Contrato para la instalación de techos tensados: por qué se necesita, qué debe indicarse en él, un acuerdo adicional al contrato. Acuerdo Contrato de suministro e instalación de techos tensados

Cualquier negocio o relación comercial debe ser documentada. Incluso si contrata a una persona solo para demoler una pared de la casa, es recomendable redactar un contrato e indicar en él todos los puntos que son importantes para ambas partes: quién es responsable de qué.

Y si estamos hablando de un servicio tan serio como la instalación de un techo tensado, debe olvidarse de su disgusto por la burocracia. El contrato se convertirá en garantía de su tranquilidad y cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa.

¿Por qué necesitamos un contrato?

La demanda de techos tensados hoy en día es muy alta. Esto es lo que usan los artistas sin escrúpulos, que a menudo ofrecen a sus clientes bienes defectuosos y, a veces, una falsificación obvia que no cumple con los requisitos técnicos. No todos los consumidores pueden determinar la calidad del tejido elástico de un vistazo. Además, las muestras y los techos terminados, por los que ya se ha dado mucho dinero, a veces difieren entre sí, como el cielo y la tierra.

Por lo tanto, antes de solicitar dicho servicio, es necesario exigir al vendedor todos Documentos requeridos: certificados de calidad, licencia de obra, etc. Pero incluso si están todos en perfecto estado, es necesario celebrar un contrato para la instalación del techo.

Cada empresa que se precie proporciona todos los documentos, incluso sin el requisito del cliente, incluido un contrato estándar (ver). Si esto no sucede, o en respuesta a su solicitud, solo se presentan copias de documentos, esto ya es motivo para rechazar la cooperación.

En cuanto al contrato en sí, además de los derechos y obligaciones de las partes, tiene en cuenta todos aquellos puntos que lo protegerán de muchos problemas. Por ejemplo, de pagar servicios adicionales oscuros, de costos de reparación por instalación de techo de mala calidad, etc.

Teniendo este documento en la mano, usted tiene derecho a exigir que el contratista cumpla con todos los puntos especificados en el mismo. Sin un contrato, ni siquiera puede probar que esta empresa en particular le brindó un servicio.

Consejo. Si en la primera llamada a una empresa de techos tensados, le ofrecen llevar el formulario de contrato a casa, no esté de acuerdo. Debe asegurarse de que la empresa tenga su propia oficina, cuya dirección, así como dirección Legal se especifican correctamente en el contrato. De lo contrario, corre el riesgo de toparse con estafadores.

Qué debe incluirse en el contrato

Al concluir un contrato, a menudo sucede que las personas lo firman sin leerlo. Y solo entonces, en casa, descubren que algunos puntos no les convienen y otros no están incluidos en el documento en absoluto.

Para evitar que esto suceda, antes de acudir a la empresa, estudia cualquier modelo de contrato que haya en Internet y piensa qué más te gustaría incluir en él.

Para facilitarle la navegación por este tema, le informaremos sobre aquellos apartados que deben estar en cualquier contrato.

Derechos y obligaciones de las partes

Las responsabilidades del cliente incluyen:

Pago de los servicios dentro de los términos especificados en el contrato.
Brindar al contratista la oportunidad de realizar el trabajo bajo este contrato: proporcionar acceso al lugar de trabajo, preparar el local para la instalación de techos, eliminar circunstancias que hagan imposible su realización.
Firmar el acta de aceptación del trabajo realizado.

Sin embargo, si el resultado del trabajo no le conviene, tiene derecho a rechazar la aceptación en escritura dando razones.
Responsabilidades del ejecutante:

Ejecutar el trabajo especificado en el contrato en su totalidad ya tiempo.
Uso de materiales y herramientas propias.
Eliminación por su cuenta de los defectos y deficiencias del techo, identificados durante el período de garantía y que surjan por culpa del contratista.

El contratista tiene derecho, previo acuerdo con el cliente, a entregar la obra antes del tiempo acordado. Y si se produjeron defectos por culpa del cliente debido al incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento del techo tensado, exíjale el pago de las reparaciones.

Procedimiento de liquidación

Esta sección del contrato especifica puntos tales como el monto del pago anticipado, el momento de los acuerdos finales, la cantidad de trabajo en virtud del contrato (ver).

Fuerza mayor

Cualquier contrato estándar debe contener esta sección. Enumera aquellas circunstancias que liberan total o parcialmente a las partes de la responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones.

Estos pueden ser desastres naturales (inundaciones, terremotos), desastres provocados por el hombre, así como nuevas regulaciones o leyes que impiden que una de las partes cumpla con sus obligaciones.

En el mismo apartado se estipulan los plazos para la realización de los trabajos previstos en este contrato, por lo que pueden ser aplazados.

Especificaciones

Esta es una de las secciones principales del contrato, que obliga a ambas partes a cumplir con ciertas condiciones técnicas.

Si la empresa se dedica únicamente a la instalación techos tensados, entonces se podrán presentar los siguientes requisitos, según los cuales el cliente se obliga:

Después de las mediciones, el cliente debe mantener sin cambios el perímetro y la forma de la habitación.

Para referencia. El cumplimiento de este requisito es obligatorio, ya que si realiza algún cambio en el diseño, el tejido elástico terminado no podrá instalarse en interiores. O se hundirá. En este caso, la terminación y modificación corre a cargo del cliente, y el contratista no es responsable. por eso todo trabajos de construcción(excepto el acabado) debe completarse antes de dibujar los dibujos de los techos.

El cliente debe asegurarse de que todos los trabajo de instalación para cuando se instale el techo (ver). A menudo, esto incluye la instalación de hipotecas para lámparas, cornisas de techo y otros equipos. Pero es mejor si el propio intérprete se hace cargo de estas obras. Al igual que instalar y conectar accesorios de iluminación.
El cliente debe preparar el local para la instalación: eliminar los escombros de la construcción, garantizar la libre circulación de los instaladores alrededor del perímetro del local.

Esta sección puede contener muchos más elementos relacionados, por ejemplo, con la combinación de tipos de luminarias, la resistencia de las paredes y estructuras a las que se unirá el techo, la cantidad permitida de pandeo de la lona, etc.

Otras secciones

Es suficiente estudiar cualquier modelo de contrato para la instalación de acuerdo con legislación actual RF, para saber qué secciones deben estar en él sin falta.

Este es:

Solución de controversias
tiempo de contrato
Garantía
Direcciones y datos de las partes

Sobre última sección, entonces el cliente debe dirigirse a él Atención especial hasta el momento de la firma y asegúrese de que la dirección de la empresa y el nombre completo del titular coincidan con los reales.

Acuerdo adicional al contrato

Como regla, a este acuerdo adjunto acuerdo suplementario, que incluye dibujos de techos, cálculos de su área y costo de trabajo, una indicación del tipo y color del tejido elástico, el número y la dirección de las costuras, etc.

Todos estos datos se ingresan en la especificación.

Inmediatamente en el contrato adicional se estipulan trabajos adicionales que debe realizar el contratista. Esto puede ser cableado eléctrico, trabajos de instalación de estructuras para techos de varios niveles e incluso recolección de basura después de la instalación del techo.

Conclusión

Al concluir un contrato para techos tensados, debe saber claramente lo que desea recibir del contratista. Todos sus requisitos deben estar incluidos en este documento. Solo en este caso podrá lograr el cumplimiento de estos requisitos en su totalidad y protegerse de los estafadores y la fuerza mayor.

La practicidad y la vida útil del tejido elástico dependen directamente de los indicadores de calidad del producto y del cumplimiento de la tecnología de instalación. Si las características de la tela, las películas se pueden verificar antes del inicio del trabajo, entonces la disposición de la estructura depende de la profesionalidad del maestro. Un contrato para la instalación de techos tensados lo ayudará a protegerse de una instalación de mala calidad. El documento se firma en la empresa que presta los servicios, contiene una lista de obligaciones y derechos de las partes, el período de garantía, la ocurrencia de un evento de garantía y mucho más.

¿Por qué necesito un contrato para el suministro e instalación de techos tensados? Para evitar aumentos de precios y proteger al usuario de trabajos de mala calidad. Al firmar el documento, el propietario del apartamento determina el período de instalación, la cantidad de trabajo.

El contrato contiene las siguientes cláusulas:

precios de obra, materiales;
el orden de ejecución y el monto total de la obra;
términos de instalación de un techo tensado;
derechos, obligaciones de las partes;
Período de garantía;
casos de garantía en los que se deban reparaciones gratuitas a cargo de la empresa.

Las tarifas del contrato deben indicarse en la moneda del estado; esto evitará posibles aumentos en el costo debido a cambios en los tipos de cambio. Las funciones de la empresa incluyen la medición preliminar del área, la producción (compra) y el corte del panel.

¡Importante! El contrato debe contener una cláusula sobre la obligación de indemnizar por violaciones de los términos del servicio. Por ejemplo, el proveedor no pudo completar la instalación a tiempo (por razones independientes del comprador); se debe una compensación por esto.

Acto de servicios prestados - documento vinculante. Sin un acto, el propietario simplemente no podrá hacer un reclamo. Si bien no hay acto, el servicio no se completa: esta es la ley. La firma del documento de aceptación es un procedimiento en el que el propietario aún puede exigir que los defectos se reelaboren lo antes posible y, después de la firma, todos los errores que no estén incluidos en la garantía deberán repararse a su cargo.

Reglas básicas para redactar un contrato.

El propósito del documento es determinar el tiempo de instalación, indicar las obligaciones de garantía y el costo del trabajo. El contrato de instalación del techo incluye una serie de cláusulas estándar, y también se pueden realizar adiciones/cambios a pedido individual del usuario.

Para evitar un aumento de precio, es necesario realizar una estimación preliminar del costo del trabajo; esto es responsabilidad de la empresa. También indica el artículo sobre el prepago, su importe. Si necesita completar el trabajo en poco tiempo, se introduce un elemento de urgencia y pago adicional para la eficiencia. Se negocian puntos de fuerza mayor, daños en la lona antes del inicio de la instalación por culpa del propietario del apartamento. Se discuten los derechos y obligaciones de las partes.

Las responsabilidades del cliente incluyen lo siguiente:

realizar el pago anticipado del importe acordado antes del inicio de la instalación;
pago del saldo de la cantidad dentro del tiempo especificado;
crear condiciones para trabajar en interiores;
admisión del maestro a las instalaciones para trabajar;
firmar el certificado de aceptación al finalizar la instalación de techos tensados.

¡Importante! Si la calidad de la obra no conviene al propietario, éste podrá negarse a firmar el acta, indicando por escrito las razones razonables de la negativa.

Responsabilidades del ejecutante:

llevar a cabo la implementación de un conjunto de obras dentro del tiempo especificado;
tener en cuenta los deseos del cliente, prescritos en el contrato;
proporcionar materiales, herramientas necesarias y equipo de trabajo;
garantizar la confiabilidad, la resistencia y el atractivo estético de la estructura;
en caso de detección de defectos durante el funcionamiento, incluidos en la lista de garantía, elimínelos en poco tiempo a su cargo.

Dado que la calidad y el rendimiento de un techo tensado dependen directamente de las calificaciones del ejecutante, la experiencia de los maestros es de gran importancia.

Modelo de contrato típico

Es más fácil comprender toda la estructura del documento, basado en un contrato de muestra para techos tensados.

Elementos obligatorios que deben incluirse en el documento:

el objeto del contrato en sí, características de diseño;
obligaciones del cliente, contratista;
cálculos para cada tipo de trabajo, el monto total;
condiciones individuales;
responsabilidad de ambas partes;
especificaciones de diseño;
circunstancias de fuerza mayor;
otras condiciones;
detalles del cliente, contratista.

Si el contrato especifica las reglas para la operación del techo después de la instalación, deben seguirse. Como regla general, los párrafos contienen instrucciones simples para tener cuidado, la necesidad de limpiar solo con compuestos suaves. También se indican las acciones que conducen a la pérdida de resistencia, la estética del lienzo y la aparición de defectos.

¡Importante! El contrato puede incluir artículos de deseos individuales del cliente. Para no olvidarse de lo que se necesita, es mejor que el propietario decida de antemano los deseos y los escriba por separado y luego los agregue al contrato.

Períodos de garantía

Se entiende por período de garantía el período de tiempo durante el cual el contratista se compromete a eliminar los defectos de diseño a su costa. Para no violar obligaciones contractuales, el usuario tiene prohibido realizar trabajos de reparación o restauración sin avisar al contratista. Esto significa que no puede insertar accesorios adicionales, hacer frente a la liberación de agua del espacio del techo, realizar otras manipulaciones sin la presencia de un representante de la empresa.

Para instalar un accesorio de iluminación, arreglar una baguette o realizar otro trabajo, asegúrese de llamar al instalador, informar sobre la necesidad de trabajo y luego exigir una nota en el contrato, en la tarjeta de garantía o firmar un certificado de aceptación para el servicios desempeñados. De lo contrario, las obligaciones de garantía de la empresa quedan anuladas y el cliente tendrá que hacer frente a cualquier defecto a su cargo.

¡Importante! La garantía se otorga por un período de 10 años. El registro general incluye la integridad del material (tela, película), materiales componentes, hardware. El período de cuenta regresiva comienza desde el momento (día) de instalación del techo tensado. La garantía se anula si se violan los términos de uso.

Durante la instalación, puede haber un espacio entre el panel de la pared y el inserto decorativo; esto no es un defecto, que está sujeto a un reemplazo de garantía. Para trabajos de instalación, el período de garantía es de 2 años a partir de la fecha de finalización de la instalación.

Trampas a tener en cuenta

¿Qué se debe hacer al celebrar un contrato? Lea atentamente todos los puntos y lo que está escrito en letra pequeña. Las cuestiones controvertidas deben aclararse antes de firmar el documento. El Contratista no puede interpretar los matices solo en su propia dirección; en caso de inexactitudes, los puntos en disputa deben ser eliminados o aclarados.

Al saber de antemano qué se detallará exactamente en el contrato, puede evaluar fácilmente la confiabilidad de la empresa. El contrato puede y debe llevarse con usted para discutirlo con un abogado. Si es necesario, se deben hacer modificaciones, y si el contratista se niega a redactar un contrato, teniendo en cuenta la legislación vigente, es mejor rechazar el servicio. puntos controvertidos volverse contra el cliente, probar la ignorancia o exigir la ejecución de acuerdos celebrados en oral, sera dificil.

No. _________

Ceiling-Montazh LLC (en lo sucesivo, el Contratista), representada por el director _______________________________, que actúa sobre la base de la Carta, por un lado, y ___________________________ (en lo sucesivo, el Cliente), por el otro, han suscrito en este Acuerdo de la siguiente manera.

1. Objeto del Acuerdo

1.1. El Cliente instruye y el Contratista realiza la instalación de techos tensados (en adelante, el trabajo).

1.2. La obra utiliza los materiales del Contratista.

1.3. Los términos de ejecución de los trabajos, el volumen y su costo, que son objeto de este contrato, se determinan en el Acuerdo Complementario del contrato.

2. Derechos y Obligaciones de las partes

2.1. El Contratista está obligado a realizar, y el Cliente a aceptar el trabajo de conformidad con el Acuerdo Complementario de este contrato.

2.2. El Cliente está obligado a pagar oportunamente por el trabajo del Contratista de acuerdo con los términos del contrato y el Acuerdo Complementario al mismo.

2.3. El Cliente está obligado, dentro de los 3 (tres) días a partir de la fecha de finalización de la instalación de los techos tensados, a firmar la "Recepción y entrega de los trabajos realizados" o proporcionar al Contratista una negativa motivada por escrito, de lo contrario la "Recepción y la entrega del trabajo realizado" se considera firmado, y el trabajo - completado.

2.4. En el caso de circunstancias que retrasen el progreso del trabajo o hagan imposible su continuación, incluido el incumplimiento de los requisitos técnicos de los locales para la instalación de techos tensados, el Contratista está obligado a notificar inmediatamente al Cliente sobre esto. .

2.5. En caso de circunstancias que ralenticen el progreso del trabajo o hagan imposible su continuación, el cliente está obligado a eliminar inmediatamente estas circunstancias. En caso contrario, el plazo para la ejecución de la obra se prorrogará por el tiempo de la demora, que se produzca por estas circunstancias.

2.6. El Contratista está obligado durante el período de garantía a eliminar gratuitamente los defectos y deficiencias en el trabajo que surgieron por culpa del Contratista, dentro de los 30 (treinta) días a partir de la fecha de firma del "Acta de Deficiencias Identificadas".

2.7. El Contratista está obligado, dentro del período de garantía, previa solicitud recibida del Cliente, a inspeccionar el trabajo realizado para identificar defectos y deficiencias, y redactar, sobre la base de esta inspección, un "Acta sobre las deficiencias identificadas".

2.8. El Contratista, previo acuerdo con el Cliente, tiene derecho a entregar la obra antes del tiempo acordado.

3. Procedimiento de pago

3.1. El pago por la instalación de techos tensados se realiza en dos partes: un pago por adelantado del 10-20% del costo del trabajo y el pago final.

3.2. El prepago se realiza dentro de los 3 (tres) días a partir de la fecha de firma del Acuerdo Adicional al presente acuerdo.

3.3. El pago final se realiza a más tardar 3 (tres) días a partir de la fecha de firma del "Acto de aceptación y entrega del trabajo realizado".

3.4. El orden de los cálculos se puede cambiar. Se realizan cambios en el Apéndice de este acuerdo.

4. Fuerza mayor

4.1. Las partes quedan liberadas de responsabilidad por el incumplimiento total o parcial de sus obligaciones en virtud del presente contrato si es consecuencia de circunstancias de fuerza mayor: inundaciones, incendios, terremotos, así como disposiciones gubernamentales. Federación Rusa y autoridades locales autoridades, si estas circunstancias afectaron directamente el cumplimiento de este acuerdo. En este caso, el plazo para el cumplimiento de las obligaciones bajo el contrato se prorroga en proporción al tiempo en que estas circunstancias estuvieron en vigor. Si continúan por más de 3 meses, cada parte del contrato tiene derecho a cancelarlo. Ninguna de las partes tiene derecho a ningún daño.

5. Duración del contrato

5.1. El acuerdo entra en vigor inmediatamente después de su firma por ambas partes. El acuerdo es válido hasta que las partes cumplan con sus obligaciones bajo este acuerdo.

6. Procedimiento para resolver disputas

6.1. Todos los desacuerdos y disputas que surjan en virtud de este acuerdo se resuelven mediante negociaciones entre las partes.

6.2. En caso de que los desacuerdos y disputas no puedan resolverse mediante negociaciones entre las partes, están sujetos a resolución judicial de acuerdo con la legislación vigente de la Federación Rusa.

7. Cambiar los términos del contrato

7.1. El Acuerdo puede modificarse, invalidarse o rescindirse por los motivos previstos por la legislación vigente de la Federación Rusa o por acuerdo de las partes. Todos los cambios y adiciones a este acuerdo son válidos solo si se fijan por escrito.

8. Especificaciones

8.1. El Contratista advierte al Cliente que el perímetro y la forma de las instalaciones después de las mediciones deben permanecer sin cambios y coincidir con los planos especificados en el contrato. En caso de discrepancia entre las dimensiones reales de la habitación en el momento de la instalación y las indicadas en el plano del techo, que se firmó en el momento de la celebración del contrato, el Cliente paga la revisión (si es técnicamente posible para refinar) o una sustitución completa de la lona.

8.2. El cliente está obligado a preparar adecuadamente el local para la instalación de techos tensados: todo el trabajo de construcción debe completarse, los escombros deben retirarse con cuidado, los trabajadores deben poder acceder a los sitios de instalación de las hipotecas y alrededor del perímetro del local. Las líneas de cable deben tenderse hasta los lugares de instalación, que garantizan el apagado y encendido de la tensión.

8.3. Los instaladores de tiempo completo del Contratista no realizan trabajos de instalacion electrica. Sus deberes no incluyen la conexión de candelabros y lámparas.

8.4. Es necesario que los locales se calienten tanto en el momento de la instalación como durante su funcionamiento. Las paredes en los puntos de fijación del perfil deben estar intactas, fuertes, lisas (sin asperezas ni depresiones).Si durante el proceso de instalación se comprueba que la pared no es apta para la fijación del perfil debido a la presencia de defectos ocultos, el Cliente deberá reparar hacerlo por su cuenta o pagar la fabricación e instalación de estructuras para una forma diferente de sujetar el perfil. En el caso de que sea imposible continuar el trabajo, el Cliente paga adicionalmente por la vuelta de los especialistas al sitio en la cantidad acordada con el Contratista.

8.5. Revestimientos cerámicos, drywall y otros acabados y materiales estructurales debe estar bien sujeto y soportar una carga de tracción de al menos 1000 N/m.p. En caso de que las estructuras para la fijación de techos complicados sean realizadas por el Cliente, sus planos en sin fallar deberá acordarse con el representante del Contratista.

8.6. Antes de la instalación del techo tensado, el Cliente debe acordar con el gerente del Contratista el tipo de accesorios. En caso de que el Cliente no proporcione al Contratista una muestra de la luminaria dentro del plazo especificado, el Contratista no es responsable por el incumplimiento de las luminarias con los requisitos técnicos para la instalación de luminarias en techos tensados, y por las consecuencias que será causado por esta discrepancia. La potencia de las luces de techo empotradas instaladas no debe exceder los 35 W.

8.7. La distancia mínima entre las lámparas incandescentes y la lámina del techo tensado es de 15 cm, teniendo en cuenta la comba del techo. Los candelabros y lámparas adyacentes a la película del techo deben estar equipados exclusivamente con lámparas de bajo consumo, que durante el funcionamiento no deben calentarse a una temperatura superior a 50 0C.

8.8. En superficies superiores a 25 m2. y en los techos Forma compleja puede haber ligeras deformaciones de las soldaduras (desviación de una línea recta en una distancia de 1 a 2 cm). Debido a las peculiaridades de la estructura física de la película de PVC a partir de la cual se suelda el techo, se permiten cambios de textura en la lona, que no superen el 5 % del área total del techo.

8.9. En relación con las características de diseño, el techo tensado tiene un pandeo, según la forma, la textura y el área del lienzo. No debe tener más de 150 mm.

8.10. Los movimientos oscilatorios del techo tensado en el plano vertical se permiten bajo la influencia de la diferencia de presión entre los espacios que están separados por el techo tensado y son el resultado de una estanqueidad insuficiente del espacio ubicado sobre el techo tensado, así como de los flujos de aire. . La posible amplitud de oscilación del techo depende de su forma, textura y área y no debe exceder los 200 mm. Para evitar movimientos oscilatorios del techo tensado, se recomienda al Cliente eliminar los huecos en el techo base y las estructuras y paredes adyacentes antes de comenzar el trabajo de instalación. Por daños a techos tensados debido a la oscilación vertical, el Contratista no es responsable.

8.11. Dependiendo del ancho de la textura elegida para el techo, el Contratista advierte al Cliente sobre la presencia de soldaduras debido a la tecnología de fabricación del techo tensado, que se encuentran a una distancia de al menos 140 cm entre sí.

8.12. El techo tensado se transporta plegado o plegado y, por lo tanto, después de la instalación, se permite tener huecos oblongos en los puntos de flexión, que se nivelan espontáneamente dentro de los 30-40 días y no se consideran un defecto de red.

8.13. Debido al almacenamiento a largo plazo de la película en forma plegada, es posible que se formen arrugas en ella, que no se pueden eliminar en el techo instalado La instalación no fue posible.

9. Otros términos del contrato

9.1. El período de garantía de la lona es de 10 (diez) años a partir de la fecha de firma del “Certificado de recepción y entrega del trabajo realizado”.

9.2. El período de garantía para los trabajos de instalación de techo tensado es de 3 (tres) años a partir de la fecha de firma del “Acto de recepción y entrega de los trabajos realizados”.

9.3. En el caso de que el contrato se rescinda por culpa del Cliente, el dinero ya pagado por el Cliente se transfiere al Contratista como pago por los bienes no líquidos adquiridos para el Cliente.

9.4. En caso de que alguno de los artículos de este acuerdo o parte de él resulte inválido en relación con cualquier ley, se considerará ausente de este acuerdo. Todos los demás artículos permanecerán en vigor.

9.5. Este acuerdo se hace en dos copias, una copia para cada una de las partes, las cuales tienen igual fuerza legal.

ACUERDO No. _____

para la instalación de techos tensados

"____" ____________ 201__

1. EL OBJETO DEL ACUERDO

1.1. El Cliente entrega y el Contratista asume el contrato para la instalación de techos tensados en la habitación en: ______________________________________________ (en lo sucesivo, el Local en el contrato).

1.2. El Contratista se compromete a realizar el trabajo por su cuenta de acuerdo con los términos del contrato y los planos de trabajo, elaborados en la forma del Apéndice 2 de este contrato y que son parte integrante del mismo.

2. COSTO DE LAS OBRAS BAJO EL CONTRATO

2.1. El costo del trabajo realizado por el Contratista en virtud de este contrato está determinado por el protocolo para acordar el precio del contrato para la instalación de un techo tensado (Anexo No. 4), y asciende a _______________ (____________________________________________________________________________________________________________________________________________) rublos ____ kopeks.

2.2. El costo del trabajo es determinado por las partes al momento de la celebración de este contrato de acuerdo con la lista de precios (Apéndice No. 3) del Contratista, vigente en la fecha de firma del contrato. El Contratista podrá realizar descuentos sobre los precios de Lista de Precios. Todos los cambios en el precio del contrato original, costo trabajo adicional, la adición de techos tensados o la eliminación de locales del pedido, los plazos para la ejecución del trabajo o uno de estos parámetros se formalizan mediante un acuerdo adicional de las partes por escrito. El valor mínimo del contrato es de 10.000 rublos. En caso de celebración de un contrato por un monto inferior a 10,000 rublos, la fecha y la hora de instalación las establece el departamento minorista del Contratista. Asimismo, el Contratista tiene derecho a negar al Cliente la firma del contrato.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Para realizar los trabajos objeto de este contrato, el Contratista se compromete a:

3.1. Realizar todos los trabajos en el alcance y términos previstos en este contrato y entregar los trabajos al Cliente en condiciones que permitan el normal funcionamiento de la instalación.

3.2. Realizar el trabajo de acuerdo con los planos de trabajo y el cronograma.

3.3. Suministrar los materiales, equipos y componentes necesarios para la instalación de techos tensados.

3.4. Asegurar la implementación de las medidas necesarias para la seguridad, la medioambiente, cumplimiento de las normas sanitarias e higiénicas y medidas de seguridad contra incendios.

3.5. Retirar, dentro de los 3 días siguientes a la fecha de firma del acta de aceptación del trabajo realizado, fuera del territorio del Cliente, maquinaria y equipo de construcción perteneciente al Contratista, herramientas, instrumentos, inventario, materiales, productos, estructuras y demás bienes.

3.6. Cumplir en su totalidad con todas sus obligaciones bajo este acuerdo.

3.7. Las Partes tomarán todas las medidas necesarias para evitar costos adicionales. Si el Contratista incurre en costos adicionales causados por el incumplimiento o el cumplimiento indebido de las obligaciones por parte del Cliente, informará al Cliente del monto de los costos adicionales, confirmándolos con documentos, sobre la base de los cuales las partes concluyen un acuerdo sobre el tiempo. y forma de su reembolso.

3.8 Osos contratistas responsabilidad por causar daños durante la estancia en el sitio del Cliente, si estos daños no están relacionados con violaciones de los requisitos técnicos del Contratista al instalar techos tensados especificados en el Apéndice 1.

4. OBLIGACIONES DEL CLIENTE

Para cumplir con este acuerdo, el Cliente se compromete a:

4.1. Transferir al Contratista las instalaciones para la realización de los trabajos, indicando el esquema de comunicación. El representante del cliente es individual, que cede directamente las instalaciones al equipo de instaladores del Contratista para trabajar en esta instalación.

4.2. Velar por la adecuada protección de los materiales, equipos, herramientas y demás bienes del Contratista desde el inicio de los trabajos hasta su retiro después de la firma del acta de aceptación de los trabajos realizados, incluyendo la seguridad de los fragmentos de techos tensados instalados.

4.3.1 Acordar con el Contratista todas las características de la instalación de techos tensados, el color y textura de las telas, trabajar en la iluminación del local y firmar el Anexo 2 del contrato, que indica todos los puntos de instalación de techos tensados que requieren aprobación.

4.3.2 El Apéndice 2 se redacta en una sola copia y permanece con el Contratista. A petición del Cliente, el Apéndice 2, según lo acordado, se le envía por correo electrónico.

4.3.3 La coordinación en estructuras de varios niveles y la impresión de fotografías en techos tensados se lleva a cabo en persona o por correspondencia. Email. Un correo electrónico del Cliente con un archivo adjunto del diseño y el mensaje "Estoy de acuerdo con el diseño" puede servir como confirmación del consentimiento del Cliente con el diseño.

4.3.4. Después del acuerdo, el Cliente no tiene derecho a realizar cambios en los diseños, cambiar los diseños de las paredes, lo que puede conducir a una estructura de lona y techo tensado fabricada incorrectamente.

4.4 La salida de un ingeniero de procesos al Cliente cuesta de 500 a 1500 rublos. dependiendo de la distancia del objeto del Cliente. Al firmar el contrato, el dinero de la salida inicial no se toma o se destina al pago del contrato.

4.5. Si no hay quejas sobre la calidad del techo tensado instalado, aceptar la obra y firmar el acta de recepción y entrega de la obra realizada inmediatamente después de la finalización de la obra.

4.6. Cumplir en su totalidad con todas sus obligaciones estipuladas en otros artículos de este contrato, así como con todos los requisitos técnicos (Anexo No. 1). En caso de incumplimiento total o parcial de los requisitos técnicos por parte del Cliente, el Contratista no será responsable del cumplimiento de los plazos de instalación, la calidad de la instalación del techo tensado y los trabajos de reparación realizados anteriormente por terceros. .

5. PLAZOS DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA

5.1. Fecha de inicio de la instalación _____________________. Debido al cronograma de trabajo continuo para la instalación de techos tensados por parte del Contratista, la fecha de instalación puede cambiarse por no más de tres días hábiles, de los cuales el Contratista se compromete a notificar al Cliente con anticipación.

6. PAGOS Y LIQUIDACIONES

6.1. Al firmar este contrato, el Cliente paga una cantidad del 70% del costo del contrato. Después de la finalización del trabajo y la firma del acta de aceptación y entrega del trabajo realizado, el Cliente paga el 30% restante del costo del contrato.

6.2. Es posible un prepago inicial de menos del 70% del costo del contrato, el monto restante hasta el 70% se paga el día de la instalación antes de comenzar el trabajo.

6.3. Al pagar con fondos que no sean en efectivo a la cuenta de liquidación de IP Chupritsky A.V., se realiza un prepago del 100%. IP Chupritsky A.V. opera bajo un sistema tributario simplificado sin IVA.

6.4 En el caso de que se den las circunstancias previstas en las cláusulas 7.6.3 y 7.6.4, la devolución de los fondos se realizará mediante el recalculo del recargo o prepago previsto en el contrato.

7. PRODUCCIÓN DE OBRAS Y SU ACEPTACIÓN

7.1. El contratista organiza de forma independiente la producción del trabajo en la instalación de acuerdo con sus planes y cronogramas, pero dentro de los términos de este contrato.

7.2. La recepción de la obra se lleva a cabo de acuerdo con el acto de aceptación y entrega de la obra realizado después de que las partes hayan cumplido con todas las obligaciones estipuladas en este contrato.

7.3. La aceptación del objeto se realiza el día de la finalización del trabajo. En caso de incumplimiento de esta condición por culpa del Cliente, el costo de una salida adicional del equipo para firmar el acta de aceptación y entrega del trabajo realizado se determina por acuerdo de las partes, pero no menos de 7.000 rublos por cada salida.

7.4. La salida adicional de un equipo de instaladores, no relacionada con el trabajo en garantía y la finalización del contrato, se paga por separado a razón de 3000 rublos. por cada viaje, sin contar el costo del trabajo en sí mismo en esta llamada, pero no menos de 5000 rublos.

7.5 La salida adicional de los instaladores para la instalación de un inserto decorativo después de terminar las paredes es pagada por el Cliente por un monto de 1500 rublos.

7.6.1. Si por razones de calidad u otras pretensiones justificadas del Cliente, no se firma el acta de recepción y entrega del trabajo realizado, el día de la instalación, por mutuo acuerdo, se redacta un acta bilateral, en la que se establecen todas las mejoras necesarias y los plazos para su aplicación.

7.6.2. Si se encuentran pinchazos o agujeros de hasta 3 mm de diámetro en la lámina del techo tensado, la lámina se repara en el sitio sin desmontarla, y se advierte al Cliente sobre esto. Después de eso, no se aceptan reclamos sobre estos agujeros. Los agujeros reparados están sujetos a las obligaciones de garantía del Contratista especificadas en la cláusula 9.2 de este contrato.

7.6.3. Si, debido a las peculiaridades de las paredes, es imposible instalar un inserto decorativo de manera uniforme y de alta calidad, se redacta un acta y se devuelve al Cliente. dinero en efectivo pagado esta especie obras.

7.6.4. Si es imposible instalar un techo tensado o realizar cualquier trabajo adicional relacionado con la instalación, debido a especificaciones no descubierto por el ingeniero de proceso en la conclusión del contrato, se redacta un acta y se reembolsa al Cliente el dinero pagado por los techos no instalados y el trabajo no realizado.

7.7 En caso de falta de firma del acta de aceptación del trabajo realizado y de imposibilidad de elaborar acta de modificación por disconformidad entre el Contratista y el Cliente, se busca la solución del problema modificando el coste del contrato. Si no se llega a una solución, el Contratista desmontará los techos tensados instalados y unilateralmente hace un nuevo cálculo del contrato, teniendo en cuenta el trabajo ya realizado, menos el costo de las láminas de techo tensado y agregando el trabajo "instalación de un techo tensado" a un costo de 300 rublos por metro lineal de una baguette instalada para unir un tramo techo. Si el monto del prepago pagado no es suficiente para cubrir el costo del trabajo realizado, entonces el Contratista presenta una demanda en los tribunales para recuperar los fondos faltantes.

8. FUERZA MAYOR

8.1. Las partes quedan exentas de responsabilidad por el incumplimiento parcial o total de las obligaciones
bajo este acuerdo, si fue una consecuencia fenomenos naturales, hostilidades y otras circunstancias de fuerza mayor y si estas circunstancias afectaron directamente la ejecución de este contrato. El plazo para el cumplimiento de las obligaciones bajo este contrato se prorroga en proporción al tiempo durante el cual estuvieron vigentes las circunstancias de fuerza mayor, así como las consecuencias causadas por estas circunstancias.

9. GARANTÍA

9.1. El contratista garantiza:

Ejecución de alta calidad de todos los trabajos en su totalidad y dentro de los plazos especificados en este contrato.

Adecuada calidad de los materiales, estructuras, equipos y sistemas utilizados.

Eliminación oportuna de deficiencias y defectos identificados durante la aceptación del trabajo y durante el período de funcionamiento de la garantía de la instalación.

9.2. El Contratista establece las siguientes garantías:

Para láminas de techo tensado, para unir costuras de láminas de techo y soldar un arpón a la lámina - 20 años a partir de la fecha de firma por las partes del certificado de aceptación del trabajo, excepto en los casos de daños intencionales o no intencionales en el techo por parte del Cliente o terceros.

Para trabajos de instalación de un techo tensado y componentes de instalación: 3 años a partir de la fecha de firma por las partes del certificado de aceptación del trabajo, excepto en los casos de daños intencionales o no intencionales al techo por parte del Cliente o terceros.

Para lámparas en luminarias instaladas por el Contratista - 1 año a partir de la fecha de firma por las partes del acta de aceptación de obra, salvo en los casos de daño intencional o no intencional en lámparas o luminarias por parte del Cliente o de terceros.

Para tira LED, controladores y fuentes de alimentación - 6 meses a partir de la fecha de firma del certificado de aceptación por las partes, excepto en los casos de daños intencionales o no intencionales a las lámparas o luminarias por parte del Cliente o de terceros, y también sujeto a la instalación de controladores y fuentes de alimentación en lugares accesibles que no requieran el desmantelamiento de techos tensados u otras estructuras.

9.3. El Contratista no será responsable por los daños a los accesorios de iluminación no comprados al Contratista.

9.4. Para participar en la elaboración de un acto de reparación de defectos, acordando el procedimiento y los términos para su eliminación, el Contratista está obligado a enviar a su representante a más tardar cinco días a partir de la fecha de recepción de una notificación por escrito o por correo electrónico del Cliente. Después de redactar el acta, el Contratista tiene derecho a desmontar el techo y enviarlo al fabricante para su examen. El reemplazo del techo puede hacerse sobre la base de los resultados del examen dentro de los 5 días a partir de la fecha de recepción de los resultados del examen. Al reemplazar la lona del techo tensado, el Contratista no es responsable de la seguridad de los materiales de acabado instalados (papel tapiz, zócalo de techo, linóleo, parquet, laminado, paneles de yeso, etc.)

10. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS PARTES

10.1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Cliente, este paga al Contratista:

Por la demora en el traslado del local al Contratista, siempre que los instaladores del Contratista arribaran a la instalación - multa de 5.000 por cada día de ausencia de los instaladores;

Por el retraso en la firma del acto de aceptación y entrega del trabajo realizado, el pago de pagos adicionales en virtud del contrato el día de la finalización de la instalación, sin indicaciones escritas de reclamos por la calidad del trabajo: una multa de 3000 rublos. por cada día de atraso;

Por daño o pérdida de materiales, equipos, herramientas y otros bienes del Contratista por culpa del Cliente - el costo daño material en su totalidad.

Por el tiempo de inactividad forzado del equipo de montaje debido a la culpa del Cliente: una multa de 500 rublos. por cada hora de inactividad.

Por cambiar la fecha de instalación y notificar al Contratista menos de dos días antes del inicio del trabajo: una multa de 2,000 rublos por cada cambio de fecha.

10.2 Por daños a la propiedad del Cliente, salvo los casos relacionados con la violación de los requisitos del Contratista del Anexo 1 del contrato, en su totalidad.

10.3. El pago de las multas, así como la indemnización de las pérdidas, no exime a las partes del cumplimiento de sus obligaciones.

11. TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

11.1. El cliente tiene derecho a exigir la rescisión del contrato al contratista en los siguientes casos:

Retrasos por parte del Contratista del inicio del trabajo por más de 5 días por razones fuera del control del Cliente;

Los retrasos por parte del Contratista en el avance de la obra por su culpa, cuando vence el plazo para la terminación de la obra establecido
en el contrato, aumenta en más de 15 días.

11.2. El contratista tiene derecho a exigir la resolución del contrato en los siguientes casos:

Suspensión por parte del Cliente de la ejecución del trabajo por causas ajenas al Contratista por un período superior a 20 días;

Reducir el costo del trabajo en más de 1/3, en relación con las modificaciones realizadas por el Cliente al contrato;

11.3. La ausencia del material solicitado en la fabricación de la tela del techo tensado no es motivo para rescindir el contrato. EN este caso El Cliente selecciona un material de diferente color o textura del catálogo del Contratista.

11.4. La parte que decida dar por terminado el contrato de conformidad con lo dispuesto Este artículo, envía un aviso de intención por escrito o electrónico a los otros 5 días antes del inicio de la instalación. El contrato se extingue en a su debido tiempo con pago por obra ya realizada. En el caso de que la rescisión del contrato se produzca por iniciativa del Cliente en violación del plazo de preaviso, el Contratista retiene del Cliente el costo de las telas para techos tensados hechas a las dimensiones del Cliente y una compensación de 5.000 rublos.

12. CONDICIONES ESPECIALES.

12.1. Después de la firma de este acuerdo, todos los acuerdos previos escritos y orales, la correspondencia y las negociaciones entre las partes relacionadas con este acuerdo pierden su validez.

12.2. Los daños causados a un tercero como consecuencia de la ejecución de los trabajos por culpa del Contratista o del Cliente serán indemnizados por el culpable. Costes de indemnización por daños causados a un tercero
por causas imprevistas, reembolsado por las partes en igualdad de condiciones.

12.3. Todos los cambios y adiciones a este acuerdo se consideran válidos si se ejecutan
por escrito y firmado por las partes.

12.4. En todos los demás aspectos que no estén previstos en este acuerdo, se aplicarán las normas de la legislación de la Federación Rusa.

12.5. Todas las aplicaciones especificadas en el contrato son parte integrante del mismo.

12.6. Las cuestiones controvertidas que surjan en el curso de la ejecución de este acuerdo serán resueltas por el tribunal en la forma prescrita.

12.7. Este acuerdo se hace en dos copias, una para cada una de las partes.

DIRECCIONES Y DETALLES

Contratista:

IP Chupritsky Aleksey Vladimirovich

NIF 502714378613

OGRNIP 313502718900012

Banco del beneficiario: JSC "SBERBANK OF RUSSIA"

Moscú BIK 044525225

Cuenta de liquidación: 40702810038040023281

cor. cuenta: 30101810400000000225

MP __________________(______________________)

(firma) (descifrado)

Cliente:

NOMBRE COMPLETO:_____________________________________________

La dirección:______________________________________________

___________________________________________________

Teléfono:_______________________________

Correo electrónico: _________________________________

____________________(_______________________________)

(firma) (descifrado)

Solicitud No. 1

al Acuerdo No. ________

de "____" ________ 201_

REQUISITOS TÉCNICOS DEL CONTRATISTA

al objeto para la instalación de techos tensados.

Se advierte al cliente que la forma y el perímetro de la(s) habitación(es) después de las mediciones realizadas deben permanecer sin cambios. Si el Cliente viola esta condición, el Cliente corre con los costos de la nueva medición, la reproducción del material y la salida del equipo.
Si el papel tapiz está pegado en la habitación o las paredes están terminadas, el Contratista no es responsable de las superficies sucias o dañadas;
Si el revestimiento del piso de acabado se realiza en la habitación, el Cliente se compromete a proteger la superficie de posibles daños por adelantado; de lo contrario, el Contratista no es responsable de la seguridad del revestimiento del piso;
Las líneas de cable deben estar conectadas a los sitios de instalación de las luminarias, asegurando el encendido y apagado garantizado del voltaje;
El local en el momento de la instalación del techo debe garantizar el mantenimiento régimen de temperatura en el rango + 65 + 70°C, y también calentarse durante su funcionamiento;
Las paredes en los lugares donde se fijan los techos deben ser fuertes, sin daños. Los paneles de yeso, las baldosas de cerámica y otros materiales estructurales y de acabado deben sujetarse de forma segura. Los paneles de yeso y otros materiales laminados deben reforzarse con vigas de madera o perfiles metálicos. Al instalar techos sobre tejas, la presencia de huecos entre las tejas y la pared es inaceptable. Si hay vacíos entre la pared y la losa, el Contratista no será responsable por los daños a la losa.
En el caso de instalar una baguette de techo, la superficie del techo original debe realizarse en el mismo plano.
En el caso de instalación en habitaciones con muebles, el Cliente proporciona de forma independiente acceso directo a las paredes en todo el perímetro de la habitación, y la distancia libre de las paredes debe ser de al menos 1 metro.
El cliente proporciona al contratista esquemas de comunicaciones colocados en las paredes (cableado eléctrico, tuberías para sistemas de calefacción, suministro de agua y aire acondicionado). A falta de esquema, el Contratista no será responsable por los daños a las comunicaciones. Por acuerdo de las partes, en caso de detección de un lugar de daño y su disponibilidad, es posible reparar el cableado por instaladores en el sitio. Si, después de la reparación del cableado, se requiere una salida adicional de la brigada, se paga de acuerdo con la lista de precios.
Al instalar techos en una habitación con una altura de más de 3,5 metros, se deben instalar estructuras de construcción temporales (andamios) alrededor del perímetro. Cuando se instale en piscinas y baños, las áreas de piscinas y baños deberán ser cubiertas por el Cliente con un pavimento continuo de tablas y escudos.
En interiores, la unión de las tejas del techo con las paredes y las cajas de ventilación debe ser hermética para evitar el efecto de succión de aire o inflación del techo.
Todo el trabajo preparatorio debe llevarse a cabo antes de la salida del equipo de instaladores al sitio, en caso de tiempo de inactividad del equipo por culpa del cliente, el cliente paga por cada hora de inactividad del equipo de acuerdo con el Contrato. .
De acuerdo con la tecnología, los planos del techo se establecen horizontalmente de acuerdo con el nivel del láser, por lo que el contratista no es responsable de una diferencia significativa en la muesca de los bordes superior e inferior del techo base que no está alineado con el horizonte.
La potencia de las luces empotradas en el techo no debe exceder los 40 W para lámparas incandescentes y los 35 W para lámparas halógenas.
La distancia de las lámparas al techo en centímetros (para candelabros) debe ser al menos la potencia de la lámpara en vatios.
El Cliente está obligado, dentro de los 3 días siguientes a la fecha de celebración del Contrato, a ponerse de acuerdo con el Contratista sobre el tipo de luces de techo empotradas. Si el Cliente no presenta una muestra de luminaria dentro del plazo especificado, el Contratista no será responsable por el incumplimiento de las luminarias con los requisitos técnicos para la instalación de luminarias de techo empotradas en techos tensados.
El Contratista no es responsable por un defecto en el techo que resulte del almacenamiento de pinturas por más de 5 días debido a la imposibilidad de su instalación oportuna por culpa del Cliente. En el caso de lienzos brillantes, la vida útil antes de la instalación no es más de un día.
En el momento de la instalación del techo tensado, el Cliente está obligado a proporcionar al equipo de instaladores de lámparas de araña para determinar el método de fijación. Si el contrato especifica la instalación de candelabros, pero debido a la complejidad de la instalación y / o conexión, el equipo de instalación tiene derecho a rechazar al Cliente para instalar el candelabro con un recálculo obligatorio del monto del contrato.
Si hay un modo de "hora tranquila" en las instalaciones del Cliente, entonces el Contratista debe ser informado sobre esto con anticipación. Si se siguen realizando trabajos ruidosos durante este horario o fuera del horario laboral a petición del Cliente, el Cliente será responsable.
La tecnología de instalación de techos tensados es propiedad de IP Chupritsky A.V. La formación, la familiarización con esta tecnología está regulada. términos contractuales con terceros interesados en obtener información (completa, de investigación). Si no se cumple esta condición, el trabajo se suspende hasta la celebración del contrato de formación-familiarización.

Cliente: __________________________ (___________________________________)

(firma) (descifrado)

Solicitud No. 3

al Acuerdo No. ________

de "____" ________ 201_

Lista de precios

1. El costo del lienzo con instalación del área total del contrato (rublos por m 2)

2. El costo del trabajo adicional en la instalación de un techo tensado.

nombre del servicio	Unidad Rvdo.	Precio, frotar.
accesorio de moldura de techo








instalación de cornisa de pared
derivación del aire acondicionado
derivación de tubería
derivación del tubo de escape

alambrado

instalación de vigas de madera
instalación de una baguette en un azulejo
instalación de difícil acceso




curvilinealidad
corte interior
inserto de baguette blanco
inserto de baguette de color

impresión de fotos

instalación de candelabros
compensador de presión
desmontaje e instalación del techo

equipo de elevación sin ascensor
recargo por altura (3-3,5m -5%, 3,5-4,2 -10%, 4,2-5 -15%)
Salida de un ingeniero de procesos sin firmar un contrato

El valor mínimo del contrato es de 10.000 rublos.

Solicitud No. 4

al Acuerdo No. ________

de "____" ________ 201_

Protocolo de negociación del precio del contrato

para la instalación de un techo tensado.

habitación	solución por lotes	La textura y el color del techo.	Cantidad, m 2	precio, frotar.	Costo, frotar.

Perímetro de la habitación _____________ Total: _______________________

Trabajo adicional en la instalación de un techo tensado.

nombre del servicio	Unidad Rvdo.	Cantidad	Precio, frotar.	Costo, frotar.
accesorio de moldura de techo
instalacion de lamparas de techo
agujero para candelabro de gancho
instalación de ganchos y centrado de la araña
instalación de focos
instalación de una rejilla de ventilación con una estructura
instalación de ventilador con diseño
instalación de elementos de alarma contra incendios
instalación de una cornisa de techo, para m.p.
instalación de cornisa de pared
derivación del aire acondicionado
derivación de tubería
derivación del tubo de escape
esquinas adicionales (más de cuatro)
alambrado
marcado de lugares para la instalación de focos
instalación de vigas de madera
instalación de una baguette en un azulejo
instalación de difícil acceso
instalación de un elemento de refuerzo de la sujeción de la baguette
diseño de techo de varios niveles
diseño de techo curvo de varios niveles
instalación de una baguette divisoria con una barra
curvilinealidad
corte interior
inserto de baguette blanco
inserto de baguette de color
diseño de cornisa oculta
combinación de colores, % del costo del techo
impresión de fotos
instalación de candelabros
desmontaje e instalación del techo
compensador de presión
equipo de elevación sin ascensor
lamparas
salida de emergencia del equipo de montaje

Costo de obras adicionales sin descuentos: ______________; Descuento: _____ %; Importe de descuento: _________________________;

Trabajo adicional total: _____________________________;

recargo por altura (3-3,5m -5%, 3,5-4,2 -10%, 4,2-5 -15%, 5-7 -20%):_________________________________

Total: ____________________

Importe del prepago:_________________________________

Cliente: ______________________ (___________________________________)

(firma) (descifrado)

CONTRATO № __ __

para la instalación de techos tensados

GRAMO. Arzamás"____" _____________ 2012

I. P, en lo sucesivo denominado el "Contratista", representado por I. P, actuando sobre la base de un certificado, por un lado, y _____________________________ por el otro, han concluido este acuerdo de la siguiente manera:

1. Objeto del Acuerdo

1.1. El Contratista se compromete a entregar e instalar los techos tensados, en lo sucesivo denominados "Obra", en las instalaciones del Cliente ubicadas en _______ superficie total m2. metro._______

1.2 El costo de trabajo y materiales se calcula para cada habitación y se indica en el pedido

1.3. El trabajo se paga en el siguiente orden:

prepago _______% el resto inmediatamente después de firmar el acta de aceptación.

1.4 El plazo para la ejecución del contrato (finalización de la obra) 14 K. D

1.5 La obra se considera aceptada por el Cliente tras la firma del acta de aceptación por las partes.

2. Derechos y obligaciones de las partes

2.1. El contratista se compromete:

A tiempo y con alta calidad, realice el trabajo especificado en la orden: la orden de trabajo, proporcione todos los certificados necesarios.

advertir oportunamente al cliente sobre el exceso del costo del trabajo especificado en el contrato debido a la necesidad de trabajo adicional;

Coordinar con el cliente todos los cambios que puedan ocurrir durante la ejecución de la Obra, incluyendo cambios en los términos.

2.2. El cliente se compromete:

Transferir al Contratista las instalaciones donde se llevarán a cabo las Obras en un estado preparado de conformidad con requerimientos técnicos(Apéndice)

Durante la duración de la Obra, no realizar esta habitación otros trabajos de construcción e instalación y acabado

Durante el período de trabajo, el Cliente proporciona acceso sin obstáculos de los empleados a la instalación durante toda la jornada laboral.

En caso de aplazamiento de la ejecución de las Obras por culpa del Cliente (falta de disponibilidad del local para la obra), éste lo notifica al Contratista a más tardar 24 horas antes del inicio de las obras. El contratista designa nuevo término realización del trabajo, pero no más de 14 días a partir de la fecha de confirmación de la disponibilidad de la instalación para el trabajo

Pague los costos de transporte de 4 rublos por kilómetro hasta el objeto y de regreso (si el objeto se encuentra fuera de la ciudad de Arzamas)

Aceptar el resultado del trabajo y firmar el acta de aceptación. En caso contrario, facilitar al Contratista una negativa motivada a la recepción de la obra. Después de eso, las partes redactan y firman un acta con una lista de mejoras necesarias y plazos para su implementación. En caso de que el Cliente eluda la aceptación del trabajo y no presente denegación motivada, el trabajo bajo este contrato se considera terminado, y la base para el pago es un acto unilateral firmado por el Contratista. Al mismo tiempo, no se aceptan reclamaciones por la calidad y el volumen del trabajo.

Realice el pago del costo de los materiales y el trabajo, de acuerdo con el pedido, junto con (Apéndice).

3. Responsabilidad de las partes

3.1. En caso de incumplimiento de los plazos establecidos para la realización del trabajo, el contratista paga al cliente una multa del 0,1% del monto del contrato por cada día de retraso, pero no más del 3% del monto del contrato.

3.2. En caso de ejecución indebida o no ejecución del trabajo

el cliente tiene derecho, a su discreción:

Cancelar el contrato y exigir un reembolso

la cantidad de dinero pagada;

Solicitar una reducción de precio proporcional;

3.3. Si durante el transcurso de las Obras resulta evidente que es inapropiado o técnicamente imposible de llevar a cabo, el Contratista detiene los trabajos, notificando al Cliente en el plazo de 1 día. En este caso, las partes se reúnen y consideran la cuestión de la conveniencia de continuar el trabajo. Los cálculos en este caso se realizan sobre la base del trabajo realmente realizado por el Contratista.

3.4. En caso de violación de los términos de pago establecidos por el trabajo, el cliente paga al contratista una multa del 0,5% del monto del contrato por cada día de retraso.

3.6 El cliente tiene derecho a presentar una reclamación para la eliminación gratuita de defectos en el trabajo después de la expiración del período de garantía, si dentro de fecha de vencimiento servicios, se identificaron deficiencias significativas por culpa del Contratista.

3.7 El Contratista no elimina las deficiencias en caso de operación y mantenimiento inadecuados por parte del Cliente del resultado del trabajo, si los defectos aparecen como resultado del desgaste natural o por culpa del Cliente, cuando el Cliente realiza sus propios cambios estructurales. y modificaciones.

4. Fuerza mayor

4.1. Las partes quedan exentas de responsabilidad por el incumplimiento parcial o total de las obligaciones en virtud del presente acuerdo, si este incumplimiento fue el resultado de circunstancias de fuerza mayor que surgieron después de la conclusión de este acuerdo como resultado de circunstancias emergencia que las partes no podrían haber previsto o impedido.

5. Garantías

5.1. Después de firmar el acta de aceptación y realizar los cálculos finales, el Contratista otorga una garantía de materiales - 10 años, por el trabajo realizado, de acuerdo con el pedido - junto con - 3 años, siempre que el Cliente cumpla con los requisitos de la cláusula 3.7. acuerdo real

5.2. En caso de que el Comprador descubra, al aceptar el Producto y los Bienes, el Contratista, el incumplimiento del Producto o los Bienes recibidos con los términos de este Acuerdo. El producto se envía al Proveedor para su examen con el original del Certificado de Inspección Inicial

6. Resolución de conflictos

6.1. En caso de no llegar a un acuerdo en el proceso de negociación cuestiones contenciosas Las disputas se resuelven en los tribunales en la forma prescrita por

legislación actual.

+ Ver página siguienteà

Contratista:

Banco, N. Novgorod,

Arzamas: Avenida Lenina, 204

Techos tensados "TU ESTILO"

Cliente :

NOMBRE COMPLETO.____________________________________

__________________________________________

El monto del trato _________

Anticipo recibido_________

EJECUTOR

CLIENTE

Requerimientos técnicos

Se advirtió al cliente sobre la necesidad de mantener inalterado el perímetro del local tras la toma de medidas, elaboración de planos y pedidos. Se advierte al cliente que puede formarse una brecha entre la pared y la moldura, provocada por razones técnicas inevitables.Se advierte al cliente que estos trabajos se clasifican como construcción y reparación. Se advierte al cliente sobre los requisitos técnicos para aparatos de iluminación, a saber:

La potencia de las lámparas incandescentes incorporadas no debe exceder los 60W

La potencia de las lámparas halógenas empotradas no debe exceder los 35W/12V/220V

Las carcasas de las luminarias durante el funcionamiento no deben calentarse a más de 650 ° C

· En la instalación de luminarias por parte del Cliente, la garantía no se aplica al techo.

5. El Cliente está obligado a transferir al Contratista las instalaciones en las que se realizará el trabajo en forma preparada, a saber:

Las líneas de cable deben estar conectadas a los sitios de instalación de las luminarias, asegurando el encendido y apagado garantizado del voltaje.

En interiores, la unión de las tejas del techo con las paredes y las cajas de ventilación debe ser hermética para eliminar el efecto de succión de aire.

· Las paredes en los lugares donde se unen los techos deben ser fuertes, sin daños, rectas, si las paredes no son rectas, las costuras tampoco pueden ser rectas, lo que también dará lugar a la aparición de espacios entre la pared y la baguette. . Los paneles de yeso, las baldosas de cerámica y otros materiales estructurales y de acabado deben sujetarse de forma segura. Los paneles de yeso y otros materiales laminados deben reforzarse con vigas de madera o perfiles metálicos.

· En techos instalados, se permite desviar las soldaduras del alma de una línea recta de 2 a 15 cm en habitaciones con una configuración de techo compleja, (sobre cinco esquinas) secciones de paredes curvas o paredes no rectas.

· Cuando se instale sobre baldosa, no se permite la presencia de huecos entre la baldosa y la pared. Si hay vacíos entre la pared y la losa, el Contratista no será responsable por los daños a la losa.

Las estructuras para sujetar techos complicados son hechas por el Cliente de acuerdo con los planos y acordados con el Contratista

· El cliente proporciona al contratista los esquemas de comunicación colocados en las paredes (cableado eléctrico, tuberías para sistemas de calefacción, suministro de agua y aire acondicionado). A falta de esquema, el Contratista no será responsable por los daños a las comunicaciones.

· Al instalar techos en una habitación de más de 3,5 metros, se deben instalar estructuras de construcción temporales (andamios) alrededor del perímetro. Cuando se instale en piscinas y baños, las áreas de piscinas y baños deben estar cubiertas con un piso continuo de tablas y escudos. En el caso de instalación en habitaciones con muebles, el Cliente prevé el acceso directo a las paredes en todo el perímetro de la habitación, y la distancia libre a las paredes debe ser de al menos 1 metro.

6. En el caso de que se aclaren factores durante el trabajo (por ejemplo, falta de fiabilidad o, por el contrario, la resistencia especial de las paredes, la presencia un número grande herrajes en las paredes, etc.), afectando el tiempo de instalación y complicando la instalación, el Contratista tiene derecho a reconsiderar el tiempo de ejecución del pedido y el pago del trabajo adicional.

Conozco los requisitos técnicos, he leído todos los puntos y los entiendo. __________/______________________

Reglas para la operación de techos tensados.

1. No toque el techo con objetos cortantes y perforantes

2. No repare el techo por su cuenta. Si se encuentran defectos, llame a los especialistas del instalador.

4. En caso de fuga de agua de los pisos superiores, no intente eliminarla usted mismo. Póngase en contacto con el instalador.

5. Si es necesario, limpie el techo con un paño suave. No utilice limpiadores a base de cloro, abrasivos u otros limpiadores "agresivos". No utilice disolventes (acetona, queroseno, etc.)

6. Al reemplazar las lámparas en los accesorios empotrados, recuerde que la potencia no debe exceder los 35 vatios. La distancia desde la bombilla instalada en el candelabro hasta el techo no debe ser inferior a 40 cm con el flujo de luz dirigido directamente hacia arriba (hacia el techo).

7. La temperatura ambiente debe estar entre MIN8 y MAX30

8. Si tiene alguna pregunta adicional, comuníquese con el instalador por teléfono +

El cliente está familiarizado con las reglas de funcionamiento. __________/______________________