Feszített mennyezetek szállítására és beépítésére vonatkozó szerződésminta. n _____ szerződés feszített mennyezetek (vagy: hangelnyelő álmennyezetek) beépítésére Feszített mennyezet szerződésminta

SZERZŐDÉS №______

Toljatti ____________________________20. G.

A továbbiakban: „Ügyfél”, egyrészt az IP Dukhanin V.N. az Adóügyi és Adószolgálati Minisztérium 2014.09.06. 19. sz. 006058455 számú igazolása (továbbiakban Vállalkozó) viszont a jelen megállapodást az alábbiak szerint kötötte.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A Megrendelő utasít, a Vállalkozó vállalja a telepítést feszített mennyezetek a Megrendelő telephelyén ___________________________________________________________________________________ a munkarajzok szerint. Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által elvégzett, az 1.1. pontban meghatározott munka eredményét átveszi, és az elvégzett munkáért megfizeti. tényleges megállapodás.

A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A vállalkozó köteles:

Legkésőbb az előleg beérkezésétől számított 14 banki napon belül, a 4.2. pontjában foglaltak szerint plafont állapít meg, és szállítási igazolást ad át a Megrendelőnek - munka elfogadása. A kivitelező fenntartja a jogot a mennyezet korai beépítésére.

Az elvégzett munka átvételének napjáról a Megrendelőt bármely egyeztetett módon (telefon, fax, postai értesítés stb.) értesíteni.

Saját erőből szállítjuk és lerakjuk az aláírt munkadokumentációban (becslésben) meghatározott anyagokat (feszített mennyezet) és alkatrészeket, valamint a födémek beépítéséhez szükséges speciális szerszámokat, berendezéseket.

Tájékoztatás átadása a Megrendelőnek a feszített mennyezetek működéséről és használatáról.

Anyagokra 10 évig, munkákra 3 évig garanciális szolgáltatást nyújtani a Megrendelőnek, mely szerint a Vállalkozó felel. Abban az esetben, ha az Ügyfél belül felfedezi garanciaidő hiányosságok befejezett szerelési munkákх Vállalkozó vállalja, hogy ezeket a hiányosságokat a Megrendelő írásbeli értesítésének kézhezvételétől számított 10 banki napon belül megszünteti.

Figyelmeztesse a Megrendelőt, hogy az egyes számla szélességétől függően a mennyezeten hegesztési varratok találhatók, amelyet a feszített mennyezetek gyártási technológiája biztosít.

Az ügyfél köteles:

2.2.1. Jóváhagyja a Vállalkozóval a feszített mennyezet megrendelőlapját, amelyen feltünteti a kiválasztott textúrát, a varratok színét és irányát, a méreteket, a mennyezet és egyéb elemek (világítás, elektromos vezetékek, dekor elemek stb.) beépítésének tervezési jellemzőit, és fizetni a jelen szerződés szerinti anyagokra és munkákra, amelyeket a Megrendelő végez, a becslés szerint. A munkarajz egy dokumentum, amely megerősíti, hogy az Ügyfél jóváhagyta a telepítés összes jellemzőjét.

2.2.2. A Vállalkozó számára megfelelő helyiséget biztosítson technikai követelmények számú mellékletében meghatározottak szerint, legalább egy nappal a szerelési munkák megkezdése előtt.

2.2.3. Legkésőbb 5 banki nappal a munka megkezdése előtt adja át a Vállalkozónak a feszített mennyezetbe épített kiegészítő elemek mintáit, hogy azok beépítésének műszaki lehetőségeiről megállapodjanak.

2.2.4. A személyesen vagy írásbeli meghatalmazással meghatalmazott megbízott útján végzett munka átvételéről szóló okiratot a munka befejezésének napján írja alá, vagy állítsa össze. indokolt elutasítás elfogadástól (igényléstől) ig írásés legkésőbb a munka befejezését követő 3 banki napon belül adja át a Vállalkozónak.

2.2.5. Ügyeljen a födémelemek és a Vállalkozó szerszámainak biztonságára a Megrendelő telephelyén végzett munkavégzés során. Sérülés vagy elvesztés esetén a anyagi javak Megrendelő hibájából a Vállalkozónak megtéríti a veszteségeket, és ebben az esetben a Vállalkozó nem vállal felelősséget a födémbeépítési határidők be nem tartásáért.

2.2.6. Fizesse ki az elvégzett munka költségét a Vállalkozónak a jelen szerződés feltételei szerint.

Ha minőségi okokból vagy a Megrendelő egyéb indokolt igénye miatt az átvételi okiratot nem írják alá, úgy az elvégzett munkáról kétoldalú okirat készül, amely rögzíti a szükséges fejlesztéseket és azok végrehajtásának határidejét.

Ha a munkavégzés során a Megrendelő úgy dönt, hogy valamilyen okból nem célszerű a munkát folytatni, úgy a munkavégzés szünetel. Ebben az esetben a felek 3 banki napon belül kötelesek mérlegelni a további intézkedések kérdését. A munkavégzés teljes leállítása esetén a számításokat a Vállalkozó által ténylegesen elvégzett munka alapján végezzük.

SZERZŐDÉSES ÁR

A szerződés teljes összege __________________ RUB. (_______________________________________________________ rubel) A jelen Szerződés szerinti munkák és anyagok költségét a Vállalkozó által összeállított és a Megrendelő által jóváhagyott becslések határozzák meg. A helyiségek méretének, az anyagok mennyiségének vagy a munka terjedelmének változása esetén további becslések készülnek, amelyek jelen szerződés szerves részét képezik.

A munkabecslések és az átvételi igazolások írásban, 2 példányban készülnek, a jelen szerződés szerves részét képezik, jogi hatályát minden oldalra.

FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS

Az ügyfél előleget fizet a szerződés összegének ___% -a, amely ____________ rubel.

4.2. A fennmaradó összeg ________________ dörzsölje. A megrendelő a telepítés napján fizet.

4.3. _______________________ rubel részletfizetés esetén. Az ügyfél az utasítás-kötelezettség szerinti tartozás törlesztési ütemterv szerint teljesíti a fizetéseket határidőben "___" _____________ 20____.

A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. A jelen szerződésben vállalt kötelezettségek nem vagy nem megfelelő teljesítéséért a Megrendelő és a Vállalkozó a Kbt. hatályos jogszabályok RF.

5.2. A törvény által nem meghatározott további szankciók a be nem tartása esetén ill nem megfelelő végrehajtás kötelezettségek:

5.2.1. A 2.1.1. pontban meghatározott munkavégzési határidők Vállalkozó általi megsértése esetén. pontja szerint a szerződéses összeg 0,5%-ának megfelelő összegű kötbért fizet a Megrendelőnek minden késedelmes nap után, de legfeljebb a szerződés értékének 10%-a.

5.2.2. A 4. pontban meghatározott fizetési feltételek Ügyfél általi megsértése esetén. pontja szerint, minden egyes késedelmes fizetési nap után a szerződés ki nem fizetett összegének 0,5%-ának megfelelő kötbért fizet a Vállalkozónak.

5.2.3. A csapat Megrendelőhöz történő megállapodás szerinti távozása és a munkavégzés Megrendelő hibájából történő lehetetlenné válása esetén okirat készül, amely alapján Megrendelő megtéríti a Vállalkozónak az indulás költségeit, ill. egyszerű legénység, de nem kevesebb, mint 1000 rubel. minden nap tétlen a brigád.

5.3. A jelen megállapodás 5.2.1.-5.2.3. pontjaiban megállapított bírságok elhatárolása és megfizetése az érintett fél elismert írásbeli igénye alapján történik.

KÜLÖNLEGES KÖRÜLMÉNYEK

Amennyiben Megrendelő nem biztosítja a műszaki követelményeknek megfelelő helyiséget az 1. számú melléklet és kiegészítő elemek szerint, a jelen szerződés 2.2.2. és 2.2.3. pontja szerint a Vállalkozó értesítését követő 7 banki napon belül. munkavégzésre való felkészültség, a munkavégzés a Vállalkozó által meghatározott határidőn belül történik.

A Megrendelő hibájából a 2.2.4 pont szerint elvégzett munka átvételének meghiúsulása alapjául szolgál a munka átvételének a Vállalkozó által meghatározott időpontra, de legfeljebb 3 banki munkanappal történő elhalasztására. munka. Ugyanakkor az elvégzett tétel véletlen elvesztésének kockázata a munka befejezésének pillanatától a Vállalkozóról a Megrendelőre száll át.

Ha Megrendelő az általa elvégzett és elvégzett munka Vállalkozó általi bemutatását követő első 3 (három) banki napon belül nem írja alá a munka átvételi okiratot, vagy nem ad Vállalkozó részére írásban indokolt a munka átvételének megtagadását, a Vállalkozó a fenti okiratot aláírja egyoldalúan, a munka elfogadottnak minősül.

A kivitelező felelős az általa elvégzett helyiségmérésekért és a munkarajzok tervezésének helyességéért.

Megrendelő helyiségeinek méretváltozása esetén, miután a Vállalkozó a helyiséget bemérte és a Megrendelő jóváhagyta költségvetési dokumentációés munkarajzok alapján a Vállalkozó nem vállal felelősséget a vágott mennyezet és a helyiség tényleges méretei közötti eltérésért.

A Megrendelő a munka eredményének részére történő átadását megelőzően bármikor megtagadhatja a szerződés teljesítését oly módon, hogy a szerződésben megállapított költség egy részét a Vállalkozó részére, az értesítés kézhezvétele előtt elvégzett munkarész arányában megfizeti. az Ügyfél a szerződés teljesítésének megtagadása. Ebben az esetben a Megrendelő a jelen szerződés teljesítéséhez az általa vásárolt anyagok költségét a Vállalkozónak teljes egészében megfizeti.

A kivitelező a feszített mennyezetekre a szerződéskötéstől számított 10 év garanciát vállal.

A kivitelező a szerelési munkákra 3 év garanciát vállal, az elvégzett munkára vonatkozó átvételi okirat aláírásától számítva.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7.1. A megállapodás az aláírásának pillanatától lép hatályba, és mindaddig érvényes, amíg a felek nem teljesítik a szerződésből eredő valamennyi kötelezettségüket.

7.2. Jelen Megállapodás két példányban készült, azonos jogi erővel.

7.3. A jelen megállapodás minden módosítását és kiegészítését a felek írásban teszik meg.

7.4. A jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket a felek tárgyalások útján rendezik. Ha a felek nem tudják rendezni a vitákat, döntésüket a Választottbíróság elé terjesztik.

A FELEK JOGI CÍME ÉS FIZETÉSI ADATAI

VÉGREHAJTÓ	VEVŐ
IP Dukhanin Vladimir Nikolaevich	Teljes név
	A CÍM


TIN:632301528442	Az útlevél
OGRN: 314632416000024
TELEFON: 71-23-53; 8 962 611 23 53 ;8 917 127 9753	TELEFON

A FELEK ALÁÍRÁSAI

__________________ (Dukhanin V. N.) _______________________________ (____________________)

Feszített mennyezetek szerelése- munkaigényes folyamat, amely speciális eszközök használatát és kellő tapasztalatot igényel. Megteheti anélkül, hogy szerződést kötne a kivitelezővel, de gondolja át újra, nehogy hibás legyen! Ez a dokumentum lehetővé teszi, hogy igazolja ügyét konfliktushelyzetekben és konfliktushelyzetekben bizonyos feltételek pénzt visszakapni. Nehéz, sőt néha lehetetlen lesz megbüntetni azt a szakértői csoportot, akik nem a vállalt követelményeknek megfelelően végezték munkájukat ilyen megállapodás nélkül. Miután néhány percet töltött a dokumentum kitöltésével és aláírásával, megkapja nagyszámú előnyökkel jár, és megvédheti magát a csalóktól.

A feszített mennyezetek beépítésére vonatkozó szerződés szükséges azoknak, akik egyértelműen szeretnének meghatározni a bérelt csapat munkájának minőségével szemben támasztott követelményeiket valamint a felek kötelességei és felelőssége. Az aláírás napján érvényes árakat jeleníti meg, ami garantálja a munka megkezdése előtt egyeztetett ár stabilitását. Ezzel időt takarít meg és készpénz a szükségtelen kiadások megelőzése.

A jelen szerződés tárgya az egyik fél által a másiknak nyújtott szolgáltatások. Itt egyértelműen le van írva:

munkakör;
ár;
megbízás végrehajtási eljárás;
a felek jogai és kötelezettségei;
garanciákat.

A számításokhoz válassza a Nemzeti valuta hogy ne függjön az árfolyam-ingadozásoktól. A megrendelő által választott sztreccs szövet beépítését a vállalkozónak kell leszállítania és elvégeznie. A megállapított feltételek megsértése esetén a vállalkozó köteles a szerződés aláírásakor megállapított költségeket és a hatályos jogszabályok normáit maradéktalanul megfizetni. A beszerelést és a szállítást egyértelműen a szerződésben meghatározott időn belül kell elvégezni. Ezen túlmenően a végrehajtó cégnek garanciát kell vállalnia a munka minden szakaszának minőségi elvégzésére.

Nincs kapcsolat szakosodott céggel nem teszi lehetővé annak bizonyítását, hogy bizonyos szolgáltatásokat nyújtottak, és ezekért külön díjat kellett fizetniük. A dokumentum fő célja a munka terjedelmének és költségének pontos meghatározása, valamint a korábban egyeztetett együttműködési feltételek teljesítésének biztosítása.

Nüanszok, amelyekre figyelni kell a szerződés megszövegezésekor

Miután megkapta kész szerződés kéznél, figyelmesen olvassa el az összes pontot, és ha szükséges, pontosítsa azokat a részleteket, amelyekkel kapcsolatban kérdései vannak. Az apróságok iránti figyelmetlenség és az olvasás megtagadása kellemetlen meglepetésekké varázsol a jövőben! Ha többet szeretne megtudni azokról a pontokról, amelyeknek szerepelniük kell a dokumentumban, töltsön le egy szerződésmintát, vagy kérjen tanácsot egy képzett ügyvédtől. Gondosan tanulmányozza át a kiválasztott mintát, hogy szükség esetén elvégezze a szükséges módosításokat a végrehajtó cég által készített dokumentumon.

Használhatja ügyvéd segítségét, aki a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő szerződéskötésben segít. Megmondja, mi okoz leggyakrabban vitákat, és hogyan kerülheti el az ilyen kellemetlen helyzeteket.

A szerződéskötés szabályai

Miután kiválasztotta a feszítőszalag beszerelésére szakosodott céget, mérlegelnie kell, hogy melyik dokumentumelemre van szükség a garanciák biztosításához. A szerződés elkészítésének eljárása egyéni lehet és a felek kívánságától függ, ezért a kötelező pontokról lesz szó.

A felek kötelességein és felelősségein kívül más szempontokat is fontos figyelembe venni. Hiányuk a szerződésben kellemetlen helyzetekhez és szükségtelen nehézségekhez vezet a konfliktushelyzetek megoldása során. Fontos szempont a teljes munkamennyiség költsége, amely elkerüli a váratlan többletköltségeket. A szerződés aláírása előtt vegye fel a kapcsolatot a vállalkozóval a teljes számítással kapcsolatban, és adja meg az előleg rendelkezésre állását.

A szerződés tartalmazhatja előtörlesztési összeg, az elkészült munka korábbi szállításának lehetősége esedékessége, pótdíj az ingatlantulajdonos hibájából a vászonban keletkezett károkért.

Vis major- Egy másik fontos pont a szerződésben, amit nem szabad elfelejteni. Itt adhatja meg azokat az indokokat, amelyek alapján valamelyik félnek joga van nem aszerint cselekedni megállapodás által megállapított körülmények. Ezek természeti katasztrófák, ember okozta katasztrófák, hadiállapot bevezetése az országban, vagy olyan új törvények, amelyek lehetetlenné teszik a szerződés kikötéseinek végrehajtását.

A dokumentumnak tartalmaznia kell egy záradékot elfogadási feltételek valamint a megállapodások megszegése esetén lehetséges intézkedések. A beépítés során célszerű ellenőrizni a munka minőségét, mivel a munka befejezése után nehéz lesz értékelni az eredményt, és több hétbe is telhet, amíg a hibák megjelennek. Kövesse nyomon, hogy mi van telepítve és hol. Így észre fogja venni, hogy a kiválasztott minőségi anyagokat olcsóbbakra cserélik.

A műszaki előírásoknak információkat kell tartalmazniuk a feszített mennyezet beépítése előtti átépítés hiányáról, mivel a helyiség területének és alakjának ilyen változásai annak megereszkedéséhez vagy hibák megjelenéséhez vezethetnek. BAN BEN ez az eset a megrendelő fizeti a keletkezett kár elhárítására irányuló munka költségét. A szerződésbe és egyéb, általad fontosnak tartott tételeket is belefoglalhatod.

A felek kötelezettségei az egyik legfontosabb szempont

Kötelező tételérdemes odafigyelni rá a felek jogai és kötelezettségei. Itt vannak az ügyfél fő feladatai:

Fizesse be a megállapodás szerinti összeget a határidőig.
A helyiségek előkészítése a szükséges munkamennyiség elvégzéséhez szükséges feltételek megteremtéséhez.
Az elvégzett munka átvételét követően készülő okiratba aláírást kell helyezni.

Elégedetlen a feszített mennyezet felszerelésének minőségével? Önnek jogában áll megtagadni a jelen okirat aláírását, írásban megindokolva a döntés okát.

A vállalkozó köteles:

A szerződésben meghatározott munkakört a megrendelő kívánsága szerint végezze el.
Rendelkezzen speciális anyagokkal és felszerelésekkel a háló kiváló minőségű telepítéséhez és a szerkezet megbízhatóságának biztosításához.
A garanciális időn belül felmerülő hibák elhárítását saját költségén végezze el.

A szerződésben foglaltak teljesítésének teljes felelőssége a kivitelezőt terheli, ezért fontos, hogy megbizonyosodjon arról, hogy magas képzettséggel és kellő munkatapasztalattal rendelkezik. Nagyrészt rajta múlik, hogy a vállalt kötelezettségeket határidőre teljesítik-e.

Példa egy elkészült szerződésre

A szabványos típusú feszített mennyezetek beépítésére vonatkozó szerződés a következő kötelező tételekből áll:

Ezenkívül gyakran a szerződésben egy kiegészítő záradék a feszített mennyezet üzemeltetésére vonatkozó szabályokat használja a telepítési folyamat befejezése után. Ez a szakasz azokról a műveletekről tartalmaz információkat, amelyek állapotromláshoz vezethetnek kinézet vászon, annak megereszkedése, a hibák megjelenése és az élettartam észrevehető csökkenése.

Emlékezz erre közben garanciaidő neked tiltott saját kezűleg javítsa meg a mennyezetet, vagy vonjon be ebbe harmadik feleket, mert ebben az esetben a szerződés egyes pontjai érvénytelenek lesznek. Ha hibákat észlel, azonnal kérjen segítséget attól a cégtől, amelynek képviselőjével ezt a megállapodást aláírták.

Így van összeállítva standard szerződés feszített mennyezetek beépítéséhez. A kiválasztott szakosodott cég személyes kívánságaitól és az együttműködés feltételeitől függően a pontok és azok száma eltérő lehet. Felveheti a sajátját is ez a dokumentum több bekezdést, amelyek további kívánságokat vagy követelményeket fogalmaznak meg befejezett munka. Így további idő és pénz nélkül érheti el a kívánt eredményt.

Ne feledje, hogy a feszített mennyezet felszerelését egy megbízható cégre kell bízni, amelynek alkalmazottainak képzettségi szintjét nem fogja kétségbe vonni! Olvassa el figyelmesen a szerződés összes pontját, és időben módosítsa, hogy a telepítési folyamat minél gyorsabb és minőségibb legyen!

Példa a szerződésre: https://yadi.sk/i/4Imb8u4DuPzEp

Nincsenek hasonló bejegyzések, de vannak érdekesebbek.

___________ "__" ___________ ________

Képviseli: _________________________, __________________________ alapján eljáró ___, a továbbiakban: ___ "Vállalkozó", egyrészt __________________________ képviseli: __________________________ a __________________________ alapján eljáró ______________________________________________________________________________________________________________________________ másrészt az alábbiak szerint kötötték ezt a megállapodást:

1. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

1.1. Vállalkozó jelen szerződés értelmében a Megrendelő utasítására vállalja, hogy saját anyagából (vagy: Megrendelő által biztosított anyagból), saját erejével és eszközeivel PVC fóliából készült feszített mennyezet (ill. hangelnyelő álmennyezetek) a Megrendelő telephelyén (a továbbiakban: munkák) - _____________________, melynek címe: ____________________, a jelen megállapodás feltételeinek megfelelően, a hatályos jogszabályok, a Munkaütem (N _____ melléklet) előírásai szerint. ), a Becslés (N _____ melléklet), valamint a Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó részére elkészíti a szükséges feltételeket munkát végezni, annak eredményét elfogadni és a jelen szerződésben meghatározott árat megfizetni.

1.2. A Vállalkozó által felhasználandó anyagok fajtáit, listáját, minőségét a Megrendelő Megrendelése (N _____ melléklet) állapítja meg, amely jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

2. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2.1. Vállalkozó jogai és kötelezettségei:

2.1.1. A Vállalkozó legkésőbb a jelen szerződés Felek általi aláírásának napjától számított ____________________-ig köteles az alábbi dokumentumokat jóváhagyásra benyújtani a Megrendelőnek:

Munkarend (N _____ melléklet);

A Vállalkozó által a munkavégzéshez biztosított anyagokra vonatkozó előírás (N _____ melléklet), amely jelzi a Vállalkozó által biztosított anyagok körét, mennyiségét és minőségét;

A munka elvégzésének becslése (N. melléklet _____).

2.1.2. Vállalkozó köteles a munkavégzéshez szükséges anyagokat szállítmányozási dokumentációval együtt a Felek által egyeztetett Specifikációnak megfelelően szállítani legkésőbb ______________________-ig attól a pillanattól kezdve, hogy a Felek a jelen szerződés 2.1.1. pontjában meghatározott dokumentációban megállapodnak.

2.1.3. A Vállalkozó a munka elvégzéséhez szükséges anyag átadásától számított legkésőbb _____________________-ig köteles a munka elvégzését megkezdeni.

2.1.4. Vállalkozó vállalja, hogy a munkát a hatályos jogszabályok előírásainak és a Felek által a Megrendelő Megrendelésében (N _____ melléklet) megállapított minőségi feltételeknek megfelelően végzi.

2.1.5. A Felek megállapodtak abban, hogy a Vállalkozó nem jogosult alvállalkozókat bevonni a jelen Szerződés szerinti munkák elvégzésére.

2.1.6. A Vállalkozó köteles legkésőbb ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A munkavégzés módjára vonatkozó utasítása teljesítésének a Megrendelőt érintő esetleges hátrányos következményei, nevezetesen: ____________________;

Olyan körülmények, amelyek veszélyeztetik az elvégzett munka eredményének alkalmasságát vagy erősségét, vagy lehetetlenné teszik annak határidőre történő elvégzését.

2.1.7. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a munka befejezéséről értesíteni, és az elvégzett munka eredményének átvételének és átadásának időpontjáig a Teljesítésigazolást (N _____ melléklet) elkészíteni.

2.1.8. A Vállalkozó köteles határidőre kivenni: ____________________ (lehetőségek: a Felek által egyeztetett munka átvételének időpontja előtt; a Felek általi aláírástól számított _____ napon belül) berendezéseket, leltárt, szerszámokat , a Vállalkozóhoz tartozó anyagokat, valamint a helyiségek építési törmeléktől való megtisztítására.

2.2. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei:

2.2.1. Megrendelő köteles a Vállalkozó által benyújtott, jelen szerződés 2.1.1. pontjában meghatározott dokumentációt annak kézhezvételétől számított _______________________ napon belül megvizsgálni, és kifogásait előterjeszteni, vagy az aláírt dokumentációt a Vállalkozónak visszaküldeni.

2.2.2. Megrendelő köteles a Vállalkozó számára a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott helyiségekbe való bejutást biztosítani _____ _____ órától _____ óráig. következő napokban hét: ____________________.

2.2.3. Megrendelő vállalja, hogy az elvégzett munkáért a jelen szerződésben előírt összegben, határidőben és módon fizet.

2.2.4. A Megrendelőnek joga van bármikor ellenőrizni a Vállalkozó által végzett munka előrehaladását és minőségét anélkül, hogy annak tevékenységébe beavatkozna.

2.2.5. Ha a Vállalkozó a jelen szerződés teljesítését nem kezdi meg időben, vagy olyan lassan végzi el a munkát, hogy a határidőre történő befejezése egyértelműen lehetetlenné válik, a Megrendelőnek jogában áll a szerződés teljesítését megtagadni és veszteségei megtérítését követelni.

2.2.6. Ha a munkavégzés során nyilvánvalóvá válik, hogy azt nem megfelelően végzik el, a Megrendelőnek jogában áll Vállalkozót kijelölni. ésszerű idő a hiányosságok kiküszöbölése érdekében, és ha a Vállalkozó ennek a követelménynek a megszabott határidőn belül nem tesz eleget, a jelen szerződéstől eláll, vagy a hiányosságokat önállóan megszünteti, vagy a hiányosságok elhárítását harmadik személyre bízza a költségek Vállalkozóra történő áthárításával, valamint veszteségek megtérítéseként.

2.2.7. A jelen szerződés 2.1.6 pontjában meghatározott eseményekről szóló értesítések Vállalkozótól történő kézhezvétele esetén a Megrendelő köteles a Vállalkozó értesítéseinek kézhezvételétől számított legkésőbb _____________________-ig utasítást adni a Vállalkozónak a munka elvégzésére vonatkozóan. .

2.2.8. Megrendelő jogosult a szerződéstől bármikor elállni a munka eredményének részére történő átadását megelőzően, a megállapított ár egy részét a Vállalkozónak a munkavégzés megtagadásáról szóló értesítés előtt elvégzett munkarész arányában megfizetve. szerződést, és megtéríti a Vállalkozónak a szerződés teljesítése érdekében e pillanatig felmerült költségeit, ha azok nem szerepelnek a munka árának meghatározott részében.

2.2.9. Megrendelőnek jogában áll a Vállalkozóval egyetértésben anyagokat vásárolni: _________________________________ és felszerelést: ____________________________ (név feltüntetése) (név feltüntetése) az alábbi esetekben: __________________________________________________________________. Ezzel egyidejűleg a Vállalkozónak fizetendő munka ára csökken a vásárolt berendezések és anyagok dokumentált költségével.

3. A MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

3.1. A jelen szerződésben meghatározott munkákat a Vállalkozó az alábbi feltételekkel végzi el:

Munka kezdete: "___" ___________ ____;

A munkák befejezése: "___" ___________ ____;

A munkavégzés közbenső határidejét a Felek a jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező Munkarendben (N _____ melléklet) határozzák meg;

A munka teljes időtartama ____________________.

3.2. Az egyes munkaszakaszok elvégzésének határidejét a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező Munkarend (N _____ melléklet) határozza meg.

4. MUNKÁK KÖLTSÉGE. FIZETÉSI ELJÁRÁS

4.1. A Vállalkozó által biztosított anyagok költsége a Vállalkozói Leírás (N _____ melléklet) szerint kerül meghatározásra.

A jelen szerződés szerinti munkák költségének részleteit a Becslő (N _____ melléklet) tartalmazza.

4.2. Megrendelő a Vállalkozó eredeti számlájának kézhezvételétől számított _____ (__________) napon belül fizetési megbízással köteles megfizetni a Vállalkozó részére a Megrendelő által jóváhagyott Előirányzatban meghatározott Előirányzatot. pénzösszeg a jelen szerződés szerinti munkavégzéshez szükséges anyagok Vállalkozó általi megvásárlására.

4.3. Az elvégzett munkák ellenértékének kifizetése _____ (__________) munkanapon belül megtörténik a teljesítésigazolás felek általi aláírását követően, ide nem értve a jelen szerződés 4.2. pontja szerint korábban kifizetett összeget.

4.4. A munkálatok költsége csak a Felek megállapodása alapján módosítható.

4.5. A jelen szerződés szerinti fizetés fizetési megbízással történik a Vállalkozó számlájára.

5. A MUNKÁK ÁTVÉTELÉNEK ELJÁRÁSA

5.1. A Megrendelő köteles a munkavégzésről szóló értesítés kézhezvételét követően ____________________________ napon belül megvizsgálni a munka eredményét.

A munkák attól a pillanattól számítanak elfogadottnak, amikor a Felek aláírják az Elvégzett Munkák Átvételi Okiratát.

5.2. A Felek jogszabályban meghatározott esetekben az elrejtett munkák vizsgálatáról igazolást állítanak ki.

5.3. A munka eredményének átvétele során, illetve annak öt éven belüli átvételét követően hiányosságok észlelése esetén a Megrendelő jogosult választása szerint a Kbt. 723 Ptk Orosz Föderáció jogait, vagy követelheti a munka térítésmentes újbóli elvégzését vagy a felmerült költségek megtérítését, hogy a hiányosságokat saját forrásból vagy harmadik féltől orvosolja.

5.4. A munkaeredményben jelentős hiányosságok felfedezése esetén a Megrendelő jogosult a Vállalkozó felé igényt benyújtani e hiányosságok ingyenes megszüntetésére, ha bizonyítja, hogy azok a munka eredményének Megrendelő általi átvétele előtt keletkeztek, vagy okok, amelyek e pillanat előtt felmerültek.

A munka eredményének jelentős hiányosságaira tekintettel a Felek megállapodtak az alábbi körülmények megértésében: ____________________.

5.5. Ha a Vállalkozó a jelen szerződés 5.4 pontjában meghatározott követelménynek nem tesz eleget, a Megrendelőnek jogában áll ugyanezen határidőn belül vagy a munkáért kifizetett ár egy részének visszatérítését, vagy a felmerült, dokumentált kiadások megtérítését követelni. a Megrendelő saját erőből vagy harmadik személy közreműködésével történő hibaelhárítással kapcsolatban, vagy a szerződés teljesítését megtagadja és az okozott kár megtérítését követeli.

5.6. Az elvégzett munkával kapcsolatos észrevételek esetén a Megrendelőnek jogában áll megtagadni a Törvény aláírását úgy, hogy a Vállalkozó felé írásban, indokolással ellátott visszautasítást ad meg az észrevételek és hiányosságok felsorolásával. A felek ebben az esetben a ____________________ határidőn belül a Megrendelő észrevételei alapján határozzák meg a hibaelhárítás feltételeit és eljárását.

6. FELELŐSSÉG. KOCKÁZATOK

6.1. Abban az esetben, ha a munkát a Vállalkozó a jelen szerződéstől vagy mellékleteitől a munka eredményét rontó eltéréssel, vagy egyéb olyan hiányosságokkal végezte, amelyek nem teszik lehetővé a helyiség rendeltetésszerű használatát, a Megrendelő jogosult , választása szerint:

6.1.1. Vállalkozó igénye a hiányosságok térítésmentes, határidőre történő megszüntetésére: ____________________.

6.1.2. Követelje a Vállalkozótól a munkára megállapított ár arányos csökkentését.

6.1.3. A hiányosságokat önállóan megszüntetni, vagy harmadik személyt bevonni azok megszüntetésére, a hiányosságok elhárításának dokumentált költségeit Vállalkozóra hárítva.

A Vállalkozónak joga van a felelősséggel járó hiányosságok elhárítása helyett a Megrendelő beleegyezésével a munkát térítésmentesen, a Megrendelőnek megtéríteni a teljesítés késedelme miatt keletkezett kárát. Ebben az esetben a Megrendelő jogosult a munkavégzésre határidőt kitűzni, és köteles a helyiségbe bejutni.

Ha a munkavégzésben a munkaszerződésben foglaltaktól való eltérést vagy a munkavégzés egyéb hiányosságait a Megrendelő által meghatározott határidőn belül nem szüntették meg, vagy azok helyrehozhatatlanok és jelentősek, a Megrendelő jogosult a szerződés teljesítését megtagadni és követelni. kártérítést az okozott veszteségekért.

A munka eredményének hiányosságaival kapcsolatos igényeket a Megrendelő terjesztheti elő, feltéve, hogy azokat a munka átvételétől számított ________________________ napon belül fedezték fel.

6.2. A Vállalkozó felel a munkavégzés során harmadik személynek okozott kárért, kivéve, ha bizonyítja, hogy a kár a Megrendelő felelősségét terhelő körülmények miatt keletkezett.

6.3. A Megrendelő általi átvétel előtt elvégzett munka eredményének véletlen elvesztésének vagy véletlen megrongálódásának kockázata a Vállalkozót terheli, feltéve, hogy a Megrendelő a munkaeredmény átvételét nem késleltette.

6.4. Abban az esetben, ha a Megrendelő megszegi a Vállalkozó által biztosított munkára és/vagy anyagokra vonatkozó fizetési határidőt, a Vállalkozónak jogában áll a hatályos jogszabályokban meghatározott összegű és feltételek szerinti kötbér megfizetését követelni a Megrendelőtől. az Orosz Föderáció.

6.5. Abban az esetben, ha a Vállalkozó megsérti a munkavégzéshez szükséges anyagok rendelkezésre bocsátásának határidejét, megszegi a munkatervben (jelen szerződés N _____ melléklete) meghatározott munkavégzési határidőket és/vagy munkaszakaszokat, valamint a Megrendelőt a munkavégzés készenlétéről szóló értesítési határidő megsértése, az elvégzett munka eredményének Megrendelő részére történő átadása határidejének megszegése esetén a Megrendelő jogosult a Vállalkozót kötbér megfizetésére kötelezni a ____________________ összeg a késedelem minden napjára.

7. VIS MAJEUR (Vis maior)

7.1. A Felek mentesülnek a felelősség alól a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeik nem vagy nem megfelelő teljesítése miatt, ha a nemteljesítés olyan vis maior körülmény következménye, amelyért a Felek nem felelősek és megakadályozzák káros hatása amire nem képesek. A Felek megállapodtak abban, hogy a következő körülményeket vis maior körülménynek minősítik: _____________________.

7.2. Az a fél, akinél vis maior körülmény áll fenn, köteles erről a szerződő felet a vis maior esemény kezdetétől számított ____________________________ napon belül értesíteni.

7.3. Ha a vis maior körülmények nem szűnnek meg _________________________ napon belül, a jelen szerződés megszűntnek minősül.

8. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

8.1. Jelen megállapodás a Felek aláírásának pillanatától lép hatályba, és mindaddig érvényben van, amíg a Felek nem teljesítik az abban foglalt kötelezettségeiket.

8.2. Ez a megállapodás idő előtt felmondható:

8.2.1. A Felek írásbeli megállapodása alapján.

8.2.2. Egyoldalúan, abban az esetben, ha valamelyik Fél megtagadja a jelen megállapodást az Art. (5) bekezdésében foglalt esetekben. 709. cikk, 2–3. 715. cikk (3) bekezdése. 716, art. 717. cikk (2) bekezdése 719. § (3) bekezdése. 723. § (2) bekezdése. 731. § (3) bekezdése. Az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvének 737. cikke.

BAN BEN meghatározott esetekben A felmondást kezdeményező fél a felmondás várható időpontja előtt köteles írásbeli értesítést küldeni a szerződő félnek ___________________________________-ig.

9. VITÁK MEGOLDÁSA

9.1. A Felek között esetlegesen felmerülő vitákat és nézeteltéréseket tárgyalások és/vagy igények benyújtása útján rendezik. A követelést átvevő fél köteles annak kézhezvételéről a beérkezéstől számított ______________________ napon belül értesítést küldeni. Az érdemi választ a Félnek a kereset kézhezvételétől számított _________________________ napon belül kell megküldenie.

9.2. Ha a vitát nem lehet ben rendezni bíróságon kívüli a vita az Orosz Föderáció hatályos jogszabályainak megfelelően bírósági elbírálás alá esik.

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.1. Minden egyéb vonatkozásban, amelyről ez a megállapodás nem rendelkezik, a felek az Orosz Föderáció hatályos jogszabályai szerint járnak el.

10.2. A jelen megállapodás bármely módosítása és kiegészítése akkor érvényes, ha azokat írásban tették meg és a Felek megfelelően felhatalmazott képviselői aláírták.

10.3. Az értesítéseket és közleményeket írásban kell megküldeni. Az üzenetek akkor tekintendők megfelelően elküldöttnek, ha ajánlott levélben, a __________ faxszámon küldik a címre. Email ____________________ vagy futárral kézbesítik a Felek jogi (postai) címére átvételi elismervény ellenében.

10.4. Jelen megállapodás a Felek általi aláírásával lép hatályba.

10.5. Jelen Megállapodás két, azonos jogi erővel rendelkező példányban készül, mindkét fél számára egy példányban.

10.6. A következő Függelékek a jelen Szerződés szerves részét képezik:

10.6.1. Megrendelő feladata (N _____ melléklet).

10.6.2. Vállalkozó specifikációja (N. melléklet _____).

10.6.3. Munkarend (N _____ melléklet).

10.6.4. Becslés (N. melléklet _____).

11. A FELEK CÍME ÉS FIZETÉSI ADATAI

Ügyfél: _________________________________________________________________

Vállalkozó: ______________________________________________________________

12. A FELEK ALÁÍRÁSA

Megrendelő: Vállalkozó: _____________/____________________ _______________/_______________________ (aláírás) (teljes név) (aláírás) (beosztás, teljes név) M.P. M.P.

A feszített mennyezet élettartama nemcsak a felhasznált anyagok minőségétől függ, hanem a beépítési technológia betartásától is. Sőt, a feszítőbevonat minősége már a beépítés előtt is ellenőrizhető megfelelőségi tanúsítvány kérésével, de nem mindenki tudja ellenőrizni a beépítési technológia betartását. A feszített mennyezetek beépítésére vonatkozó szerződés megvédi Önt a helytelen szerelés és a nem megfelelő profilok vagy rögzítőelemek használata esetén. Ez a dokumentum a telepítő cég garanciája az elvégzett munkákra. A szerelők hibájából fellépő különböző bevonathibák esetén jogában áll kérni a mennyezet ingyenes javítását vagy cseréjét.

A szerződés célja feszítőbevonatok szerelése

Először is nézzük meg, miért van szükség a mennyezet felszerelésére vonatkozó szerződésre. Ez a dokumentum fólia- vagy szövetfeszítő bevonat felszerelésének megrendelésekor készül. Ez garancia arra, hogy mindkét fél teljesíti kötelezettségeit. A szerződés nemcsak bizonyos garanciákat ad a megrendelőnek minden munka helyes elvégzésére, hanem rögzíti a felek felelősségét is. Ez a dokumentum felsorolja az összes munka befejezésének határidejét.

Ezenkívül feltünteti a felhasznált anyagok (vászon, bagettek és kötőelemek) költségét, valamint a szerelési munkák árait. Mivel az okmány aláírásakor érvényes árak vannak megadva, így az árfolyam változása esetén az anyag- vagy munkaköltség emelkedése ellen biztosítva lesz. A szerződés tárgyát a telepítő által nyújtott szolgáltatások képezik.

A dokumentumnak a következő információkat kell tartalmaznia:

az elvégzett munka mennyisége;
a gyártás és a telepítés feltételei;
a felhasznált anyagok és szolgáltatások költsége;
megbízás végrehajtási sorrend;
mindkét fél jogai és kötelezettségei;
vis maior körülmények;
telepítői garancia.

Annak érdekében, hogy a szolgáltatások és anyagok árai ne változzanak a megrendelés során, minden ár stabil pénznemben (dollárban vagy euróban) van feltüntetve. A papírok aláírása után a szerelő elkészíti a vásznat (vágja, hegeszti, hegeszti a szigonyt). Ezt követően a kész panelt a beépítési helyre szállítják és a beszerelését elvégezzük.

A munkavégzési határidők, valamint a szerződés egyéb feltételeinek megsértése esetén a vállalkozó a dokumentumban meghatározott jogszabályi normák szerint megtéríti a megrendelő költségeit. A feszített mennyezeti burkolat szállítását és beépítését a megbeszélt időkereten belül kell elvégezni. Ezt követően a kivitelező garanciát vállal az elvégzett munka minőségére, valamint a felhasznált anyagokra.

Fontos! A sztreccs bevonat felszerelésére vonatkozó szerződésre van szükség az összes munka ütemezésének, terjedelmének és költségének meghatározásához. Ráadásul a papírok azért is fontosak, mert az együttműködés feltételeit és garanciákat listáznak.

A dokumentum összeállításának szabályai

Általános szabály, hogy a feszített mennyezetek szállítására és beépítésére vonatkozó szerződésben a jelen dokumentumban kötelezően feltüntetendő kikötéseken túlmenően bármelyik fél egyedi kérésére kiköthetők helyzetek. A kötelező tételek tartalmazzák az árakat, a munkavégzés feltételeit, a felek feladatait és felelősségét. Mivel az összes anyag és munkatípus ára külön van megadva, a végére fel kell tüntetni a teljes összeget, beleértve az összes költséget. Felhívjuk figyelmét, hogy az összes költség számítása a papírok aláírása előtt megtörténik, és a végösszeget előre közöljük az ügyféllel.

Ha előleget biztosítanak, akkor annak jelenlétét az összeg bejelentésével együtt fel kell tüntetni a papírokban. Ha lehetőség van a munka korai befejezésére, akkor az ilyen helyzetet le kell írni a korai szállítás feltételeit megjelölő dokumentumban. Vannak olyan helyzetek, amikor a feszítőszalag károsodása a telepítés helye szerinti helyiség tulajdonosainak hibájából következik be, nem pedig a szerelők hibájából. Ilyen esetekben a sérült anyagért külön díjat kell fizetni.

Minden szerződésben szerepel a vis maior helyzet, amikor az egyik fél mentesül a vállalt kötelezettségek teljesítése alól. Az ilyen helyzetek jellemzően ember okozta katasztrófák, hadiállapot bevezetése, új, a szerződés tárgyát képező törvények elfogadása vagy természeti katasztrófák.

A dokumentumok legfontosabb pontjai a felek jogai és kötelezettségei. Tehát az ügyfélnek:

Fizesse ki teljes mértékben az anyagokat és a szerelési munkák költségét, vagy fizessen előleget a megállapodás szerinti összegben a megadott időn belül.
Készítse elő a helyiséget úgy, hogy megfelelő feltételeket teremt a feszített mennyezet felszereléséhez.
A bevonat felhelyezése után alá kell írnia az átvételi igazolást. Ha azonban a megrendelő által végzett munka minősége nem elégedett, akkor jogában áll az okiratot nem aláírni. Csak az elutasítás okát kell írásban megjelölni.

Az előadónak a következő feladatai vannak:

a szerelési munkákat a megállapodott időkereten belül elvégezni (a megrendelő minden kívánságát figyelembe véve);
előkészíti és megvásárolja az összes szükséges anyagot és felszerelést a szerelési munkákhoz;
ha a szavatossági idő alatt bármilyen bevonathiba jelentkezik, annak díjmentes elhárítását a kivitelező vállalja (ez a szabály nem vonatkozik a mennyezetben vagy a rögzítőkben a szerelő hibájából keletkezett sérülésekre).

Egy megjegyzésben! Mivel a szerződő fél felelős a megállapodás összes pontjának végrehajtásáért, a mennyezeti bevonat megbízhatósága és szépsége, valamint a munkavégzési határidők betartása az ő tapasztalatától és képzettségétől függ.

Szerződésminta

A dokumentum elkészítésének helyességének ellenőrzéséhez, amikor kapcsolatba lép egy szövet- és fóliabevonat-bevonattal foglalkozó céggel, előzetesen tanulmányozza a feszített mennyezetekre vonatkozó szerződésmintát.

A következő elemeket kell tartalmaznia:

A dokumentum tárgya, amely feltünteti az összes anyag- és munkaárat. Ügyeljen arra, hogy a teljes összegre vonatkozó összes számítást tartalmazza.
Mindkét fél kötelességei és felelősségei.
Felsoroljuk az együttműködés egyéb feltételeit.
Megbeszélik a vis maior körülményeket.
A specifikációk megadva.
A végén minden fél adatait meg kell adni.

Ez a dokumentum leírhatja a szövet- vagy fóliabevonat üzemeltetési szabályait, amelyeket a megrendelőnek az anyag beépítése után be kell tartania. Ebben fel kell sorolni azokat a helyzeteket, amelyek a mennyezet károsodásához, deformálódásához, megereszkedéséhez, élettartamának csökkenéséhez vagy vizuális vonzerő csökkenéséhez vezethetnek.

Ha az egyik fél úgy kívánja, a dokumentum tartalmazhatja további elemek. Elérhetőségük az együttműködés feltételeitől és egyéb helyzetektől függ. A szerződésben szereplő kikötések száma vagy sorrendje változhat. Ha bizonyos követelményeket támaszt a felhasznált anyagok minőségével vagy a munka sajátosságaival kapcsolatban, jobb, ha ezeket előre papíron hangoztatja.

Jótállási időszakok

A szerelő garanciális kötelezettségei csak abban az esetben állnak fenn, ha a tulajdonos nem avatkozott bele a födémszerkezetbe (nem cserélte ki a bagettet, nem szerelt fel, nem bontott lámpát stb.). Az illetéktelen beavatkozáson túlmenően tilos harmadik feleket bevonni mindezen műveletek elvégzésére. Ha további telepítésre van szükség lámpatest, javítani a mennyezetet vagy más módon zavarni a mennyezeti szerkezeteket a garanciális idő alatt, csak ahhoz a céghez forduljon, amelyik korábban a fóliát vagy szövetet beszerelte.

Figyelem! Magára a vászonra és annak műszaki és esztétikai jellemzőire a szerelői garancia 10-12 évig érvényes. Mint minden rögzítőelemre, ezekre is 3 év garancia vonatkozik.

A garanciális kötelezettségek feltételei a panel felszerelésének időpontjától kezdődnek, és csak akkor érvényesek, ha betartják a bevonat működésére vonatkozó szabályokat. A rögzítőeszközök közé tartoznak a fali bagettek és a tiplivel ellátott önmetsző csavarok, amelyekkel rögzíthetők.

Mire kell figyelni?

A szerződés aláírása előtt feltétlenül olvassa el figyelmesen a teljes szerződést. Ha bármilyen kérdése van, vagy van vitatott pontok, nyugodtan említsd meg. Annak érdekében, hogy a jövőben ne legyenek problémák és többletköltségek, ügyeljen a legapróbb részletekre is. Előzetesen nézzen meg egy mintát ebből a dokumentumból, hogy megtudja, milyen pontokat kell tartalmaznia.

Ha bármilyen kérdése van, ezenkívül egy ügyvédhez fordulhat, aki minden jogszabályi árnyalattal összhangban dokumentumot készít. Ezenkívül egy képzett ügyvéd megmondja, milyen vitás kérdésekre kell figyelnie, és hogyan kerülheti el őket. Ha szeretné, saját maga módosíthatja a papírokat.

A dokumentumban rögzíteni kell a munka átvételének feltételeit, valamint az Ön intézkedéseit abban az esetben, ha a vállalkozó nem tartja be a megállapodásokat. Ezért olyan fontos az összes felhasznált anyag minőségének ellenőrzése és a mennyezet felszerelésének ellenőrzése. A munka bizonyos hiányosságai és hibák a bevonat felhelyezése után nem észlelhetők. És még nehezebb lesz bizonyítani a szerelők hibáját.

Tanács! Győződjön meg arról, hogy csak a dokumentumban meghatározott anyagokat használja. A gátlástalan szerelők lecserélhetik a minőségi anyagokat egy olcsóbb fajtára.

A szerződés tartalmaz egy záradékot specifikációk, amely szerint a mérések elvégzése után és a beépítés pillanatáig a lakásban nem szabad átépítést végezni. Ellenkező esetben a helyiség méretei és konfigurációja megváltozhat. Ez azt eredményezi, hogy a vágott burkolat vagy megereszkedik, vagy egyáltalán nem tud nyúlni a helyiség nagyobb szélessége miatt. Ebben az esetben az ügyfél fizeti az új panel vásárlását vagy a megereszkedés megszüntetésére irányuló munkát.

Ha úgy dönt, hogy otthoni feszített mennyezetet szerel fel, és egy erre szakosodott cégtől szeretné megrendelni, akkor feszített mennyezetre vonatkozó Szerződést kell készítenie, de mindenekelőtt el kell döntenie, hogy melyik cég fogja beépíteni. Ehhez jobb, ha felveszi a kapcsolatot egy jó hírnévvel és széleskörű tapasztalattal rendelkező céggel.

Amikor döntött a cég mellett, egy szabványos dokumentumot fognak bemutatni Önnek a feszített mennyezetek felszerelésére vonatkozó szerződés elkészítéséhez. Gondosan tanulmányoznia kell a dokumentumot. El kéne kerülni többoldalú megállapodások ami átverés lehet.

A szerződés megkötésekor az ár feltüntetésre kerül. Az ár a vászon és minden tartozék kiválasztásakor kerül meghatározásra. Az ár függ a feszített mennyezet anyagától és színétől, a helyiség területétől és a fogyóeszközök költségétől. Mindezek az árak táblázatban vannak feltüntetve, és az ügyfél rendelkezésére állnak.

A szerződésben meg kell határozni a felek felelősségét is. A feszített mennyezet beépítése során a szerelési munkákat végző cég teljes felelősséggel tartozik a helyiségekért. Tárgyalja mindkét fél jogait és kötelezettségeit is.

Az ügyfélnek:

Fizesse ki a feszített mennyezet beépítési költségét a megadott időpontban teljes egészében.

Biztosítson hozzáférést a helyiségbe, ahol a munkát végzik.

A feszített mennyezet felszerelése után írja alá a munka átvételi okiratát. Ha az elvégzett munka minősége nem kielégítő, az okirat aláírását megtagadhatja. Ebben az esetben írásban meg kell tagadnia az aláírást, megjelölve az elutasítás indokait.

A telepítő cég feladatai közé tartozik:

A szerződésben meghatározott valamennyi munka teljes körű és a meghatározott sorokon belüli elvégzése.
A garanciális vonalak hibáit saját költségén szüntesse meg.

A vállalkozó a helyiséget bérbe adhatja megelőzve a munkatervet az ügyféllel egyetértésben.

Ily módon hogyan kell szerződést kötni feszített mennyezetekre, gondoskodás az előadóról. Az Ön gondja, hogy ellenőrizze a szerződés helyességét.

Példa a feszített mennyezetek beépítésére vonatkozó szerződésre az alábbiakban letölthető:

Feszített mennyezet szerelési szerződés

№ «_______»

Volzsszkij

"___" ____________ 2011

____________________________________________________________________________

A továbbiakban: Megrendelő, egyrészt, a továbbiakban: Vállalkozó, a megnevezett felek együttes megemlítésével jelen Szerződést az alábbiak szerint kötötték:

1. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

1.1. A Vállalkozó a Megrendelő Kérelmére (a továbbiakban: Pályázat) vállalja, hogy feszített mennyezet beépítésével kapcsolatos szolgáltatást nyújt, valamint a feszített mennyezet kezelési útmutatóját megismeri, a Megrendelő pedig vállalja, hogy a szolgáltatás díját az 1. sz. Pályázni a Becslés szerint és a Vállalkozói számlákon meghatározott összegben, valamint a működési szabályok betartásával.

1.2. Vállalkozó vállalja:

Feszített mennyezet készítése _____ (mennyiség) __________ (2. terület) ______________________________ (anyag),

termelő ország;

Szerelje be a Megrendelő által jóváhagyott munkarajznak megfelelően;

Ismertesse meg a Megrendelővel a feszített mennyezetek kezelési útmutatóját;

1.3. Határidő:

Rajt ________________

Befejezés _____________

1.3.A munka az Átvételi Okirat aláírását követően tekinthető befejezettnek.

1.5 A munka szakaszos végrehajtása során a köztes törvény munkavégzés.

2. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK ÉS FELDOLGOZÁSÁNAK RENDJE

2.1. Az Ügyfél konkrét kívánságait a szolgáltatásnyújtás feltételeivel és a szolgáltatások kategóriájával kapcsolatban az Ügyfél Kérelme tartalmazza.

2.2. A Jelentkezés kitöltéséhez az Ügyfél megadja vezetéknevét, keresztnevét és családnevét, címét, elérhetőségeit.

2.3. A Vállalkozó a Jelentkezés Megrendelőtől történő kézhezvételét követően a megrendelést visszaigazolja, a szerelési munkálatok feltételeit, a vászon minőségét és a költségeket közösen megbeszélik, és számlát állítanak ki Megrendelőnek a Pályázat szerinti szolgáltatások kifizetéséről.

2.3. A szolgáltatások nyújtása szerint polgári törvénykönyv RF (4. fejezet, 48. cikk)

3. A VEVŐ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI

3.1 Az ügyfél köteles:

3.1.1. Készítse elő a helyiséget a feszített mennyezet beépítésére: vigye el a bútorokat 1,2 m-re, távolítsa el a párkányokat, fektesse le a padlót, ne festse tisztára a falakat, jelölje meg a rejtett vezetékeket és a rejtett kommunikációt, biztosítsa a lámpák feszültségét, 3,5 m belmagasságú állványzatot (túrákat) biztosítson, a falak és válaszfalak kellően erősek a minőségi mennyezetbeépítéshez.

3.1.2 Figyelmeztesse a szerelőket a törékeny dekorációs (designer) betétekre és a törékenyekre épületelemek a profil rögzítési pontjainál, vagy a biztonság kedvéért távolítsa el azokat.

3.1.3 Gondoskodjon a mennyezeti elemek biztonságáról a beépítéshez. A Megrendelő hibájából a meghatározott anyagok megsérülése vagy elvesztése esetén köteles a Vállalkozót megtéríteni, és abban az esetben a Vállalkozó nem vállal felelősséget a födémbeépítési határidők elmulasztásáért.

3.1.4.Aláírja az Átvételi Oklevelet, és a szerződés szerinti munkavégzésért teljes összeget fizet.

3.2.1. Az ügyfélnek joga van:

3.2.2 A Szerződés megkötésekor szerezze be a feszített mennyezetek üzemeltetéséhez szükséges információkat.

3.2.3 Bármikor megtagadhatja a jelen Szerződés teljesítését, azzal a feltétellel, hogy a szerződő félnek meg kell fizetnie az általa felmerült költségeket * és a Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésével járó kötbéreket.

* a ténylegesen felmerült költségek alatt a Vállalkozó által harmadik félnek (gyártó, fuvarozó vagy más személyek) átutalt pénzeszközöket, a Vállalkozó által a jelen Szerződés értelmében a meghatározott személyeknek fizetett kötbéreket és levonásokat kell érteni.

3.2.4. Tájékozódjon a Pályázat feldolgozásának szakaszáról.

4. A VÁLLALKOZÓ FELADATAI ÉS JOGAI

4.1. A Vállalkozó köteles:

4.1.1. Szolgáltatások nyújtása stretch szövet kiválasztásához, minőségéhez és beszereléséhez.

4.1.2. A szükséges mértékben megbízható tájékoztatást adjon a Vásárlónak a termékről, beleértve a termék fogyasztói tulajdonságaira és biztonságára vonatkozó információkat is.

4.1.3. Tájékoztassa az Ügyfelet a Pályázat folyamatáról.

4.2. A Vállalkozónak joga van:

4.2.1. Szerezze meg a Megrendelőtől a szükséges információkat a falak, válaszfalak, rejtett vezetékek és kommunikáció állapotáról, szerezzen állványzatot (túrákat) 3,5 m feletti mennyezet felszereléséhez.

4.2.2. Megrendelő tisztességtelen magatartása miatt (rossz cím, elérhetőség megadása, feszített mennyezet beépítésre való helyiség előkészítésének elmulasztása, a Megrendelők Vállalkozó által Előirányzat szerint kiállított számláinak nem fizetése) a Szerződést egyoldalúan felmondani. ).

5. A SZERZŐDÉS SZERINT ELSZÁMÍTÁSOK

5.1.1 A szolgáltatások ellenértékét a Megrendelő a Vállalkozó által jelen szerződésben meghatározott árakon teljesíti.

5.1.2 A Szerződés szerinti munka költsége rubelben kerül meghatározásra. A felek közötti elszámolás rubelben történik.

5.1.3.A Megrendelő a Szerződés megkötésekor a teljes összeg 50%-át a Szerződés aláírásától számított 2 banki napon belül, a fennmaradó 50%-ot a mennyezet felszerelése után azonnal, az Átvételi Okirat aláírásakor ( készpénzben). Készpénz nélküli fizetés esetén az előleg 100%.

5.1.4 Abban az esetben, ha Megrendelő a födém beépítése után azonnal megtagadja a munkaköltség 50%-ának megfelelő költség megfizetését, Vállalkozónak joga van a beépített födémeket elbontani. Ebben az esetben a mennyezet beépítése a Vállalkozó számára megfelelő napon és felár ellenében történik.

5.1.5. A felek közötti elszámolás a Vállalkozó által megadott számlára történő készpénzes befizetéssel, vagy készpénzben történik.

5.1.6. A szerződés szerinti munka költsége _________________________

5.1.7. Az ügyfél __________________________ összegű előleget fizet

6. A FELEK FELELŐSSÉGE

6.1. A jelen Megállapodásból eredő kötelezettségek elmulasztásáért vagy nem megfelelő teljesítéséért a felek az Orosz Föderáció hatályos jogszabályai szerint felelnek.

6.2. Ha az objektum nincs előkészítve a beépítésre (nincs 220V feszültség, a fal le van bontva, a Megrendelő vagy képviselője nem tud eljönni, hogy a szerelőket az objektumhoz engedje és egyéb olyan tevékenységek, amelyek a mennyezet beépítésének ellehetetlenüléséhez vezethetnek ). A Megrendelő az üres beérkezésért ____________________ összeget köteles megtéríteni a Vállalkozónak.

6.3. A Vállalkozó nem vállal felelősséget azért, ha a Megrendelőnek a Szerződésben nem rögzítetteket nem adta át.

7. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA VAGY FELMONDÁSA

7.1. A jelen Szerződés a felek megállapodása alapján vagy a vonatkozó jogszabályokban vagy jelen Szerződésben meghatározott egyéb indokok alapján módosítható vagy felmondható.

7.2. Mindkét félnek joga van a Szerződés megváltoztatását vagy felmondását követelni azon körülmények lényeges megváltozásával kapcsolatban, amelyekből a felek a megállapodás megkötésekor kiindultak. A körülmények jelentős változásai a következők:

Változások a telepítés időzítésében;

Az anyagárak előre nem látható emelkedése;

A szállítási díjak árának előre nem látott emelkedése;

7.3.1. Az Ügyfél jogosult a Szerződés felbontását követelni, ha:

7.3.2. a munka megkezdésének Vállalkozó általi 30 napot meghaladó késése a Megrendelőn kívülálló okból;

7.3.3. a Vállalkozó által a munkavégzés 30 napot meghaladó késedelme a Megrendelőn kívülálló okból.

7.4.1. A Vállalkozónak jogában áll a Szerződés felbontását követelni, ha:

7.4.2. a munkavégzés Megrendelő általi, a Vállalkozótól független okokból történő felfüggesztése 30 napot meghaladó időtartamra;

7.4.3. a Megrendelő elvesztette a munka további finanszírozásának lehetőségét.

7.5.1 Egyedi, stílushoz nem illő mennyezet stb. a visszaküldés és csere nem térítendő vissza.

7.6. A Szerződés módosításai és kiegészítései csak akkor érvényesek, ha azokat írásban tették meg és a felek megfelelően meghatalmazott képviselői aláírták. A Szerződés módosítását és kiegészítését a felek aláírásával hajtják végre további megállapodások, és a Megállapodás mellékleteként készültek.

8. GARANCIA

8.1 A feszített mennyezet garanciális ideje 12 hónap. A futamidő az átvételi okirat aláírásának pillanatától számítandó.

8.1 Jótállási feltételek:

8.1.1. A garancia csak jelen Szerződés megléte és az elvégzett munka teljes kifizetése esetén érvényes.

8.1.2 Ingyenes javítás csak a jótállási idő alatt történik. Könnyű hozzáféréssel a hibás mennyezethez.

8.2. Nem garanciális javítás:

Ha megsértik a mennyezet használati utasítását;

Ha a szerkezet és a vászon meghibásodása mechanikai sérülés miatt következett be;

Ha a kárt idegen tárgyak, folyadékok,

rovarok;

Ha a mennyezet vibrációja külső levegőnek való kitettség következménye;

Ha a kárt az elemek, a tűz, a háztartási tényezők okozzák, ideértve például a nem megfelelőséget

Állami szabványok a tápegység paramétereire és más hasonló külső tényezőkre.

8.3. A működési idő 15 év.

9. FORCE MAJOR

9.1 A felek mentesülnek a felelősség alól a kötelezettségeik teljes vagy részleges elmulasztásáért ez a megállapodás vis maior esetén, nevezetesen: tüzek, a természeti katasztrófák, kormányok cselekményei, gazdasági és politikai újítások, blokádok, ellenségeskedések, sztrájkok és más hasonló körülmények, ha azok közvetlenül érintették a felek kötelezettségeinek teljesítését, amelyeket nem lehetett előre látni és ésszerű intézkedésekkel megakadályozni, a 28. cikk (2) bekezdésével összhangban. A LOZPP 6. cikke. Ugyanakkor a Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének határideje a körülmények fennállásának időtartamával arányosan kitolódik, a felek azonnali értesítésével e körülmények bekövetkezéséről.

9.2.Vis maior esetén a felek kötelesek haladéktalanul értesíteni a másik felet. nincs értesítés ill késői értesítés a meghatározott körülményekről megfosztja a feleket attól a jogtól, hogy ezekre a körülményekre hivatkozzanak, és nem mentesít a jelen Szerződés szerinti felelősség alól.

9.3. Ha ezek a körülmények és következményeik több mint 3 hónapig fennállnak, akkor mindkét félnek jogában áll megtagadni a kötelezettségek további teljesítését. mondta a Szerződés. Ebben az esetben az esetleges veszteségek felek általi megtérítését tárgyalások és kölcsönös megegyezés útján oldják meg.

9.4 E körülmények fennállását a vonatkozó határozatok igazolják szövetségi szervekállami hatóságok, szervek államhatalom az Orosz Föderáció alanyai, az általuk a szövetségi törvényekkel összhangban elfogadott helyi önkormányzati szervek.

10. VITÁK MEGOLDÁSA

10.1 A Felek megállapodnak abban, hogy minden erőfeszítést megtesznek a nézeteltérések tárgyalásos úton történő rendezésére.

10.2 Ha a vitás kérdéseket tárgyalásos úton nem lehet megoldani, a vitákat az Orosz Föderáció jogszabályai szerint rendezik.

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11.1. A jelen Megállapodás az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyve (az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyve 3. cikkének 2. szakasza, 421. cikke, 1., 3. és 4. szakasza szerint) keretében készült.

11.2 Jelen Szerződés 2 (két) példányban készült, orosz nyelven, mindkét fél számára egy-egy példányban.

11.3. Minden egyéb olyan vonatkozásban, amelyet a jelen Szerződés nem ír elő, a feleket az Orosz Föderáció hatályos jogszabályai határozzák meg.

12. A FELEK ADATAI

VÁLLALKOZÓ ÜGYFÉL

_________________________________________

M.P. aláírás, M.P.

lásd még anyagok