

__________________________________________

Výška ponuky _________

Prijatý preddavok_________

VYKONÁVAČ

ZÁKAZNÍK

Technické požiadavky

Zákazník bol po vykonaní meraní, vypracovaní výkresov a objednaní upozornený na potrebu zachovať obvod priestorov bez zmeny. Zákazník je upozornený, že medzi stenou a bagetou môže vzniknúť medzera z neodvrátiteľných technických príčin. Zákazník je upozornený, že tieto práce sú klasifikované ako stavebné a opravárenské. Zákazník je upozornený na technické požiadavky na svietidlá, menovite:

Výkon vstavaných žiaroviek by nemal presiahnuť 60W

Výkon halogénových vstavaných žiaroviek by nemal presiahnuť 35W/12V/220V

Teleso svietidla by sa počas prevádzky nemalo zahriať nad 650 °C

· Pri montáži svietidiel Zákazníkom sa záruka nevzťahuje na strop.

5. Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi priestory, v ktorých sa bude dielo vykonávať v pripravenej forme, a to:

Káblové vedenia musia byť pripojené k miestam inštalácie svietidiel, čím sa zabezpečí zaručené zapnutie a vypnutie napätia

V interiéri musí byť spojenie stropných dlaždíc so stenami a vetracími boxmi vzduchotesné, aby sa eliminoval efekt nasávania vzduchu

· Steny v miestach, kde sú stropy pripevnené, musia byť pevné, nepoškodené, rovné, ak steny nie sú rovné, potom môžu byť aj švy nie rovné, čo tiež povedie k vzniku medzier medzi stenou a bagetou . Sadrokartónové dosky, keramické dlaždice a iné konštrukčné a dokončovacie materiály musia byť bezpečne pripevnené. Sadrokartónové dosky a iné plošné materiály musia byť vystužené drevenými trámami alebo kovovými profilmi.

· Na inštalovaných stropoch je dovolené odchýliť zvarové švy stojiny od priamky o 2-15 cm v miestnostiach so zložitou konfiguráciou stropu, (viac ako päť rohov), zakrivenými stenami alebo nerovnými stenami.

· Pri inštalácii na dlaždice nie je povolená prítomnosť dutín medzi dlaždicou a stenou. Ak sú medzi stenou a obkladom medzery, zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie obkladu.

Konštrukcie na upevnenie komplikovaných stropov zhotovuje objednávateľ podľa výkresov a odsúhlasí ich s dodávateľom

· Objednávateľ dodá zhotoviteľovi schémy komunikácií uložených v stenách (elektrické rozvody, potrubia pre vykurovanie, vodovodné a klimatizačné systémy). V prípade absencie schémy dodávateľ nezodpovedá za poškodenie komunikácie.

· Pri montáži podhľadov v miestnosti nad 3,5 metra treba po obvode osadiť dočasné stavebné konštrukcie (lešenie). Pri inštalácii v bazénoch a kúpeľniach musia byť plochy bazénov a vaní pokryté súvislou podlahou z dosiek a štítov. V prípade inštalácie v miestnostiach s nábytkom Zákazník zabezpečuje priamy prístup k stenám po celom obvode miestnosti, pričom voľná vzdialenosť od stien musí byť minimálne 1 meter.

6. V prípade, že sa počas prác vyjasnia faktory (napríklad nespoľahlivosť alebo naopak zvláštna pevnosť stien, prítomnosť Vysoké číslo armatúry v stenách a pod.), ovplyvňujúce čas montáže a sťažujúce montáž, má zhotoviteľ právo prehodnotiť načasovanie realizácie zákazky a platby za viacpráce.

Oboznámil som sa s technickými požiadavkami, prečítal som si všetky body a rozumiem im __________/______________________

Pravidlá pre prevádzku napínacích stropov

1. Nedotýkajte sa stropu reznými a prepichovacími predmetmi

2. Neopravujte strop svojpomocne. Ak sa zistia chyby, zavolajte špecialistov inštalatéra.

4. V prípade úniku vody z horných poschodí sa ju nepokúšajte odstrániť sami. Kontaktujte inštalatéra.

5. V prípade potreby utrite strop mäkkou handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky na báze chlóru, abrazívne alebo iné „agresívne“ čistiace prostriedky. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá (acetón, petrolej atď.)

6. Pri výmene svietidiel v zabudovaných svietidlách nezabudnite, že výkon by nemal presiahnuť 35 wattov. Vzdialenosť od žiarovky inštalovanej v lustri k stropu by nemala byť menšia ako 40 cm so svetelným tokom smerujúcim priamo nahor (k stropu).

7. Izbová teplota by mala byť medzi MIN8 a MAX30

8. Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte telefonicky inštalatéra +

Zákazník je oboznámený s prevádzkovým poriadkom __________/______________________