Techos tensados de contrato estándar. Contrato de prestación de servicios para la instalación de techos tensados

ACUERDO No. __________

Kotelniki "____" __________2015

OOO ProfService+ en lo sucesivo denominado el "CONTRATISTA", representado por el director Alexey Vyacheslavovich Zubchenko actuando sobre la base de la Carta, por un lado, y _________________________________________________________________________________________________, en lo sucesivo denominado el "CLIENTE", por otro lado, han celebrado este acuerdo de la siguiente manera:

1. EL OBJETO DEL ACUERDO

1.1. El Cliente entrega y el Contratista asume el contrato para la instalación de techos tensados en la habitación en: _________________________________________________________________________________________________ (en lo sucesivo, el Local en el contrato).

1.2. El Contratista se compromete a realizar por su cuenta los trabajos de acuerdo con los términos del contrato y planos de trabajo, elaborados en forma de Anexos al presente contrato y que forman parte integrante del mismo.

2. COSTO DE LAS OBRAS BAJO EL CONTRATO

2.1. El costo del trabajo realizado por el Contratista bajo este contrato está determinado por el protocolo para acordar el precio del contrato para la instalación de un techo tensado (Anexo 3), y es _______________________________________________________________________________________________

El monto del anticipo (al menos el 50%) es __________________________________________________

2.2. El costo del trabajo es determinado por las partes al momento de la celebración de este contrato de acuerdo con la Lista de Precios del Contratista, vigente al momento de la firmar un acuerdo. Todos los cambios en el precio del contrato inicial y las condiciones de ejecución del trabajo o uno de estos parámetros se formalizan mediante un acuerdo adicional de las partes por escrito. El valor mínimo del contrato es de 7.000 rublos.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Para realizar los trabajos objeto de este contrato, el Contratista se compromete a:

3.1. Realizar todos los trabajos en el alcance y términos previstos en este contrato y sus anexos, y entregar los trabajos al Cliente en condiciones que permitan el normal funcionamiento de la instalación.

3.2. Realizar el trabajo de acuerdo con los planos de trabajo y el cronograma.

3.3. Suministrar los materiales, equipos y componentes necesarios.

3.4. Asegurar la implementación de las medidas necesarias para la seguridad, la ambiente, cumplimiento de las normas sanitarias e higiénicas y medidas de seguridad contra incendios.

3.5. Retirar, dentro de los 3 días siguientes a la fecha de firma del acta de aceptación del trabajo realizado, fuera del territorio del Cliente, maquinaria y equipo de construcción perteneciente al Contratista, herramientas, instrumentos, inventario, materiales, productos, estructuras y demás bienes.

3.6. Cumplir en su totalidad con todas sus obligaciones bajo este acuerdo.

3.7. Las Partes tomarán todas las medidas necesarias para evitar costos adicionales. Si el Contratista incurre en costos adicionales causados por el incumplimiento o el cumplimiento indebido de las obligaciones por parte del Cliente, informará al Cliente del monto de los costos adicionales, confirmándolos con documentos, sobre la base de los cuales las partes concluyen un acuerdo sobre el tiempo. y forma de su reembolso.

4. OBLIGACIONES DEL CLIENTE

Para cumplir con este acuerdo, el Cliente se compromete a:

4.1. Transferir al Contratista las instalaciones para la realización de los trabajos, indicando el esquema de comunicación. El representante del cliente es individual, que cede directamente las instalaciones al equipo de instaladores del Contratista para trabajar en esta instalación.

4.2. Garantizar la protección adecuada de los materiales, equipos, herramientas y demás bienes del Contratista desde el inicio de los trabajos hasta su retiro después de la firma del certificado de aceptación, incluida la seguridad de los fragmentos instalados de techos tensados.

4.3. Si no hay quejas sobre la calidad del techo tensado instalado, aceptar el trabajo y firmar el acta de recepción y entrega del trabajo realizado inmediatamente después de la finalización de la instalación.

4.4. Cumplir en su totalidad con todas sus obligaciones estipuladas en otros artículos de este contrato, así como con todos los requisitos técnicos (Anexo No. 1 del contrato). En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del Cliente, el Contratista no será responsable por el incumplimiento de las condiciones de instalación del techo tensado.

5. PLAZOS DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA

5.1. Fecha de montaje _________________________________. Debido al trabajo continuo en la instalación de techos tensados, la fecha de instalación puede cambiar, de lo cual el Contratista se compromete a notificar al Cliente con anticipación.

6. PAGOS Y LIQUIDACIONES

6.1. Al firmar este contrato, el Cliente paga una cantidad de al menos el 50% del costo del contrato. Después de la finalización del trabajo y la firma del certificado de aceptación, el Cliente paga el importe restante.

7. PRODUCCIÓN DE OBRAS Y SU ACEPTACIÓN

7.1. El Contratista organiza de forma independiente la producción del trabajo en la instalación de acuerdo con sus planes y cronogramas, vinculados a los términos de este contrato.

7.2. La aceptación del trabajo se lleva a cabo después de que las partes cumplan con todas las obligaciones bajo este contrato.

7.3. La aceptación del objeto se realiza el día de la finalización del trabajo. En caso de incumplimiento de esta condición por culpa del Cliente, el costo de una salida adicional del equipo para firmar el acta de aceptación y entrega del trabajo realizado se determina por acuerdo de las partes, pero no menos de 500 rublos por cada salida.

8. FUERZA MAYOR

8.1. Las partes quedan liberadas de responsabilidad por el incumplimiento parcial o total de las obligaciones bajo este contrato, si fue el resultado de fenomenos naturales, hostilidades y otras circunstancias de fuerza mayor y si estas circunstancias afectaron directamente la ejecución de este contrato.

El plazo para el cumplimiento de las obligaciones bajo este contrato se prorroga en proporción al tiempo durante el cual estuvieron vigentes las circunstancias de fuerza mayor, así como las consecuencias causadas por estas circunstancias.

9. GARANTÍA

9.1. El contratista garantiza:

Ejecución de alta calidad de todos los trabajos en su totalidad y dentro de los plazos especificados en este contrato;

Calidad adecuada de los materiales, estructuras, equipos y sistemas utilizados;

Eliminación oportuna de las deficiencias y defectos identificados durante la aceptación del trabajo y durante el período de garantía de la operación de la instalación.

9.2. El Contratista también establece las siguientes garantías:

Para unir costuras de las láminas del techo y soldar el arpón a la lámina - 10 años;

Para la instalación del techo y los componentes de instalación: 3 años a partir de la fecha de firma del certificado de aceptación por las partes, excepto en los casos de daños intencionales o no intencionales al techo por parte del Cliente o de terceros.

Para lámparas en luminarias instaladas por el Contratista - 30 días;

9.3. Para participar en la redacción de un acto de reparación de defectos, acordando el procedimiento y los términos para su eliminación, el Contratista está obligado a enviar a su representante a más tardar cinco días a partir de la fecha de recepción de una notificación por escrito del Cliente. Después de redactar el acta, el Contratista tiene derecho a desmontar el techo y enviarlo al fabricante para su examen. El reemplazo del techo puede hacerse sobre la base de los resultados del examen dentro de los 5 días a partir de la fecha de recepción de los resultados del examen. Al reemplazar la lona del techo tensado, el Contratista no es responsable de la seguridad de los materiales de acabado instalados (papel tapiz, zócalo de techo, linóleo, parquet, laminado, paneles de yeso, etc.)

10. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS PARTES

10.1. Por violación por parte del Cliente obligaciones contractuales paga al Contratista:

Por el retraso en la transferencia de los locales al Contratista - una multa del 1% del monto del contrato por cada día de retraso;

Por un retraso en el inicio de la aceptación de los proyectos de construcción terminados, más de 3 días a partir de la fecha de recepción del aviso del Contratista de presentarlos para la entrega, una multa del 1% del precio del contrato del objeto por cada día. de retraso, pero no más del 10% del precio del contrato;

Por daños o pérdidas de materiales, equipos, herramientas y demás bienes del Contratista por culpa del Cliente, indemnizar daño material en su totalidad.

Por el tiempo de inactividad de un equipo de instaladores, el Cliente paga al Contratista 250 rublos. por cada hora de inactividad.

Por cambiar la fecha de trabajo por parte del Cliente, después de firmar el contrato, el Cliente paga 1200 rublos por cada cambio de fecha.

10.2. En caso de incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones contractuales, paga al Cliente:

Por terminación extemporánea de la construcción del objeto debido a la culpa del Contratista: una multa del 3% del precio del contrato del objeto por cada día de retraso, pero no más del 10% del precio del contrato;

Por la demora en la subsanación de defectos en obras y estructuras contra los plazos estipulados por acto de las partes, y en caso de incomparecencia del Contratista - por acto unilateral - penalización en la cantidad del 1% por cada día de retraso, pero no más del 5% del precio del contrato.

10.3. El pago de multas, sanciones y decomisos, así como la indemnización por pérdidas, no exime a las partes del cumplimiento de sus obligaciones.

11. TERMINACIÓN

11.1. El cliente tiene derecho a exigir la rescisión del contrato al contratista en los siguientes casos:

Retrasos por parte del Contratista del inicio del trabajo por más de 5 días por razones fuera del control del Cliente;

Los retrasos del Contratista en el avance de los trabajos por su culpa, cuando el plazo de terminación de los trabajos establecido en el contrato se incremente en más de 10 días.

11.2. El contratista tiene derecho a exigir la resolución del contrato en los siguientes casos:

Suspensión por parte del Cliente de la ejecución del trabajo por causas ajenas al Contratista por un período superior a 20 días;

Reducir el costo del trabajo en más de 1/3, en relación con los cambios realizados por el Cliente en la documentación del proyecto;

11. 3. Parte que decide resolver el contrato de conformidad con lo dispuesto Este artículo, envía un aviso de intención por escrito con 5 días de antelación a la otra parte. El contrato se extingue en a su debido tiempo. En el caso de que la rescisión del contrato se produzca por culpa del Cliente en violación del período de notificación, el Contratista retiene del Cliente el costo de la tela del techo tensado hecha a las dimensiones del Cliente y la compensación por la cantidad de 2000 rublos. .

11.4. A la terminación del contrato, la parte culpable indemnizará a la otra parte por las pérdidas sufridas, incluido el lucro cesante, pero no más del 10% del precio del contrato.

12. CONDICIONES ESPECIALES

12.1. Después de la firma de este acuerdo, todos los acuerdos previos escritos y orales, la correspondencia y las negociaciones entre las partes relacionadas con este acuerdo pierden su validez.

12.2. Los daños causados a un tercero como consecuencia de la ejecución de los trabajos por culpa del Contratista o del Cliente serán indemnizados por el culpable. Los gastos de indemnización por daños causados a un tercero por causas imprevistas serán reembolsados por las partes a partes iguales.

12.3. Todos los cambios y adiciones a este acuerdo se consideran válidos si se ejecutan en escribiendo y firmado por las partes.

12.4. En todos los demás aspectos que no estén previstos en este acuerdo, se aplicarán las normas de la legislación de la Federación Rusa.

12.5. Todas las aplicaciones especificadas en el contrato son parte integrante del mismo.

12.6. problemas controverciales que surjan en el curso de la ejecución de este acuerdo serán resueltas por el tribunal en la forma prescrita.

12.7. Este acuerdo se realiza en dos copias, una para cada una de las partes.

DIRECCIONES Y DETALLES

Contratista: Cliente:

OOO "ProfServicio+" ____________________________________

MD Kotelniki microdistrito Kovrovy d. 37 (nombre completo)

TIN/KPP 5027167662/502701001 Ciudad:______________________________

OGRYUL 1105027013156 Calle:______________________________

Cuenta 40702810800240014203 Casa:________________________________

en la sucursal No. 13 "Región de Moscú" JSCB "MOSOBLABANK" OJSC Apartamento: ___________________________

c/c 30101810200000000055 Piso:_______________________________

BIK 044651055 teléfono:_________________________________

Del Contratista: ___________________________ Del Cliente: ___________________________

Entonces, ha decidido instalar un techo tensado. Pues bien, se ha hecho una excelente elección por la opción de cara a la superficie del techo. Queda por encontrar un especialista calificado y concluir un contrato para la instalación de techos tensados.

En este artículo, analizaremos los matices disponibles en el papeleo y lo ayudaremos a evitar muchas trampas y posibles situaciones de conflicto. Dedicar un poco de tiempo a estudiar el mercado y los documentos legales puede protegerlo de engaños y fraudes.

Elegir una empresa instaladora

Este momento debe tomarse con toda responsabilidad, ya que la apariencia y la durabilidad del revestimiento instalado dependen en gran medida de la experiencia y precisión de los maestros. Si la calidad de la película o tela comprada se puede evaluar de acuerdo con las muestras proporcionadas y los certificados del producto, la celebración de un contrato se convertirá en una garantía al realizar el trabajo en su instalación.

No es necesario sucumbir de inmediato a la publicidad vista en algún lugar y precios súper preferenciales. Un análisis de marketing preliminar del costo promedio del trabajo debería ayudarlo a navegar los precios en este mercado.

No será superfluo consultar con amigos y familiares que tengan experiencia en la instalación de techos tensados. Podrán dar una valoración objetiva de la calidad de la instalación y la cualificación de los empleados de la empresa que instala los revestimientos.
La oportunidad actual búsqueda rápida Información necesaria Ayudará a estudiar de forma remota las ofertas de las empresas, así como a familiarizarse con las opiniones de los consumidores.

¡Importante! Las reseñas no siempre se pueden tomar con total confianza, ya que pueden ser publicadas por los propios empleados, y la compra de reseñas positivas también se ha vuelto común en los últimos tiempos.

Una vez que se haya decidido por varios contratistas adecuados, como le parece, debe visitar su oficina. La apariencia misma del espacio de la oficina, el equipo, la cantidad de empleados, la disponibilidad de teléfonos de la ciudad también son importantes para formarse una opinión sobre la empresa.
Después de hablar con los gerentes, puede conocer la experiencia de la empresa en esta área, estudiar los certificados disponibles, ver ejemplos de trabajo.

Será una ventaja si la empresa tiene un certificado de gestión de calidad ISO

Un plus para la imagen del instalador será la disposición a facilitar contactos de clientes que hayan tenido experiencia trabajando con él. La comunicación con los clientes del contratista, sus comentarios y recomendaciones serán muy útiles.
Un punto importante para determinar la viabilidad de la cooperación será la llegada de un especialista para inspeccionar y medir las instalaciones. El medidor debe calcular claramente el costo del trabajo, teniendo en cuenta todos los costos adicionales.
El propio proceso de dimensionamiento también es orientativo. El uso de, por ejemplo, un telémetro láser es otra pequeña ventaja en la alcancía del maestro.

Por lo general, el medidor trae consigo un formulario de contrato para techos tensados.

Después de que se haya hecho una opinión sobre el contratista y se haya tomado una decisión sobre la cooperación, es hora de proceder a la celebración del contrato.

Nota: Por regla general, los proveedores proporcionan un "espacio en blanco" del contrato, por así decirlo, contrato estándar en los techos tensados y se niegan a hacer ajustes allí. No debe firmar un documento sin leerlo detenidamente, o sin hacer las observaciones disponibles. La falta de voluntad para tener en cuenta la opinión del cliente puede convertirse en un obstáculo para futuras relaciones.

Conclusión de un contrato de instalación.

Consideremos en detalle a qué puntos del contrato se debe prestar atención en primer lugar cuando se celebra un contrato para la instalación de un techo tensado.

Partes que firman un contrato

El contrato puede celebrarse de forma bilateral o con la participación de un subcontratista. En este último caso, también deberá comprobar su viabilidad como socio fiable.

El costo del trabajo, el procedimiento de acuerdos mutuos.

Este párrafo generalmente contiene el monto total del contrato, el cálculo del costo del trabajo y los materiales se realiza mediante el Acuerdo complementario:

Es importante comprobar la coincidencia de la cifra expresada en la elaboración del presupuesto con la reflejada en el contrato.
El monto del anticipo a realizar también debe corresponder a los acuerdos preliminares.
El pago final se suele realizar en el momento de la firma del Acta de aceptación del trabajo realizado. La forma de pago (en efectivo o no en efectivo) también se especifica en el contrato.

Derechos y obligaciones de las partes

Cabe señalar que, además de los derechos, un contrato de techos tensados generalmente establece las obligaciones del Cliente, y la violación de los términos del contrato puede tener consecuencias desagradables.

El cliente puede ejercer control sobre el avance de los trabajos realizados, y no firmar el Acta de Recepción si no está satisfecho con la calidad de la instalación.

¡Importante! El cliente tiene derecho a comprar de forma independiente los materiales y componentes necesarios para la instalación del revestimiento. En este caso, el proveedor es responsable de la calidad de los productos vendidos.

Responsabilidades del cliente:

Dentro de los términos especificados en el contrato, proporcione al contratista acceso al sitio de instalación del techo, prepare las instalaciones para esto.
Después de firmar el Acta, efectuar el pago total de los servicios prestados de conformidad con los términos del contrato.
En caso de negativa a realizar el pago, el Contratista tiene derecho a desmontar la lona y volver a instalarla en el momento que le resulte más conveniente y por cuenta del Cliente.
Como regla general, el Cliente debe proporcionar un diagrama de ubicación del cableado eléctrico. Pocos de nosotros podemos hacer esto, ya que se requiere un dispositivo especial.

¡Nota! Es mejor acordar con el Contratista la realización de trabajos para inspeccionar las instalaciones e identificar el cableado oculto por sus fuerzas, que debe documentarse, es decir, ingresar esta cláusula en el contrato de techos tensados.

Esto ayudará a evitar problemas, incluidos los materiales, en caso de lesión del trabajador que instala el revestimiento.

Responsabilidades del ejecutor:

El contratista está obligado a realizar el trabajo especificado en el contrato en su totalidad ya tiempo.
En caso de daño al material por culpa del Cliente, los costos adicionales correrán a cargo de él. En caso de daños a la propiedad por culpa del Contratista, éste deberá indemnizar los daños.
Elimine por sí solo los defectos del revestimiento de tensión que hayan surgido durante el período de garantía. Sin embargo, si se prueba que los defectos fueron causados por una operación incorrecta por parte del Cliente, la reparación deberá realizarse a su cargo.

En caso de incumplimiento de las condiciones de pago por parte del Cliente, se pueden prever sanciones.

Tarea técnica

Este documento, generalmente en forma Apéndice, necesariamente debe aparecer el plan de medición, según el cual se realiza el recubrimiento. Los errores en su compilación pueden generar problemas y gastos innecesarios, a menudo por material adicional.

Además del plan de techo medido, tarea técnica debe incluir la lista completa del trabajo a realizar (incluida la instalación de cableado eléctrico, la instalación de lámparas, eliminación de basura) y los materiales utilizados. Puede emitirse en forma de presupuesto, que forma parte integrante del contrato.

Es de acuerdo con este documento que el trabajo realizado posteriormente será aceptado. Una vez tomadas las medidas, el Cliente tiene prohibido modificar las dimensiones y la geometría de los locales donde se van a realizar los trabajos de revestimiento del techo.

Certificado de finalización

Me gustaría aconsejarle que controle constantemente el proceso de instalación de techos tensados, ya que solo en este caso puede notar de manera oportuna los hechos de violación de la tecnología del trabajo y el uso, por ejemplo, de componentes baratos en lugar de aprobados de alta calidad. En el revestimiento terminado, la sustitución no se nota.

Si la calidad del trabajo realizado por el Cliente es satisfactoria, está obligado a firmar el Acta.

Fuerza mayor

El contrato suele prescribir circunstancias de emergencia: desastres naturales, guerras, actos legislativos impidiendo a las partes el cumplimiento total o parcial de sus obligaciones.

Lea también otras partes del artículo:

Manual de usuario

El contrato de techos debe incluir necesariamente una cláusula en la que se establezcan las reglas para la operación de los revestimientos tensados. Estas recomendaciones también pueden hacerse en forma de Anexo al contrato.

En particular, establece que durante la operación período de garantía está prohibido reparar el techo sin notificación y participación del contratista.

Como se puede ver en lo anterior, incluso un documento aparentemente tan simple como un contrato para la instalación de un techo tensado está plagado de ciertas trampas. Para proteger sus derechos y fondos, le recomendamos que lo firme con toda responsabilidad.

CONTRATO №______

Toliatti _______________________20. GRAMO.

En lo sucesivo, el “Cliente”, por un lado, e IP Dukhanin V.N. certificado N° 006058455 emitido por el Ministerio de Hacienda y Servicio Tributario N° 19 el 09/06/2014, en lo sucesivo denominado el “Contratista”, por otra parte, han celebrado el presente contrato de la siguiente manera.

SUJETO DEL CONTRATO

El Cliente instruye y el Contratista se compromete a instalar techos tensados en las instalaciones del Cliente en ________________________________________________________________________ de acuerdo con los planos de trabajo. El Cliente se compromete a aceptar el resultado del trabajo y pagar por el trabajo realizado por el Contratista, especificado en la cláusula 1.1. acuerdo real.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

El contratista está obligado:

A más tardar 14 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del prepago, de conformidad con la cláusula 4.2. de este acuerdo, establecer un tope y proporcionar al Cliente un certificado de entrega - aceptación del trabajo. El contratista se reserva el derecho a la instalación anticipada del techo.

Notificar al Cliente el día de la aceptación del trabajo realizado por cualquier medio acordado (por teléfono, fax, notificación por correo, etc.).

Por nuestra cuenta, suministrar y descargar materiales (techos tensados) y componentes especificados en la documentación de trabajo firmada (estimado), así como herramientas y equipos especiales necesarios para la instalación de techos.

Transferir al Cliente información sobre el funcionamiento y uso de techos tensados.

Prestar al Cliente un servicio de garantía de materiales por 10 años y de obra por 3 años, de conformidad con lo cual el Contratista es responsable. Si durante el período de garantía el Cliente descubre deficiencias en el trabajo de instalación realizado, el Contratista se compromete a eliminar estas deficiencias dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de una notificación por escrito del Cliente.

Advertir al Cliente que, dependiendo del ancho de cada factura, el techo tendrá soldaduras, previstas por la tecnología de fabricación de techos tensados.

El cliente está obligado:

2.2.1. Aprobar con el Contratista el formulario de pedido de un techo tensado indicando la textura seleccionada, el color y la dirección de las costuras, las dimensiones, las características de diseño de la instalación del techo y otros elementos (iluminación, cableado eléctrico, elementos decorativos, etc.) y pagar por materiales y trabajos en los términos de este contrato, realizados por el Cliente, según el presupuesto. El plano de trabajo es un documento que confirma la aprobación por parte del Cliente de todas las características de la instalación.

2.2.2. Dotar al Contratista de un local correspondiente a requerimientos técnicos establecido en el Anexo N° 1 de este contrato, por lo menos un día antes del inicio de los trabajos de instalación.

2.2.3. A más tardar 5 días hábiles antes del inicio de los trabajos, entregar al Contratista muestras de los elementos adicionales integrados en el techo tensado a fin de acordar las capacidades técnicas de su instalación.

2.2.4. Firmar el acta de aceptación de la obra realizada personalmente o por medio de mandatario autorizado por poder escrito el día de la terminación de la obra, o redactar denegación motivada desde la aceptación (reclamo) por escrito y a más tardar 3 días hábiles después de la finalización del trabajo, transferirlo al Contratista.

2.2.5. Garantizar la seguridad de los elementos del techo y las herramientas del Contratista al realizar trabajos en las instalaciones del Cliente. En caso de daño o pérdida del activos materiales por culpa del Cliente, reembolsa al Contratista por las pérdidas, y en este caso, el Contratista no es responsable por el incumplimiento de los plazos para la instalación de techos.

2.2.6. Pagar el costo del trabajo realizado al Contratista en los términos de este contrato.

Si por razones de calidad u otras reclamaciones justificadas del Cliente, el certificado de aceptación no se firma, entonces se redacta un acta bilateral sobre el trabajo realizado, que establece las mejoras necesarias y los plazos para su implementación.

Si durante el curso del trabajo el Cliente decide que por alguna razón no es aconsejable continuar el trabajo, entonces el trabajo se suspende. En este caso, las partes están obligadas a considerar el tema de acciones adicionales dentro de los 3 días hábiles. En caso de cese total de los trabajos, los cálculos se realizarán en función del trabajo realmente realizado por el Contratista.

PRECIO DE CONTRATO

El monto total del contrato es ______________ RUB. (________________________________________________ rublos) El costo del trabajo y los materiales en virtud de este Acuerdo se determina mediante estimaciones compiladas por el Contratista y aprobadas por el Cliente. En caso de cambio en el tamaño del local, la cantidad de materiales o el alcance del trabajo, se elaboran presupuestos adicionales, que son parte integral de este contrato.

Los presupuestos y actas de aceptación de obra se hacen por escrito en 2 ejemplares, forman parte integrante del presente contrato y tienen el mismo efecto legal para cada lado.

ORDEN DE PAGO

El cliente realiza un pago por adelantado por el monto del ___% del monto de este contrato, que es ____________ rublos.

4.2. La cantidad restante ________________ frotar. El cliente paga el día de la instalación.

4.3. En el caso de un plan de cuotas por ___________________ rublos. El cliente realiza los pagos de acuerdo con el cronograma de pago de la deuda bajo la instrucción-obligación en el tiempo hasta "___" _____________ 20____.

RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES

5.1. Por incumplimiento o cumplimiento indebido de las obligaciones bajo este acuerdo, el Cliente y el Contratista serán responsables de acuerdo con la legislación vigente de la Federación Rusa.

5.2. Sanciones adicionales no establecidas en la ley por incumplimiento o rendimiento inadecuado obligaciones:

5.2.1. En caso de incumplimiento por parte del Contratista de los plazos para la ejecución de los trabajos establecidos en la cláusula 2.1.1. de este acuerdo, paga al Cliente una multa del 0,5% del monto del contrato por cada día de retraso, pero no más del 10% del valor del contrato.

5.2.2. En caso de incumplimiento por parte del Cliente de las condiciones de pago establecidas en la cláusula 4. del presente contrato, abona al Contratista una penalización por el importe del 0,5% del importe impago del contrato por cada día de retraso en el pago.

5.2.3. En el caso de una salida acordada del equipo al Cliente y la imposibilidad de realizar el trabajo por culpa del Cliente, se redacta un acta sobre la base de la cual el Cliente compensa al Contratista por los costos de la salida y tripulación simple, pero no menos de 1000 rublos. por cada día que la brigada está ociosa.

5.3. El devengo y pago de las multas establecidas por los numerales 5.2.1.-5.2.3 de este acuerdo se realiza sobre la base de una reclamación por escrito reconocida de la parte correspondiente.

CONDICIONES ESPECIALES

Si el Cliente no proporciona el local que cumpla con los requisitos técnicos, de conformidad con el Anexo N° 1 y elementos adicionales, de conformidad con la cláusula 2.2.2 y la cláusula 2.2.3 del presente contrato dentro de los 7 días hábiles siguientes a la notificación por parte del Contratista de su disponibilidad para el trabajo, el trabajo se lleva a cabo dentro del plazo fijado por el Contratista.

La no aceptación del trabajo realizado de acuerdo con la cláusula 2.2.4 por culpa del Cliente sirve como base para posponer la aceptación del trabajo hasta la fecha determinada por el Contratista, pero no más de 3 días hábiles después de la finalización del trabajo. Al mismo tiempo, el riesgo de pérdida accidental del elemento ejecutado pasa del Contratista al Cliente desde el momento en que finaliza el trabajo.

Si el Cliente, dentro de los primeros 3 (tres) días hábiles siguientes a que el Contratista le presente el trabajo realizado y terminado por él, no firma el acta de aceptación del trabajo o no proporciona al Contratista una negativa justificada por escrito para aceptar el trabajo, el Contratista firma el acta anterior en unilateralmente, el trabajo se considera aceptado.

El contratista es responsable de las mediciones de las instalaciones realizadas por él y la corrección del diseño de los planos de trabajo.

En caso de un cambio en las dimensiones de las instalaciones del Cliente después de que el Contratista haya medido las instalaciones y aprobado por el Cliente documentación presupuestaria y planos de trabajo, el Contratista no es responsable de la discrepancia entre el techo cortado y las dimensiones reales de la habitación.

El Cliente podrá en cualquier momento antes de la entrega del resultado del trabajo a él negarse a ejecutar el contrato pagando al Contratista una parte del costo establecido por el contrato, en proporción a la parte del trabajo realizado antes de recibir la notificación de la negativa del Cliente a ejecutar el contrato. Al mismo tiempo, el Cliente paga al Contratista en su totalidad el costo de los materiales adquiridos por este último para la ejecución de este contrato.

El contratista proporciona una garantía para los techos tensados durante 10 años a partir de la fecha de celebración del contrato.

El contratista proporciona una garantía para trabajo de instalación 3 años a partir de la fecha de firma del acta de aceptación del trabajo realizado.

PROVISIONES FINALES

7.1. El acuerdo entra en vigor desde el momento de su firma y es válido hasta que las partes cumplan con todas sus obligaciones bajo el acuerdo.

7.2. Este Acuerdo se hace por duplicado, teniendo igual fuerza legal.

7.3. Todos los cambios y adiciones a este acuerdo son realizados por las partes por escrito.

7.4. Las disputas bajo este acuerdo serán resueltas por las partes a través de negociaciones. Si es imposible para las partes resolver las disputas, su decisión se somete al Tribunal de Arbitraje.

DIRECCIONES LEGALES Y DATOS DE PAGO DE LAS PARTES

EJECUTOR	CLIENTE
IP Dukhanin Vladímir Nikolaevich	Nombre completo
	LA DIRECCIÓN


NIF:632301528442	El pasaporte
OGRN: 314632416000024
TELÉFONO: 71-23-53; 8 962 611 23 53 ;8 917 127 9753	TELÉFONO

FIRMAS DE LAS PARTES

__________________ (Dukhanin V. N.) ___________________________ (_____________________)

CONTRATO № _____

para la instalación de techos tensados

Lyubertsy "____" ____________ 201__

Taller de techo tensadoAmelia(los intereses están representados por Amelia LLC), en lo sucesivo denominado el "CONTRATISTA", representado por el Director General Chupritsky Vladimir Alexandrovich actuando sobre la base de la Carta, por un lado, y ________________________________________________________________________________________________, en lo sucesivo denominado el "CLIENTE" , por otra parte, han concluido este acuerdo de la siguiente manera:

SUJETO DEL CONTRATO

2. COSTO DE LAS OBRAS BAJO EL CONTRATO

2.1. El costo del trabajo realizado por el Contratista en virtud de este contrato está determinado por el protocolo para acordar el precio del contrato para la instalación de un techo tensado (Anexo 3), y asciende a ________________________________ (______________________________________________________________________________) rublos ____ kopeks.

2.2. El costo del trabajo con películas alemanas y chinas incluye, para cada habitación, la instalación de un diseño para un candelabro de techo, sin pasar por una tubería, procesando 4 esquinas del lienzo y un inserto blanco alrededor del perímetro.

2.3. El costo del trabajo con películas rusas incluye, para cada habitación, la instalación de un diseño para un candelabro de techo, sin pasar por una tubería y procesando 4 esquinas del lienzo.

2.4. El costo del trabajo es determinado por las partes al momento de la celebración de este contrato de acuerdo con la Lista de Precios del Contratista, vigente al momento de la firma del contrato. Todos los cambios en el precio del contrato inicial y las condiciones de ejecución del trabajo o uno de estos parámetros se formalizan mediante un acuerdo adicional de las partes por escrito. El valor mínimo del contrato es de 5.000 rublos.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Para realizar los trabajos objeto de este contrato, el Contratista se compromete a:

3.2. Realizar el trabajo de acuerdo con los planos de trabajo y el cronograma.

3.3. Suministrar los materiales, equipos y componentes necesarios.

3.4. Asegurar la implementación de las medidas necesarias para la seguridad, la protección del medio ambiente, el cumplimiento de las normas sanitarias e higiénicas y las medidas de seguridad contra incendios.

3.6. Cumplir en su totalidad con todas sus obligaciones bajo este acuerdo.

4. OBLIGACIONES DEL CLIENTE

Para cumplir con este acuerdo, el Cliente se compromete a:

4.1. Transferir al Contratista las instalaciones para la realización de los trabajos, indicando el esquema de comunicación. Se considera representante del Cliente a la persona física que cede directamente el local al equipo de instaladores del Contratista para trabajar en esta instalación.

5. PLAZOS DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA

6. PAGOS Y LIQUIDACIONES

6.1. Al firmar este contrato, el Cliente paga una cantidad del 70% del costo del contrato. Después de la finalización del trabajo y la firma del certificado de aceptación, el Cliente paga el 30% restante.

7. PRODUCCIÓN DE OBRAS Y SU ACEPTACIÓN

7.1. El Contratista organiza de forma independiente la producción del trabajo en la instalación de acuerdo con sus planes y cronogramas, vinculados a los términos de este contrato.

7.2. La aceptación de las obras se lleva a cabo después de que las partes cumplan con todas las obligaciones en virtud de este acuerdo,

7.4. La salida adicional de un equipo de instaladores, no relacionada con el trabajo en garantía y la finalización del contrato, se paga por separado a razón de 500 rublos. por cada viaje, sin contar el coste de la obra en esta convocatoria.

7.5. Si, por razones de calidad u otras reclamaciones justificadas del Cliente, no se firma un certificado de aceptación, se redacta un acto bilateral por discusión mutua, que establece todas las mejoras necesarias y los plazos para su implementación, con excepción de la formación de pinchazos o agujeros de hasta 3 mm de diámetro en la lona del techo tensado. En este caso, la lona se repara en el acto sin desmontarla, de lo que se advierte al Cliente. Después de eso, no se aceptan reclamos sobre estos agujeros. Los agujeros reparados están sujetos a las obligaciones de garantía del Contratista especificadas en la cláusula 9.2 de este contrato.

8. FUERZA MAYOR

8.1. Las partes quedan liberadas de responsabilidad por el incumplimiento parcial o total de las obligaciones bajo este acuerdo si fue el resultado de fenómenos naturales, operaciones militares y otras circunstancias de fuerza mayor y si estas circunstancias afectaron directamente la ejecución de este acuerdo.

9. GARANTÍA

9.1. El contratista garantiza:

ejecución de alta calidad de todos los trabajos en su totalidad y dentro de los plazos especificados en este contrato;

calidad adecuada de los materiales, estructuras, equipos y sistemas utilizados;

eliminación oportuna de las deficiencias y defectos identificados durante la aceptación del trabajo y durante la operación de garantía de la instalación.

9.2. El Contratista también establece las siguientes garantías:

Para láminas de techo tensadas fabricadas en Alemania, para unir costuras de láminas de techo y soldar un arpón a la lámina - 20 años;

Para láminas de techo tensado de fabricación china, para conectar costuras de láminas de techo y soldar un arpón a la lámina - 10 años;

Para telas de techos tensados de fabricación rusa, para unir costuras de telas de techo y soldar el arpón a la tela - 3 años;

Para lámparas en luminarias instaladas por el Contratista - 30 días;

9.3. El Contratista no será responsable por los daños a las luminarias no compradas al Contratista.

9.4. Para participar en la redacción de un acto de reparación de defectos, acordando el procedimiento y los términos para su eliminación, el Contratista está obligado a enviar a su representante a más tardar cinco días a partir de la fecha de recepción de una notificación por escrito del Cliente. Después de redactar el acta, el Contratista tiene derecho a desmontar el techo y enviarlo al fabricante para su examen. El reemplazo del techo puede hacerse sobre la base de los resultados del examen dentro de los 5 días a partir de la fecha de recepción de los resultados del examen. Al reemplazar la lona del techo tensado, el Contratista no es responsable de la seguridad de los materiales de acabado instalados (papel tapiz, zócalo de techo, linóleo, parquet, laminado, paneles de yeso, etc.)

10. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS PARTES

10.1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Cliente, este paga al Contratista:

por el retraso en la transferencia de los locales al Contratista - una multa del 1% del monto del contrato por cada día de retraso;

por un retraso en el inicio de la aceptación de proyectos de construcción terminados - más de 3 días a partir de la fecha de recepción del aviso del Contratista de presentarlos para la entrega - una multa por el monto del 1% del precio del contrato del objeto por cada día de retraso, pero no más del 10% del precio del contrato;

por daños o pérdida de materiales, equipos, herramientas y otros bienes del Contratista por culpa del Cliente indemnice por daños materiales en su totalidad.

por una simple brigada de instaladores, el Cliente paga al Contratista 250 rublos. por cada hora de inactividad.

por cambiar la fecha de trabajo por parte del Cliente, después de firmar el contrato, el Cliente paga 1200 rublos por cada cambio de fecha.

10.2. En caso de incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones contractuales, paga al Cliente:

por finalización extemporánea de la construcción de la instalación por culpa del Contratista: una multa del 3% del precio del contrato de la instalación por cada día de retraso, pero no más del 10% del precio del contrato;

por la demora en la subsanación de defectos en obras y estructuras respecto de los plazos estipulados por acto de las partes, y en caso de incomparecencia del Contratista - por acto unilateral - una penalización del 1% por cada día de retraso, pero no más del 5% del precio del contrato.

10.3. El pago de multas, sanciones y decomisos, así como la indemnización por pérdidas, no exime a las partes del cumplimiento de sus obligaciones en especie.

11. TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

11.1. El cliente tiene derecho a exigir la rescisión del contrato al contratista en los siguientes casos:

retraso por parte del Contratista del inicio del trabajo por más de 5 días por razones fuera del control del Cliente;

retrasos por parte del Contratista en el avance de los trabajos por su culpa, cuando el plazo de terminación de los trabajos establecido en el contrato aumente en más de 10 días.

11.2. El contratista tiene derecho a exigir la resolución del contrato en los siguientes casos:

suspensión por parte del Cliente de la ejecución del trabajo por razones ajenas al Contratista por un período superior a 20 días;

reducción en el costo del trabajo en más de 1/3, debido a cambios realizados por el Cliente en la documentación del proyecto;

11.3. La ausencia del material solicitado en la fabricación de la tela del techo tensado no es motivo para rescindir el contrato. V este caso El Cliente selecciona un material de diferente color o textura del catálogo del Contratista.

11. 4. La parte que decida rescindir el contrato de conformidad con lo dispuesto en este artículo deberá comunicar por escrito su intención a la otra con 5 días de antelación. El contrato se extingue en la forma prescrita. En el caso de que la rescisión del contrato se produzca por culpa del Cliente en violación del período de notificación, el Contratista retiene del Cliente el costo de la tela del techo tensado hecha a las dimensiones del Cliente y la compensación por la cantidad de 2000 rublos. .

11.5. A la terminación del contrato, la parte culpable indemnizará a la otra parte por las pérdidas sufridas, incluido el lucro cesante, pero no más del 10% del precio del contrato.

12. CONDICIONES ESPECIALES.

12.1. Después de la firma de este acuerdo, todos los acuerdos previos escritos y orales, la correspondencia y las negociaciones entre las partes relacionadas con este acuerdo pierden su validez.

12.3. Todos los cambios y adiciones a este acuerdo se consideran válidos si se realizan por escrito y están firmados por las partes.

12.4. En todos los demás aspectos que no estén previstos en este acuerdo, se aplicarán las normas de la legislación de la Federación Rusa.

12.5. Todas las aplicaciones especificadas en el contrato son parte integrante del mismo.

12.6. Las cuestiones controvertidas que surjan en el curso de la ejecución de este acuerdo serán resueltas por el tribunal en la forma prescrita.

12.7. Este acuerdo se realiza en dos copias, una para cada una de las partes.

DIRECCIONES Y DETALLES.

Contratista:

LLC "Amelia"

140000 Lyubertsy, c. Transportenaya, 6

tel. /495/ 554-43-02

PSRN 1085027613330

TIN 5027144094 KPP 502701001

Cuenta 40702810522000015560

en JSCB "BANCO ABSOLUTO", Moscú

BIC 044525976

c/c 30101810500000000976

_________________ (Chupritsky V. A.)

(firma)

Cliente:

NOMBRE COMPLETO:________________________________

La dirección:________________________________

______________________________________

Teléfono:______________________________

Correo electrónico: ______________________________

_________________ (__________________)

(firma) (descifrado)

ANEXO No. 1

al ACUERDO No. ________

de "____" ________ 201_

REQUISITOS TÉCNICOS DEL CONTRATISTA

al objeto para la instalación de techos tensados.

Se advierte al cliente que la forma y el perímetro de la(s) habitación(es) después de las mediciones realizadas deben permanecer sin cambios. Si el Cliente viola esta condición, el Cliente corre con los costos de la nueva medición, la reproducción del material y la salida del equipo.

Si el papel tapiz está pegado en la habitación o las paredes están terminadas, el Contratista no es responsable de las superficies sucias o dañadas;

Las líneas de cable deben estar conectadas a los sitios de instalación de las luminarias, asegurando el encendido y apagado garantizado del voltaje;

El local en el momento de la instalación del techo debe garantizar el mantenimiento régimen de temperatura en el rango + 65 + 70С, y también calentarse durante su funcionamiento;

Las paredes en los lugares donde se fijan los techos deben ser fuertes, sin daños, rectas. Los paneles de yeso, las baldosas de cerámica y otros materiales estructurales y de acabado deben sujetarse de forma segura. Los paneles de yeso y otros materiales laminados deben reforzarse con vigas de madera o perfiles metálicos; Cuando se instala sobre una loseta, la presencia de huecos entre la loseta y la pared es inaceptable. Si hay vacíos entre la pared y la losa, el Contratista no será responsable por los daños a la losa.

En el caso de instalar una baguette de techo, la superficie del techo original debe realizarse en el mismo plano.

En el caso de instalación en habitaciones con muebles, el Cliente prevé el acceso directo a las paredes en todo el perímetro de la habitación, y la distancia libre a las paredes debe ser de al menos 1 metro.

El cliente proporciona al contratista esquemas de comunicaciones colocados en las paredes (cableado eléctrico, tuberías para sistemas de calefacción, suministro de agua y aire acondicionado). A falta de esquema, el Contratista no será responsable por los daños a las comunicaciones. Por acuerdo de las partes, en caso de detección de un lugar de daño y su disponibilidad, es posible reparar el cableado por instaladores en el sitio. Si se requiere una visita adicional del equipo para reparar el cableado, se paga de acuerdo con la lista de precios.

Al instalar techos en una habitación con una altura de más de 3,5 metros, se deben instalar estructuras de construcción temporales (andamios) a lo largo del perímetro. Cuando se instale en piscinas y baños, las áreas de piscinas y baños deberán ser cubiertas por el Cliente con un solado continuo de tablas y escudos.

En interiores, la unión de las tejas del techo con las paredes y las cajas de ventilación debe ser hermética para eliminar el efecto de succión de aire.

Todo el trabajo preparatorio debe llevarse a cabo antes de la salida del equipo de instaladores al sitio, en caso de tiempo de inactividad del equipo por culpa del cliente, el cliente paga por cada hora de inactividad del equipo de acuerdo con el Contrato. .

De acuerdo con la tecnología, los planos del techo se establecen horizontalmente de acuerdo con el nivel del láser, por lo que el contratista no es responsable de una diferencia significativa en la muesca de los bordes superior e inferior del techo base que no está alineado con el horizonte.

La potencia de las luces empotradas en el techo no debe exceder los 40 W para lámparas incandescentes y los 35 W para lámparas halógenas.

La distancia de las lámparas al techo en centímetros (para candelabros) debe ser al menos la potencia de la lámpara en vatios.

El Cliente está obligado, dentro de los 3 días siguientes a la fecha de celebración del Contrato, a ponerse de acuerdo con el Contratista sobre el tipo de luces de techo empotradas. Si el Cliente no presenta una muestra de luminaria dentro del plazo especificado, el Contratista no será responsable por el incumplimiento de las luminarias con los requisitos técnicos para la instalación de luminarias de techo empotradas en techos tensados.

El Contratista no es responsable por un defecto en el techo que resulte del almacenamiento de la lona por más de 5 días debido a la imposibilidad de su instalación a tiempo por culpa del Cliente.

Instalación de techos tensados- un proceso laborioso que requiere el uso de herramientas especiales y una cantidad suficiente de experiencia. Puede prescindir de firmar un contrato con el contratista, ¡pero debe pensar de nuevo para no cometer un error! Este documento le permitirá probar su caso en situaciones de conflicto y en ciertas condiciones recuperar dinero Será difícil, ya veces imposible, castigar a un equipo de especialistas que no hizo su trabajo de acuerdo con los requisitos acordados sin tal acuerdo. Después de dedicar unos minutos a completar y firmar el documento, recibirá un gran número de beneficios y protéjase de los estafadores.

Se necesita un contrato para la instalación de techos tensados para aquellos que quieren definir claramente sus requisitos para la calidad del trabajo de un equipo contratado y los deberes y responsabilidades de las partes. Mostrará los precios vigentes el día de la firma, lo que garantizará la estabilidad del precio pactado antes del inicio de los trabajos. Esto le ahorrará tiempo y dinero en efectivo evitando gastos innecesarios.

Cosa este acuerdo- Servicios prestados por una parte a otra. Está claramente descrito aquí:

ámbito de trabajo;
precio;
procedimiento de ejecución de órdenes;
los derechos y responsabilidades de las partes;
garantías.

Para los cálculos, seleccione moneda nacional para no depender de las fluctuaciones de la tarifa. El contratista deberá entregar y realizar la instalación del tejido elástico elegido por el cliente. En caso de violación de las condiciones establecidas, el contratista deberá pagar en su totalidad los costos establecidos al momento de la firma del contrato y las normas legislación actual. La instalación y la entrega deben realizarse claramente dentro del tiempo especificado en el contrato. Adicionalmente, la empresa ejecutora deberá otorgar garantías por la calidad de ejecución de todas las etapas de la obra.

Sin contrato con una empresa especializada no le permitirá acreditar que se prestaron determinados servicios y se le exigió pagar una tasa adicional por los mismos. El objetivo principal del documento es determinar con precisión el alcance y el costo del trabajo, así como garantizar el cumplimiento de los términos de cooperación previamente acordados.

Matices a los que prestar atención al redactar un contrato

Habiendo recibido contrato listo a la mano, lea atentamente todos los puntos y, si es necesario, aclare los detalles sobre los que tiene dudas. ¡La falta de atención a las tonterías y la negativa a leer lo convertirán en sorpresas desagradables en el futuro! Puede obtener más información sobre los puntos que deben incluirse en el documento descargando un contrato de muestra u obteniendo el asesoramiento de un abogado calificado. Estudiar detenidamente la muestra seleccionada para realizar las modificaciones necesarias al documento elaborado por la empresa ejecutora, en caso de ser necesario.

Puede utilizar la ayuda de un abogado que le ayudará a redactar un contrato de acuerdo con los requisitos de la legislación vigente. Él le dirá qué causa disputas con mayor frecuencia y cómo evitar situaciones tan desagradables.

Reglas para redactar un contrato.

Después de elegir una empresa especializada que instalará la red de tensión, debe considerar cuáles de los elementos del documento son necesarios para asegurar sus garantías. El procedimiento para redactar un contrato. puede ser individual y depender de los deseos de las partes, por lo que hablaremos de los puntos obligatorios.

Además de los deberes y responsabilidades de las partes, también es importante considerar otros puntos. Su ausencia en el contrato dará lugar a situaciones desagradables y dificultades innecesarias en el curso de la resolución de situaciones de conflicto. Un punto importante es el costo de la cantidad total de trabajo, lo que evitará costos adicionales inesperados. Póngase en contacto con el contratista para el cálculo completo antes de firmar el contrato y especifique la disponibilidad de un anticipo.

El contrato puede incluir cantidad de prepago, la posibilidad de entrega de la obra terminada antes fecha de vencimiento, un cargo adicional por daños a la lona que ocurrieron por culpa del dueño de la propiedad.

Fuerza mayor- Otro punto importante en el contrato, que no debe ser olvidado. Aquí puede especificar las razones por las que una de las partes tiene derecho a actuar en contra de establecido por el acuerdo condiciones Estos son desastres naturales, desastres provocados por el hombre, la introducción de la ley marcial en el país o nuevas leyes que hacen imposible la implementación de las cláusulas del contrato.

El documento debe incluir una cláusula condiciones de aceptación y posibles acciones en caso de incumplimiento de los acuerdos. Es recomendable controlar la calidad del trabajo durante la instalación, ya que será difícil evaluar el resultado una vez finalizado el trabajo, y los defectos tardarán varias semanas en aparecer. Mantenga un registro de lo que está instalado y dónde. Entonces notará la sustitución de materiales de calidad seleccionados por otros más baratos.

V especificaciones debe haber información sobre la ausencia de reurbanización antes de instalar un techo tensado, ya que dichos cambios en el área y la forma de la habitación pueden provocar su hundimiento o defectos. En este caso, el cliente se hará cargo del coste de los trabajos destinados a eliminar el daño producido. También puedes incluir en el contrato y otros elementos que consideres importantes.

Las obligaciones de las partes son uno de los puntos más importantes

Artículo obligatorio vale la pena prestar atención es derechos y obligaciones de las partes. Estas son las principales responsabilidades del cliente:

Pagar la cantidad acordada antes de la fecha de vencimiento.
Prepare las instalaciones para crear las condiciones necesarias para realizar la cantidad requerida de trabajo.
Poner una firma en el acta, que se redacta después de la aceptación del trabajo realizado.

¿No está satisfecho con la calidad de la instalación del techo tensado? Tiene derecho a negarse a firmar este acto, explicando por escrito el motivo de tal decisión.

El contratista está obligado:

Realizar el alcance del trabajo especificado en el contrato de acuerdo con los deseos del cliente.
Tener materiales y equipos especiales para la instalación de alta calidad de la red y garantizar la confiabilidad de la estructura.
Realice la eliminación de defectos a su cargo, si aparecen durante el período de garantía.

Toda la responsabilidad de cumplir con los términos del contrato recae en el contratista, por lo que es importante asegurarse de que tenga un alto nivel de calificación y suficiente experiencia laboral. Depende en gran medida de él si las obligaciones acordadas se cumplirán a tiempo.

Un ejemplo de un contrato completado

El contrato para la instalación de techos tensados tipo estándar constará de los siguientes elementos obligatorios:

Además, a menudo en el contrato artículo adicional use las reglas para operar el techo tensado después de que se complete el proceso de instalación. Esta sección contiene información sobre las acciones que pueden conducir al deterioro apariencia lienzo, su flacidez, la aparición de defectos y una notable disminución de la vida útil.

Recuerda que durante período de garantía para ti prohibido reparar el techo por su cuenta o involucrar a terceros en esto, ya que en este caso algunas cláusulas del contrato quedarán sin efecto. Si encuentra defectos, debe buscar inmediatamente la ayuda de la empresa con cuyo representante se firmó este acuerdo.

Así se compila contrato estándar para la instalación de techos tensados. Dependiendo de los deseos personales y las condiciones de cooperación establecidas por la empresa especializada seleccionada, sus puntos y su número pueden variar. También puede agregar su propia este documento varios párrafos, que detallarán deseos o requisitos adicionales para trabajo terminado. Para que pueda lograr el resultado deseado sin tiempo ni dinero adicionales.

Ejemplo de contrato: https://yadi.sk/i/4Imb8u4DuPzEp

No hay publicaciones similares, pero hay otras más interesantes.

Techos tensados ​​de contrato estándar. Contrato de prestación de servicios para la instalación de techos tensados