Contract pentru instalarea tavanelor întinse: de ce este necesar, ce ar trebui să fie indicat în el, un acord suplimentar la contract. Contract Contract de livrare si montaj tavane intinse

Orice relație comercială sau comercială trebuie să fie documentată. Chiar dacă angajați o persoană doar pentru a demola un perete din casă, este indicat să întocmiți un contract și să indicați în el toate punctele care sunt importante pentru ambele părți - cine este responsabil pentru ce.

Și dacă vorbim despre un serviciu atât de serios precum instalarea unui tavan întins, trebuie să uitați de antipatia pentru birocrație. Contractul va deveni o garanție a liniștii dumneavoastră sufletești și a îndeplinirii obligațiilor asumate de companie.

De ce avem nevoie de un contract

Cererea de tavane întinse astăzi este foarte mare. Acesta este ceea ce folosesc interpreții fără scrupule, oferind adesea clienților lor produs de proasta calitate, și uneori un fals evident care nu îndeplinește cerințele tehnice. Nu toți consumatorii pot determina calitatea țesăturii elastice dintr-o privire. În plus, mostrele și plafoanele finisate, pentru care s-au dat deja mulți bani, uneori diferă unele de altele, precum cerul și pământul.

Prin urmare, înainte de a comanda un astfel de serviciu, este necesar să ceri de la vânzător toate Documente necesare: certificate de calitate, licenta de munca etc. Dar chiar dacă toate sunt în perfectă ordine, este necesar să se încheie un contract pentru instalarea tavanului.

Fiecare companie care se respectă furnizează toate documentele, chiar și fără cerința clientului, inclusiv un contract standard (vezi). Dacă acest lucru nu se întâmplă, sau ca răspuns la solicitarea dumneavoastră, sunt prezentate doar copii ale documentelor, acesta este deja un motiv pentru a refuza cooperarea.

În ceea ce privește contractul în sine, pe lângă drepturile și obligațiile părților, acesta ține cont de toate acele puncte care te vor proteja de multe necazuri. De exemplu, din plata unor servicii suplimentare obscure, din costurile de reparații pentru instalarea tavanului de proastă calitate etc.

Având în mână acest document, aveți dreptul de a cere ca antreprenorului să îndeplinească toate punctele specificate în acesta. Fără un contract, nici măcar nu poți dovedi că această companie anume ți-a oferit un serviciu.

Sfat. Dacă la primul apel la o firmă de tavane întinse, vi se oferă să aduceți formularul de contract acasă, nu sunteți de acord. Trebuie să vă asigurați că firma are propriul sediu, a cărui adresă, precum și adresa legala sunt specificate corect în contract. În caz contrar, riscați să întâlniți escroci.

Ce ar trebui să fie inclus în contract

La încheierea unui contract, se întâmplă adesea ca oamenii să-l semneze fără să-l citească. Și abia atunci, acasă, descoperă că unele puncte nu le convin, iar unele nu sunt deloc incluse în document.

Pentru a preveni acest lucru, înainte de a merge la companie, studiază orice exemplu de contract de pe Internet și gândește-te la ce altceva ai vrea să includă în el.

Pentru a vă facilita navigarea în această problemă, vă vom spune despre acele secțiuni care trebuie să fie în orice contract.

Drepturile și obligațiile părților

Responsabilitățile clientului includ:

Plata serviciilor in termenele specificate in contract.
Oferirea antreprenorului cu posibilitatea de a efectua lucrări în temeiul prezentului contract: asigurarea accesului la locul de muncă, pregătirea spațiilor pentru instalarea tavanelor, eliminarea circumstanțelor care fac imposibilă realizarea acesteia.
Semnarea actului de acceptare a muncii prestate.

Cu toate acestea, dacă rezultatul lucrării nu vă convine, aveți dreptul de a refuza acceptarea în scris Dand motive.
Responsabilitățile interpretului:

Executarea integrala si la timp a lucrarilor specificate in contract.
Utilizarea materialelor și instrumentelor proprii.
Eliminarea pe cheltuiala proprie a defectelor si neajunsurilor plafonului, identificate in perioada de garantie si aparute din vina antreprenorului.

Antreprenorul are dreptul, prin acord cu clientul, de a preda lucrarea înainte de termenul convenit. Iar dacă au apărut defecte din vina clientului din cauza nerespectării instrucțiunilor de utilizare pentru tavanul extensibil, solicitați de la acesta plata reparațiilor.

Procedura de decontare

Această secțiune a contractului specifică puncte precum valoarea plății anticipate, momentul decontărilor finale, cantitatea de muncă în temeiul contractului (vezi).

Forță majoră

Orice contract standard trebuie să conțină această secțiune. Acesta enumeră acele circumstanțe care eliberează total sau parțial părțile de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor lor.

Acestea pot fi dezastre naturale (inundații, cutremur), dezastre provocate de om, precum și noi reglementări sau legi care împiedică una dintre părți să își îndeplinească obligațiile.

În aceeași secțiune sunt stipulate termenele de executare a lucrării prevăzute de prezentul contract, pentru care acestea pot fi amânate.

Specificații

Aceasta este una dintre secțiunile principale ale contractului, care obligă ambele părți să respecte anumite condiții tehnice.

În cazul în care firma se ocupă doar de instalare tavane intinse, atunci pot fi prezentate următoarele cerințe, conform cărora clientul este obligat:

Dupa masuratori, perimetrul si forma incaperii trebuie pastrate neschimbate de catre client.

Pentru trimitere. Respectarea acestei cerințe este obligatorie, deoarece dacă efectuați modificări ale aspectului, materialul elastic finit nu va putea fi instalat în interior. Sau se va lăsa. În acest caz, completarea și modificarea sunt plătite de client, iar antreprenorul nu este responsabil. De aceea totul lucrari de constructie(cu excepția finisajelor) trebuie finalizată înainte de a întocmi desenele plafoanelor.

Clientul trebuie să se asigure că toate componentele electrice munca de instalare până la momentul instalării plafonului (vezi). Adesea, aceasta include instalarea de credite ipotecare pentru lămpi, cornișe de tavan și alte echipamente. Dar este mai bine dacă interpretul însuși preia aceste lucrări. La fel ca instalarea și conectarea corpurilor de iluminat.
Clientul trebuie să pregătească localul pentru instalare - să îndepărteze resturile de construcție din acesta, să asigure libera circulație a instalatorilor în jurul perimetrului sediului.

Această secțiune poate conține mult mai multe articole legate, de exemplu, de potrivirea tipurilor de corpuri de iluminat, rezistența pereților și structurilor de care va fi atașat tavanul, cantitatea permisă de înclinare a pânzei etc.

Alte secțiuni

Este suficient să studiați orice exemplu de contract pentru instalare în conformitate cu legislatia actuala RF, pentru a ști ce secțiuni ar trebui să fie în el fără greș.

Acest:

Soluționarea litigiilor
Durata contractului
garanție
Adresele și detaliile părților

Cu privire la ultima sectiune, atunci clientul ar trebui să apeleze la el Atentie speciala până în momentul semnării și asigurați-vă că adresa firmei și numele complet al șefului se potrivesc cu cele reale.

Acord suplimentar la contract

De regulă, să acest acord atașat acord suplimentar, care include desene ale plafoanelor, calcule ale suprafeței acestora și costului de lucru, o indicație a tipului și culorii țesăturii elastice, numărul și direcția cusăturilor etc.

Toate aceste date sunt introduse în caietul de sarcini.

Imediat în contractul adițional se prevede lucrări suplimentare pe care antreprenorul trebuie să le execute. Acesta poate fi cabluri electrice, lucrări de instalare pentru structuri pentru tavane cu mai multe niveluri și chiar colectarea gunoiului după instalarea tavanului.

Concluzie

Atunci când încheiați un contract pentru tavane întinse, trebuie să știți clar ce doriți să primiți de la antreprenor. Toate cerințele dvs. trebuie incluse în acest document. Doar în acest caz veți putea realiza îndeplinirea acestor cerințe în totalitate și vă veți proteja de escroci și de forța majoră.

Practicitatea și durata de viață a țesăturii elastice depind direct de indicatorii de calitate a produsului și de conformitatea cu tehnologia de instalare. Dacă caracteristicile țesăturii, filmele pot fi verificate înainte de începerea lucrărilor, atunci aranjarea structurii depinde de profesionalismul maestrului. Un contract pentru instalarea tavanelor întinse vă va ajuta să vă protejați de instalarea de proastă calitate. Documentul este semnat la firma care furnizează servicii, conține o listă de obligații și drepturi ale părților, perioada de garanție, apariția unui eveniment de garanție și multe altele.

De ce am nevoie de un contract pentru furnizarea și instalarea tavanelor extensibile? Pentru a evita creșterile de preț și pentru a proteja utilizatorul de munca de proastă calitate. Prin semnarea documentului, proprietarul apartamentului stabilește perioada de instalare, cantitatea de lucru.

Contractul contine urmatoarele clauze:

preturi pentru lucrari, materiale;
ordinea de execuție și volumul total de lucru;
termenii de instalare a unui tavan întins;
drepturile, obligațiile părților;
perioada de garantie;
cazuri de garanție în care reparațiile gratuite sunt datorate pe cheltuiala companiei.

Tarifele contractului trebuie să fie indicate în moneda statului - acest lucru va preveni eventualele creșteri ale costurilor din cauza modificărilor cursurilor de schimb. Atribuțiile companiei includ măsurarea prealabilă a suprafeței, producția (cumpărarea) și tăierea panoului.

Important! Contractul ar trebui să conțină o clauză privind obligația de a compensa pentru încălcările termenilor serviciului. De exemplu, furnizorul nu a putut finaliza instalarea la timp (din motive independente de cumpărător) - se datorează compensații pentru aceasta.

Actul serviciilor prestate - document obligatoriu. Fără un act, proprietarul pur și simplu nu va putea face o cerere. Deși nu există niciun act, serviciul nu este finalizat - aceasta este legea. Semnarea documentului de recepție este o procedură în care proprietarul poate cere în continuare ca defecțiunile să fie reluate cât mai curând posibil, iar după semnare, toate erorile care nu sunt incluse în garanție vor trebui reparate pe cheltuiala lor.

Reguli de bază pentru întocmirea unui contract

Scopul documentului este de a determina timpul de instalare, de a indica obligațiile de garanție și costul lucrării. Contractul de instalare a plafonului include o serie de clauze standard, iar completările/modificările pot fi făcute și la cererea individuală a utilizatorului.

Pentru a preveni o creștere a prețului, este necesar să se efectueze o estimare preliminară a costurilor lucrării - aceasta este responsabilitatea companiei. De asemenea, indică articolul de pe plata în avans, dimensiunea acestuia. Dacă trebuie să finalizați lucrarea într-un timp scurt, este introdus un articol despre urgență și plata aditionala pentru eficienta. Se negociaza puncte de forta majora, deteriorarea panzei inainte de inceperea montajului din vina proprietarului apartamentului. Se discută drepturile și obligațiile părților.

Responsabilitățile clientului includ următoarele:

efectuarea avansului convenit înainte de începerea instalării;
plata soldului sumei în termenul specificat;
crearea condițiilor pentru lucrul în interior;
admiterea comandantului la sediu pentru lucru;
semnarea certificatului de acceptare la finalizarea montajului tavanelor extensibile.

Important! Dacă calitatea lucrării nu se potrivește proprietarului, acesta poate refuza semnarea actului, indicând motivele rezonabile ale refuzului în scris.

Responsabilitățile interpretului:

executarea unui set de lucrări în termenul specificat;
ia in considerare dorintele clientului, prevazute in contract;
furniza materiale, instrumentele necesareși echipamente pentru lucru;
asigura fiabilitatea, rezistența, aspectul estetic al structurii;
in cazul depistarii defectelor in timpul functionarii, incluse in lista de garantie, eliminati-le in scurt timp pe cheltuiala dumneavoastra.

Deoarece calitatea și performanța unui tavan întins depind direct de calificările interpretului, experiența maeștrilor este de mare importanță.

Model de contract tipic

Este mai ușor de înțeles întreaga structură a documentului, pe baza unui exemplu de contract pentru tavanele întinse.

Elemente obligatorii care ar trebui incluse în document:

obiectul contractului în sine, caracteristicile de proiectare;
obligații ale clientului, antreprenorului;
calcule pentru fiecare tip de lucrare, suma totala;
conditii individuale;
responsabilitatea ambelor părți;
specificații de proiectare;
circumstanțe de forță majoră;
alte conditii;
detalii despre client, antreprenor.

Dacă contractul specifică regulile de funcționare a tavanului după instalare, acestea trebuie respectate. De regulă, paragrafele conțin instrucțiuni simple pentru a fi atenți, necesitatea curățării numai cu compuși blândi. Sunt indicate și acțiunile care conduc la pierderea rezistenței, a esteticii pânzei și a apariției defectelor.

Important! Contractul poate include elemente ale dorințelor individuale ale clientului. Pentru a nu uita de ceea ce este necesar, este mai bine ca proprietarul să decidă în prealabil asupra dorințelor și să le noteze separat, apoi să le adauge la contract.

Perioade de garanție

Perioada de garanție se înțelege ca fiind perioada de timp în care antreprenorul se obligă să elimine defectele de proiectare pe cheltuiala sa. Pentru a nu încălca obligatii contractuale, utilizatorului îi este interzis să efectueze lucrări de reparație sau restaurare fără a anunța antreprenorul. Aceasta înseamnă că nu puteți introduce dispozitive suplimentare, nu puteți face față eliberării apei din spațiul din tavan, nu puteți efectua alte manipulări fără prezența unui reprezentant al companiei.

Pentru a instala un corp de iluminat, pentru a repara o baghetă sau pentru a efectua alte lucrări, asigurați-vă că sunați instalatorul, informați despre necesitatea lucrării și apoi solicitați o notă în contract, pe cardul de garanție sau semnați un certificat de acceptare pentru serviciile efectuate. În caz contrar, obligațiile de garanție ale companiei sunt anulate, iar clientul va trebui să facă față oricăror defecțiuni pe cheltuiala sa.

Important! Garantia se acorda pe o perioada de 10 ani. Registrul general cuprinde integritatea materialului (țesătură, film), materiale componente, feronerie. Perioada de numărătoare inversă începe din momentul (ziua) instalării tavanului extensibil. Garanția este anulată dacă sunt încălcate condițiile de utilizare.

În timpul instalării, poate exista un spațiu între panoul de perete și inserția decorativă - acesta nu este un defect, care face obiectul unei înlocuiri în garanție. Pentru lucrările de instalare, perioada de garanție este de 2 ani de la data finalizării instalării.

Capcane la care trebuie să fii atent

Ce trebuie făcut la încheierea unui contract? Citiți cu atenție toate punctele și ceea ce este scris cu litere mici. Problemele controversate ar trebui clarificate înainte de semnarea documentului. Antreprenorul nu poate interpreta nuanțele doar în propria sa direcție; în cazul oricăror inexactități, punctele în litigiu trebuie eliminate sau clarificate.

Știind dinainte ce anume va fi specificat în contract, puteți evalua cu ușurință fiabilitatea companiei. Contractul poate și ar trebui luat cu dvs. pentru a discuta cu un avocat. Dacă este necesar, trebuie făcute modificări, iar dacă antreprenorul refuză să întocmească un contract, ținând cont de legislația în vigoare, este mai bine să refuze serviciul. puncte controversate se intoarce impotriva clientului, sa dovedeasca necunoasterea sau sa solicite executarea contractelor incheiate in oral, va fi greu.

Nu. _________

Ceiling-Montazh LLC (denumită în continuare Antreprenorul), reprezentată de directorul _______________________________, care acționează în baza Cartei, pe de o parte, și ___________________________ (denumită în continuare Clientul), pe de altă parte, au intrat în acest acord, după cum urmează.

1. Obiectul acordului

1.1. Clientul dă instrucțiuni, iar Antreprenorul realizează montarea tavanelor întinse (în continuare - lucrarea).

1.2. Lucrarea folosește materialele Antreprenorului.

1.3. Condițiile de executare a lucrărilor, volumul și costul acestora, care fac obiectul prezentului acord, sunt determinate în Acordul suplimentar la acord.

2. Drepturile și Obligațiile părților

2.1. Antreprenorul este obligat să execute, iar Clientul să accepte lucrarea în conformitate cu Acordul suplimentar la prezentul contract.

2.2. Clientul este obligat să plătească la timp pentru munca Antreprenorului, în conformitate cu termenii contractului și Acordul suplimentar la acesta.

2.3. Clientul este obligat, în termen de 3 (trei) zile de la data finalizării instalării tavanelor întinse, să semneze „Recepția și livrarea lucrării executate” sau să furnizeze Antreprenorului un refuz motivat în scris, în caz contrar „Acceptarea”. și livrarea lucrării efectuate” se consideră semnată, iar lucrarea – finalizată.

2.4. În cazul unor împrejurări care încetinesc derularea lucrărilor sau fac imposibilă continuarea lor ulterioară, inclusiv nerespectarea încăperii cu cerințele tehnice pentru spații pentru instalarea tavanelor întinse, Antreprenorul este obligat să informeze imediat Clientul despre acest lucru. .

2.5. În cazul unor împrejurări care încetinesc derularea lucrărilor sau fac imposibilă continuarea acestora, clientul este obligat să elimine imediat aceste circumstanțe. În caz contrar, termenul de executare a lucrării se prelungește cu momentul întârzierii, care este cauzată de aceste împrejurări.

2.6. Antreprenorul este obligat în perioada de garanție să înlăture gratuit defectele și neajunsurile în lucrare apărute din vina Antreprenorului, în termen de 30 (treizeci) de zile de la data semnării „Actului privind Neajunsurile Identificate”.

2.7. Antreprenorul este obligat, în perioada de garanție, la cererea primită de la Client, să inspecteze lucrările efectuate în vederea identificării defectelor și neajunsurilor și să întocmească, pe baza acestei inspecții, un „Act privind Deficiențele Identificate”.

2.8. Antreprenorul, prin acord cu Clientul, are dreptul de a preda lucrările înainte de termenul convenit.

3. Procedura de plata

3.1. Plata pentru instalarea tavanelor întinse se face în două părți: o plată în avans de 10-20% din costul lucrării și plata finală.

3.2. Plata anticipată se face în termen de 3 (trei) zile de la data semnării Acordului adițional la prezentul acord.

3.3. Plata finală se efectuează în cel mult 3 (trei) zile de la data semnării „Actului de recepție și livrare a lucrărilor efectuate”.

3.4. Ordinea calculelor poate fi modificată. Se fac modificări la Addendumul la acest acord.

4. Forță majoră

4.1. Părțile sunt eliberate de răspundere pentru neîndeplinirea totală sau parțială a obligațiilor ce le revin în temeiul prezentului contract dacă aceasta este o consecință a unor circumstanțe de forță majoră: inundații, incendii, cutremure, precum și reglementări guvernamentale. Federația Rusăși autoritățile locale autorităților, dacă aceste circumstanțe au afectat în mod direct executarea prezentului acord. În acest caz, termenul de îndeplinire a obligațiilor din contract se amână proporțional cu timpul în care aceste împrejurări au fost în vigoare. În cazul în care acestea continuă mai mult de 3 luni, fiecare parte a contractului are dreptul de a-l anula. Niciuna dintre părți nu are dreptul la daune.

5. Durata contractului

5.1. Acordul intră în vigoare imediat după semnarea lui de către ambele părți. Contractul este valabil până când părțile își îndeplinesc obligațiile care le revin în temeiul prezentului contract.

6. Procedura de solutionare a litigiilor

6.1. Toate neînțelegerile și disputele care decurg din acest acord sunt rezolvate prin negocieri între părți.

6.2. În cazul în care dezacordurile și litigiile nu pot fi rezolvate prin negocieri între părți, acestea sunt supuse soluționării judiciare în conformitate cu legislația actuală a Federației Ruse.

7. Modificarea termenilor contractului

7.1. Acordul poate fi modificat, invalidat sau reziliat din motivele prevăzute de legislația actuală a Federației Ruse sau prin acordul părților. Orice modificări și completări la acest acord sunt valabile numai dacă sunt stabilite în scris.

8. Specificații

8.1. Antreprenorul avertizează Clientul că perimetrul și forma încăperii după măsurători trebuie să rămână neschimbate și să se potrivească cu desenele specificate în contract. În cazul unei discrepanțe între dimensiunile reale ale încăperii la momentul instalării și cele indicate în desenul de tavan, care a fost semnat la momentul încheierii contractului, Clientul plătește pentru revizuire (dacă este posibil din punct de vedere tehnic). a rafina) sau o înlocuire completă a pânzei.

8.2. Clientul este obligat să pregătească în mod corespunzător spațiile pentru instalarea tavanelor întinse: toate lucrările de construcție trebuie să fie finalizate, resturile trebuie îndepărtate cu grijă, lucrătorii trebuie să poată accesa locurile de instalare a ipotecilor și în jurul perimetrului sediului. Liniile de cablu trebuie trase către locurile de instalare, care asigură oprirea și pornirea tensiunii garantate.

8.3. Instalatorii cu normă întreagă ai Antreprenorului nu funcționează lucrari de instalatii electrice. Îndatoririle lor nu includ conectarea candelabrelor și lămpilor.

8.4. Este necesar ca spațiile să fie încălzite atât în momentul instalării, cât și în timpul funcționării lor. Pereții de la punctele de prindere a profilului trebuie să fie intacți, rezistenți, netezi (fără rugozități și depresiuni).Dacă în timpul procesului de instalare se constată că peretele este inadecvat pentru fixarea profilului din cauza prezenței unor defecte ascunse, Clientul va repara. acesta pe cont propriu sau plătește pentru fabricarea și instalarea structurilor pentru un mod diferit de fixare a profilului. In cazul in care este imposibila continuarea lucrarii, Clientul plateste suplimentar pentru replecarea specialistilor la santier in suma convenita cu Antreprenorul.

8.5. Placi ceramice, gips-carton și alte finisaje și materiale structurale trebuie să fie bine fixat și să reziste la o sarcină de tracțiune de cel puțin 1000 N/m.p. În cazul în care structurile pentru fixarea tavanelor complicate sunt realizate de către Client, desenele acestora în fara esec trebuie convenit cu reprezentantul Antreprenorului.

8.6. Înainte de instalarea tavanului întins, Clientul trebuie să convină cu managerul Antreprenorului asupra tipului de fixare. În cazul în care Clientul nu furnizează Antreprenorului un eșantion din corpul de iluminat în perioada specificată, Antreprenorul nu este responsabil pentru nerespectarea corpurilor de iluminat cu cerințele tehnice pentru instalarea corpurilor de iluminat în tavane întinse și pentru consecințele care va fi cauzat de această discrepanță. Puterea plafonierelor încorporate instalate nu trebuie să depășească 35 W.

8.7. Distanța minimă dintre lămpile cu incandescență și foaia de tavan întinsă este de 15 cm, ținând cont de coborârea tavanului. Candelabrele și lămpile care sunt adiacente foliei de tavan trebuie să fie echipate exclusiv cu lămpi de economisire a energiei, care în timpul funcționării nu ar trebui să se încălzească până la o temperatură mai mare de 50 0C.

8.8. Pe suprafete de peste 25 mp. iar pe tavane formă complexă pot exista ușoare deformații ale sudurilor (abatere de la o linie dreaptă cu o distanță de 1 până la 2 cm). Datorită particularităților structurii fizice a foliei PVC de pe care este sudat tavanul, pe pânză sunt permise modificări de textura, care nu depășesc 5% din suprafața totală a tavanului.

8.9. În legătură cu caracteristicile de design, tavanul întins are o înclinare, în funcție de forma, textura și zona pânzei. Nu trebuie să depășească 150 mm.

8.10. Mișcările oscilatorii ale tavanului întins în plan vertical sunt permise sub influența diferenței de presiune dintre spațiile care sunt separate de tavanul întins și sunt rezultatul etanșeității insuficiente a spațiului situat deasupra tavanului întins, precum și a fluxurilor de aer. . Amplitudinea posibilă de oscilație a tavanului depinde de forma, textura și suprafața acestuia și nu trebuie să depășească 200 mm. Pentru a evita miscarile oscilatorii ale tavanului intins, Clientului i se recomanda eliminarea golurilor din plafonul de baza si structurile si peretii adiacenti inainte de a incepe lucrarile de instalare. Pentru deteriorarea plafoanelor întinse din cauza oscilațiilor verticale, Antreprenorul nu este responsabil.

8.11. În funcție de lățimea texturii alese pentru tavan, Antreprenorul avertizează Clientul cu privire la prezența sudurilor datorate tehnologiei de fabricare a tavanului întins, care sunt situate la o distanță de minim 140 cm unul de celălalt.

8.12. Transportul unui tavan întins se efectuează într-o formă rulată sau pliată și, prin urmare, după instalare, este permis să existe adâncituri alungite în punctele de îndoire, care se nivelează spontan în 30-40 de zile și nu sunt considerate un defect al benzii.

8.13. Datorită depozitării pe termen lung a filmului într-o formă pliată, este permisă formarea de riduri pe acesta, care nu pot fi eliminate pe tavanul instalat.instalarea nu a fost posibilă.

9. Alți termeni ai contractului

9.1. Perioada de garanție pentru pânză este de 10 (zece) ani de la data semnării „Certificatului de recepție și livrare pentru lucrarea efectuată”.

9.2. Perioada de garanție pentru lucrările de instalare a unui tavan extensibil este de 3 (trei) ani de la data semnării „Certificatului de recepție și livrare pentru lucrarea efectuată”.

9.3. În cazul în care contractul este reziliat din vina Clientului, banii deja plătiți de Client sunt transferați Antreprenorului ca plată pentru bunurile nelichide achiziționate pentru Client.

9.4. În cazul în care oricare dintre articolele acestui acord sau o parte din acesta se dovedește a fi invalid în legătură cu orice lege, acesta va fi considerat absent din prezentul acord. Toate celelalte articole vor rămâne în vigoare.

9.5. Prezentul acord se încheie în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare dintre părți, care au forță juridică egală.

ACORD Nr. _____

pentru instalarea tavanelor extensibile

„____” ____________ 201__

1. OBIECTUL ACORDULUI

1.1. Clientul livreaza, iar Antreprenorul preia contractul de instalare a tavanelor extensibile in camera la: ______________________________________________ (denumite în continuare Sediul în contract).

1.2. Antreprenorul se obligă să execute singur lucrările în conformitate cu termenii contractului și desenele de lucru, întocmite sub forma Anexei 2 la prezentul contract și care fac parte integrantă a acestuia.

2. COSTUL LUCRĂRILOR ÎN CONTRACTUL

2.1. Costul lucrărilor efectuate de Antreprenor în temeiul prezentului contract este determinat de protocolul de stabilire a prețului contractului pentru instalarea unui tavan întins (Anexa nr. 4) și se ridică la _______________ (____________________________________________________________________________________________________________________________________________) ruble ____ copeici.

2.2. Costul lucrării se stabilește de către părți la încheierea prezentului contract în conformitate cu lista de prețuri (Anexa nr. 3) a Antreprenorului, valabilă la data semnării contractului. Antreprenorul poate face reduceri de la prețurile din Lista de prețuri. Toate modificările la prețul contractului inițial, cost muncă în plus, adăugarea tavanelor întinse sau scoaterea de spații din comandă, termenele de executare a lucrărilor sau unul dintre acești parametri se formalizează printr-un acord suplimentar al părților în scris. Valoarea minimă a contractului este de 10.000 de ruble. În cazul încheierii unui acord pentru o sumă mai mică de 10.000 de ruble, data și ora instalării sunt stabilite de departamentul de vânzare cu amănuntul al Antreprenorului. De asemenea, Antreprenorul are dreptul de a refuza Clientului semnarea contractului.

3. OBLIGAȚII ALE CONTRACTANTULUI

Pentru a executa lucrări în temeiul prezentului contract, Antreprenorul se obligă:

3.1. Efectuați toate lucrările în sfera și condițiile prevăzute în prezentul contract și predați lucrarea Clientului într-o stare care să permită funcționarea normală a unității.

3.2. Efectuați lucrările în deplină conformitate cu desenele și programul de lucru.

3.3. Furnizați materialele, echipamentele, componentele necesare pentru instalarea tavanelor întinse.

3.4. Asigura implementarea masurilor necesare pentru siguranta, securitate mediu inconjurator, respectarea standardelor sanitare si igienice si masurilor de securitate la incendiu.

3.5. Îndepărtați, în termen de 3 zile de la data semnării actului de recepție a lucrării efectuate, în afara teritoriului Clientului, mașinile și utilajele de construcții aparținând Antreprenorului, uneltele, instrumentele, inventarul, materialele, produsele, structurile și alte bunuri.

3.6. Își îndeplinește în totalitate toate obligațiile care îi revin în temeiul prezentului acord.

3.7. Părțile vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni costurile suplimentare. În cazul în care Antreprenorul suportă costuri suplimentare cauzate de neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de către Client, acesta va informa Clientul cu privire la cuantumul costurilor suplimentare, confirmându-le cu documente, în baza cărora părțile încheie un acord privind calendarul. și forma rambursării acestora.

3.8 Antreprenorul urși răspundere pentru cauzarea daunelor în timpul șederii pe șantierul Clientului, dacă această daune nu este legată de încălcări ale cerințelor tehnice ale Antreprenorului la instalarea tavanelor întinse specificate în Anexa 1.

4. OBLIGAȚII ALE CLIENTULUI

Pentru îndeplinirea acestui acord, Clientul se obligă:

4.1. Transferați Antreprenorului sediul pentru efectuarea lucrărilor, cu indicarea schemei de comunicare. Reprezentantul clientului este individual, care transferă direct sediul echipei de instalatori a Antreprenorului pentru a lucra la această unitate.

4.2. Asigura protectia corespunzatoare a materialelor, echipamentelor, uneltelor si a altor bunuri ale Antreprenorului de la inceperea lucrarilor si pana la scoaterea acestora dupa semnarea certificatului de receptie pentru lucrarile efectuate, inclusiv siguranta fragmentelor instalate de tavane intinse.

4.3.1 Acordați cu Antreprenorul toate caracteristicile instalării tavanelor întinse, culoarea și textura țesăturilor, lucrați la iluminarea spațiilor și semnați Anexa 2 la contract, care indică toate punctele de instalare a tavanelor întinse care necesită aprobare.

4.3.2 Anexa 2 este întocmită într-un singur exemplar și rămâne la Antreprenor. La cererea Clientului, Anexa 2, conform acordului, i se trimite prin e-mail.

4.3.3 Coordonarea structurilor pe mai multe niveluri și imprimarea foto pe tavane întinse se realizează personal sau prin corespondență e-mail. Un e-mail de la Client cu un fișier atașat al aspectului și mesajul „Sunt de acord cu aspectul” poate servi drept confirmare a consimțământului Clientului cu aspectul.

4.3.4. După acord, Clientul nu are dreptul de a face modificări la amenajări, de a schimba designul pereților, ceea ce poate duce la o pânză fabricată incorect și la structura tavanului întins.

4.4 Plecarea unui inginer de proces către Client costă între 500 și 1500 de ruble. in functie de distanta obiectului Clientului. La semnarea contractului, banii pentru plecarea inițială nu sunt luați sau merg spre plata contractului.

4.5. Dacă nu există plângeri cu privire la calitatea tavanului întins instalat, acceptați lucrarea și semnați actul de acceptare și livrare a lucrării efectuate imediat după finalizarea lucrării.

4.6. Își îndeplinește integral toate obligațiile prevăzute în alte articole ale prezentului acord, precum și toate cerințele tehnice (Anexa nr. 1). În cazul neîndeplinirii totale sau parțiale a cerințelor tehnice de către Client, Antreprenorul nu va fi răspunzător pentru respectarea termenelor de instalare, a calității instalării tavanului extensibil și a lucrărilor de reparații efectuate anterior de către terți. .

5. CONDIȚII DE FINALIZARE A LUCRĂRII

5.1. Data începerii instalării _____________________. Datorită programului de lucru continuu pentru montarea tavanelor întinse de către Antreprenor, data de instalare poate fi decalată cu cel mult trei zile lucrătoare, despre care Antreprenorul se obligă să anunțe Clientul în prealabil.

6. PLĂȚI ȘI DECONTĂRI

6.1. La semnarea acestui contract, Clientul plătește o sumă în valoare de 70% din costul conform contractului. După finalizarea lucrărilor și semnarea actului de recepție și livrare a lucrărilor efectuate, Clientul plătește restul de 30% din costul conform contractului.

6.2. Este posibilă o plată anticipată inițială mai mică de 70% din costul conform contractului, restul de până la 70% se plătește în ziua instalării înainte de începerea lucrului.

6.3. Atunci când plătiți prin fonduri fără numerar în contul de decontare al IP Chupritsky A.V., se efectuează o plată anticipată de 100%. IP Chupritsky A.V. operează într-un sistem simplificat de impozitare fără TVA.

6.4 În cazul circumstanțelor specificate în clauzele 7.6.3 și 7.6.4, returnarea fondurilor se efectuează prin recalcularea suprataxelor sau plății anticipate în temeiul contractului.

7. PRODUCEREA LUCRĂRILOR ŞI ACCEPTAREA LOR

7.1. Antreprenorul organizează în mod independent producția de lucru la instalație conform planurilor și programelor sale, dar în termenii prezentului contract.

7.2. Recepția lucrărilor se realizează conform actului de recepție și predare a lucrărilor efectuate după ce părțile și-au îndeplinit toate obligațiile stipulate prin prezentul contract.

7.3. Recepția obiectului se face în ziua finalizării lucrărilor. În cazul neîndeplinirii acestei condiții din vina Clientului, costul unei plecări suplimentare a echipei la semnarea actului de recepție și livrare a lucrărilor efectuate se stabilește prin acordul părților, dar nu mai puțin de 7.000. ruble. pentru fiecare ieșire.

7.4. O plecare suplimentară a unei echipe de instalatori, care nu are legătură cu lucrările în garanție și finalizarea conform contractului, se plătește separat la rata de 3000 de ruble. pentru fiecare călătorie, fără a lua în calcul costul lucrării în sine la acest apel, dar nu mai puțin de 5000 de ruble.

7.5 Plecarea suplimentară a instalatorilor pentru instalarea unei inserții decorative după finisarea pereților este plătită de către Client în valoare de 1500 de ruble.

7.6.1. Daca din motive de calitate sau alte pretentii intemeiate ale Clientului nu exista semnarea actului de receptie si predare a lucrarii efectuate, in ziua montajului, prin discutie reciproca, se intocmeste un act bilateral, care stabileste toate îmbunătățirile necesare și termenele de implementare a acestora.

7.6.2. Daca pe foaia tavanului intins se gasesc perforatii sau gauri de pana la 3 mm in diametru, placa este reparata la fata locului fara a o demonta, iar Clientul este avertizat despre acest lucru. După aceea, afirmațiile despre aceste găuri nu sunt acceptate. Găurile reparate fac obiectul obligațiilor de garanție ale Antreprenorului specificate în clauza 9.2 din prezentul contract.

7.6.3. Dacă, din cauza particularităților pereților, este imposibil să se instaleze o inserție decorativă uniform și de înaltă calitate, se întocmește un act și se returnează Clientului bani gheata platit pentru această specie lucrări.

7.6.4. Dacă este imposibilă instalarea unui tavan întins sau efectuarea oricăror lucrări suplimentare legate de instalare, din cauza specificații nedescoperit de inginerul de proces la incheierea contractului, se intocmeste act si Clientului i se restituie banii platiti pentru plafoanele nemontate si lucrarile neexecutate.

7.7 În cazul nesemnării certificatului de recepție pentru lucrarea efectuată și a imposibilității întocmirii unui certificat de modificare din cauza dezacordului dintre Antreprenor și Client, se caută o soluție la problema în modificarea costului contractului. Dacă nu se ajunge la o soluție, Antreprenorul va demonta tavanele întinse instalate și unilateral face o recalculare a contractului, luând în considerare lucrările deja efectuate, minus costul foilor de tavan întins și adăugând lucrarea „instalarea unui tavan întins” la un cost de 300 de ruble pe metru liniar al unei baghete instalate pentru atașarea unei întinderi. tavan. În cazul în care suma plătită în avans nu este suficientă pentru a acoperi costul lucrărilor efectuate, atunci Antreprenorul depune un proces în instanță pentru recuperarea fondurilor lipsă.

8. FORTA MAJORA

8.1. Părțile sunt eliberate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau totală a obligațiilor
conform acestui acord, dacă a fost o consecință fenomene naturale, ostilități și alte circumstanțe de forță majoră și dacă aceste circumstanțe au afectat direct executarea prezentului contract. Termenul de îndeplinire a obligațiilor care decurg din prezentul contract se amână proporțional cu timpul în care împrejurările de forță majoră au fost în vigoare, precum și cu consecințele cauzate de aceste circumstanțe.

9. GARANȚIE

9.1. Antreprenorul garanteaza:

Executarea de înaltă calitate a tuturor lucrărilor în totalitate și în limitele de timp specificate în prezentul contract.

Calitatea corespunzătoare a materialelor, structurilor, echipamentelor și sistemelor utilizate.

Eliminarea în timp util a deficiențelor și defectelor identificate în timpul recepției lucrărilor și în perioada de funcționare a unității în garanție.

9.2. Antreprenorul stabilește următoarele garanții:

Pentru foile de tavan întins, pentru conectarea cusăturilor de foi de tavan și sudarea unui harpon pe foaie - 20 de ani de la data semnării de către părți a certificatului de recepție a lucrării, cu excepția cazurilor de deteriorare intenționată sau neintenționată a tavanului de către Client sau terți.

Pentru lucrari la montarea tavanului intins si a componentelor de instalare - 3 ani de la data semnarii de catre parti a certificatului de receptie a lucrarii, cu exceptia cazurilor de deteriorare intentionata sau neintenita a tavanului de catre Client sau terti.

Pentru lămpile din corpurile de iluminat instalate de Antreprenor - 1 an de la data semnării de către părți a certificatului de recepție a lucrării, cu excepția cazurilor de deteriorare intenționată sau neintenționată a lămpilor sau corpurilor de iluminat de către Client sau terți.

Pentru bandă LED, controlere și surse de alimentare - 6 luni de la data semnării certificatului de acceptare de către părți, cu excepția cazurilor de deteriorare intenționată sau neintenționată a lămpilor sau corpurilor de iluminat de către Client sau terți, precum și sub rezerva instalării controlerelor și surse de alimentare în locuri accesibile care nu necesită demontarea tavanelor întinse sau a altor structuri.

9.3. Antreprenorul nu va fi responsabil pentru daunele aduse corpurilor de iluminat neachizitionate de la Antreprenor.

9.4. Pentru a participa la intocmirea unui act de remediere a defectelor, convenindu-se asupra procedurii si conditiilor de eliminare a acestora, Antreprenorul este obligat sa-si trimita reprezentantul in cel mult cinci zile de la data primirii unei notificări scrise sau prin e-mail de la Client. După întocmirea actului, Antreprenorul are dreptul de a demonta plafonul și de a-l trimite producătorului pentru examinare. Înlocuirea plafonului se poate face pe baza rezultatelor examenului în termen de 5 zile de la data primirii rezultatelor examenului. La înlocuirea pânzei de tavan întinsă, Antreprenorul nu este responsabil pentru siguranța materialelor de finisare instalate (tapet, soclu de tavan, linoleum, parchet, laminat, gips-carton etc.)

10. RĂSPUNDEREA PENTRU PROPRIETATE A PĂRȚILOR

10.1. Pentru încălcarea obligațiilor contractuale de către Client, acesta plătește Antreprenorului:

Pentru întârzierea transferului locației către Antreprenor, cu condiția ca instalatorii Antreprenorului să sosească la instalație - amendă de 5.000 pentru fiecare zi de plecare a instalatorilor;

Pentru întârzierea semnării actului de acceptare și livrare a lucrărilor efectuate, plata plăților suplimentare în temeiul contractului în ziua finalizării instalării, fără indicații scrise privind pretențiile pentru calitatea lucrării - o amendă de 3000 de ruble. pentru fiecare zi restante;

Pentru deteriorarea sau pierderea materialelor, echipamentelor, uneltelor și a altor bunuri ale Antreprenorului din vina Clientului - costul daune materialeîn întregime.

Pentru oprirea forțată a echipei de asamblare din vina Clientului - o amendă de 500 de ruble. pentru fiecare oră de pauză.

Pentru modificarea datei de instalare și notificarea Antreprenorului cu mai puțin de două zile înainte de începerea lucrărilor - o amendă de 2.000 de ruble pentru fiecare schimbare de dată.

10.2 Pentru daune aduse proprietății Clientului, cu excepția cazurilor legate de încălcarea cerințelor Antreprenorului din Anexa 1 la contract, integral.

10.3. Plata amenzilor, precum și compensarea pierderilor, nu eliberează părțile de îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11. REZILIEREA CONTRACTULUI.

11.1. Clientul are dreptul de a cere rezilierea contractului de la antreprenor în următoarele cazuri:

Întârzieri de către Antreprenor a începerii lucrărilor mai mult de 5 zile din motive independente de voința Clientului;

Întârzieri de către Antreprenor a derulării lucrării din vina acestuia, când termenul de finalizare a lucrărilor a fost stabilit.
în contract, crește cu mai mult de 15 zile.

11.2. Antreprenorul are dreptul de a cere rezilierea contractului în următoarele cazuri:

Suspendarea de către Client a executării lucrărilor din motive independente de voința Antreprenorului pentru o perioadă mai mare de 20 de zile;

Reducerea costului lucrării cu mai mult de 1/3, în legătură cu modificările aduse contractului de către Client;

11.3. Absența materialului comandat în fabricarea țesăturii de tavan întins nu constituie o bază pentru rezilierea contractului. V acest caz Clientul selectează un material de altă culoare sau textură din catalogul Antreprenorului.

11.4. Partea care decide să rezilieze contractul în conformitate cu prevederile Acest articol, trimite o notificare scrisă sau electronică de intenție celorlalte 5 zile înainte de începerea instalării. Contractul se reziliază la la momentul potrivit cu plata pentru munca deja finalizata. În cazul în care rezilierea contractului are loc la inițiativa Clientului, cu încălcarea perioadei de preaviz, Antreprenorul reține de la Client costul țesăturilor de tavan elastic realizate la dimensiunile Clientului și compensarea în valoare de 5.000 de ruble.

12. CONDIȚII SPECIALE.

12.1. După semnarea acestui acord, toate acordurile anterioare scrise și orale, corespondența, negocierile dintre părți legate de acest acord devin nule.

12.2. Daunele cauzate unei terțe părți ca urmare a executării lucrărilor din vina Antreprenorului sau a Clientului vor fi despăgubite de partea vinovată. Cheltuieli pentru repararea prejudiciului cauzat unui terț
din motive neprevăzute, rambursate de părți pe picior de egalitate.

12.3. Toate modificările și completările la acest acord sunt considerate valabile dacă sunt executate
în scris și semnat de părți.

12.4. În toate celelalte aspecte care nu sunt prevăzute de prezentul acord, se aplică normele legislației Federației Ruse.

12.5. Toate aplicațiile specificate în contract sunt parte integrantă a acestuia.

12.6. Problemele controversate apărute în cursul executării prezentului contract vor fi soluționate de instanță în modul prescris.

12.7. Prezentul acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți.

ADRESE SI DETALII

Contractant:

IP Chupritsky Alexey Vladimirovici

TIN 502714378613

OGRNIP 313502718900012

Banca beneficiarului: SA „SBERBANK OF RUSSIA”

Moscova BIK 044525225

Cont de decontare: 40702810038040023281

Cor. cont: 30101810400000000225

M.P. __________________(______________________)

(semnătură) (decriptare)

Client:

NUMELE COMPLET:_____________________________________________

Adresa:______________________________________________

___________________________________________________

Telefon:_______________________________

E-mail: _________________________________

____________________(_______________________________)

(semnătură) (decriptare)

Cererea nr. 1

la Acordul nr. ________

din „____” ________ 201_

CERINȚE TEHNICE ALE CONTRACTANTULUI

la obiectul de instalare a tavanelor extensibile.

Clientul este avertizat că forma și perimetrul încăperii(lor) după măsurătorile efectuate trebuie să rămână neschimbate. În cazul în care Clientul încalcă această condiție, Clientul suportă costurile de remăsurare, reproducere a materialului și plecarea echipei.
Dacă tapetul este lipit în cameră sau pereții sunt finisați, Antreprenorul nu este responsabil pentru suprafețele murdare și deteriorate;
In cazul in care pardoseala de finisare se realizeaza in incapere, atunci Clientul se obliga sa protejeze in prealabil suprafata de eventuale deteriorari, in caz contrar Antreprenorul nu raspunde de siguranta pardoselii;
Liniile de cablu trebuie conectate la locurile de instalare ale corpurilor de iluminat, asigurând pornirea și oprirea garantată a tensiunii;
Localul la momentul instalării tavanului trebuie să asigure întreținerea regim de temperaturăîn intervalul + 65 + 70 ° C și, de asemenea, să fie încălzite în timpul funcționării lor;
Pereții din locurile în care sunt fixate tavanele trebuie să fie rezistenți, nedeteriorați. Gips-cartonul, plăcile ceramice și alte materiale structurale și de finisare trebuie să fie bine fixate. Gips-carton și alte materiale din tablă trebuie armate cu grinzi de lemn sau profile metalice. La instalarea tavanelor pe plăci, prezența golurilor între plăci și perete este inacceptabilă. Dacă există goluri între perete și țiglă, Antreprenorul nu va fi răspunzător pentru deteriorarea plăcii.
In cazul montarii unei baghete de tavan, suprafata plafonului original trebuie realizata in acelasi plan.
În cazul instalării în încăperi cu mobilier, Clientul asigură în mod independent acces direct la pereții din jurul întregului perimetru al încăperii, iar distanța liberă față de pereți trebuie să fie de minim 1 metru.
Clientul pune la dispoziție antreprenorului scheme de comunicații așezate în pereți (cablaje electrice, conducte pentru încălzire, alimentare cu apă și sisteme de aer condiționat). În absența unei scheme, Antreprenorul nu va fi responsabil pentru daunele aduse comunicațiilor. Prin acordul părților, în cazul detectării unui loc de deteriorare și a disponibilității acestuia, este posibilă repararea cablajului de către instalatori la fața locului. Dacă, după repararea cablajului, este necesară o plecare suplimentară a brigăzii, atunci aceasta se plătește conform listei de prețuri.
La instalarea tavanelor într-o încăpere cu o înălțime mai mare de 3,5 metri, structurile temporare de construcție (schele) trebuie instalate în jurul perimetrului. La instalarea în piscine și băi, zonele piscinelor și băilor trebuie acoperite de către Client cu o pardoseală continuă din scânduri și scuturi.
La interior, joncțiunea plăcilor de tavan cu pereții și cutiile de ventilație trebuie să fie etanșă pentru a preveni efectul de aspirație a aerului sau umflarea tavanului.
Toate lucrările pregătitoare trebuie efectuate înainte de plecarea echipei de instalatori la șantier, în caz de nefuncționare a echipei din vina clientului, clientul plătește pentru fiecare oră de nefuncționare a echipei în conformitate cu Contractul. .
În conformitate cu tehnologia, planurile tavanului sunt setate orizontal în funcție de nivelul laserului, drept urmare antreprenorul nu este responsabil pentru o diferență semnificativă de indentare față de marginile superioare și inferioare ale plafonului de bază care nu este aliniată cu orizont.
Puterea plafonierelor încastrate instalate nu trebuie să depășească 40 W pentru lămpile cu incandescență și 35 W pentru lămpile cu halogen.
Distanța de la lămpi până la tavan în centimetri (pentru candelabre) trebuie să fie cel puțin puterea lămpii în wați.
Clientul este obligat, in termen de 3 zile de la data incheierii Contractului, sa convina cu Antreprenorul tipul de plafoniere incorporabile. În cazul în care Clientul nu prezintă un eșantion de corpuri de iluminat în perioada specificată, Antreprenorul nu va fi responsabil pentru nerespectarea corpurilor de iluminat cu cerințele tehnice pentru instalarea corpurilor de iluminat încorporate de plafon în plafoane întinse.
Antreprenorul nu este responsabil pentru un defect al tavanului rezultat din depozitarea tablourilor mai mult de 5 zile din cauza imposibilitatii montarii acestuia la timp din vina Clientului. În cazul pânzelor lucioase, termenul de valabilitate înainte de instalare nu este mai mare de o zi.
La momentul instalării tavanului întins, Clientul este obligat să pună la dispoziție echipa de montatori de candelabre pentru a determina metoda de fixare a acestora. În cazul în care contractul prevede montarea candelabrelor, dar din cauza complexității instalării și/sau racordării, echipa de montaj are dreptul de a refuza Clientului instalarea candelabrei cu o recalculare obligatorie a sumei conform contractului.
În cazul în care există un mod „oră liniștită” la sediul Clientului, atunci Contractorul trebuie să fie informat în prealabil despre acest lucru. Dacă se efectuează încă lucrări zgomotoase în timpul acestor ore sau în afara programului de lucru, la cererea Clientului, Clientul va fi răspunzător.
Tehnologia de instalare a tavanelor întinse este proprietatea IP Chupritsky A.V. Instruirea, familiarizarea cu această tehnologie este reglementată termenii contractuali cu terți interesați să obțină informații (complete, de constatare). Daca aceasta conditie nu este indeplinita, munca se suspenda pana la incheierea contractului de instruire-familiarizare.

Client: __________________________ (___________________________________)

(semnătură) (decriptare)

Cererea nr. 3

la Acordul nr. ________

din „____” ________ 201_

Listă de prețuri

1. Costul pânzei cu instalare din suprafața totală a contractului (ruble pe m2)

2. Costul lucrărilor suplimentare la instalarea unui tavan întins

Numele serviciului	Unitate rev.	Preț, freacă.
dispozitiv de turnare pentru tavan








montaj cornișă de perete
bypass aer conditionat
ocolire a conductei
bypass conductei de evacuare

cablare

montaj grinzi de lemn
instalarea unei baghete pe o țiglă
instalare greu accesibilă




curbiliniaritate
decupaj interior
inserție de baghetă albă
inserție de baghetă de culoare

imprimare foto

montaj candelabru
compensator de presiune
demontarea si montarea tavanului

echipamente de ridicare fără lift
suprataxă înălțime (3-3,5 m -5%, 3,5-4,2 -10%, 4,2-5 -15%)
Plecarea unui inginer de proces fără semnarea unui contract

Valoarea minimă a contractului este de 10.000 de ruble.

Cererea nr. 4

la Acordul nr. ________

din „____” ________ 201_

Protocol de negociere a pretului contractului

pentru instalarea unui tavan extensibil.

cameră	Soluție de lot	Textura și culoarea tavanului	Cantitate, m2	preț, freacă.	Cost, freacă.

Perimetrul camerei _____________ Total: _______________________

Lucrări suplimentare la instalarea unui tavan extensibil

Numele serviciului	Unitate rev.	Cant	Preț, freacă.	Cost, freacă.
dispozitiv de turnare pentru tavan
montaj candelabru de tavan
orificiu pentru candelabru cu cârlig
instalarea cârligului și centrarea lustrei
instalarea reflectoarelor
instalarea unui gratar de ventilatie cu structura
instalare ventilator cu design
instalarea elementului de alarmă de incendiu
montaj cornișă de tavan, pentru p.p.
montaj cornișă de perete
bypass aer conditionat
ocolire a conductei
bypass conductei de evacuare
colțuri suplimentare (mai mult de patru)
cablare
marcarea locurilor pentru instalarea spoturilor
montaj grinzi de lemn
instalarea unei baghete pe o țiglă
instalare greu accesibilă
instalarea unui element de întărire a prinderii baghetei
design de tavan pe mai multe niveluri
design de tavan curbat pe mai multe niveluri
instalarea unei baghete despărțitoare cu bară
curbiliniaritate
decupaj interior
inserție de baghetă albă
inserție de baghetă de culoare
design de cornișă ascuns
combinație de culori, % din costul plafonului
imprimare foto
montaj candelabru
demontarea si montarea tavanului
compensator de presiune
echipamente de ridicare fără lift
lămpile
plecarea de urgență a echipei de adunare

Costul lucrărilor suplimentare fără reduceri: ______________; Reducere: _____ %; Suma reducerii: _________________________________;

Total munca suplimentara: _____________________________;

suprataxă înălțime (3-3,5m -5%, 3,5-4,2 -10%, 4,2-5 -15%, 5-7 -20%):_________________________________

Total: ____________________

Suma plății anticipate:_________________________________

Client: ______________________ (___________________________________)

(semnătură) (decriptare)

CONTRACTUL № __ __

pentru instalarea tavanelor extensibile

G. Arzamas„____” ____________ 2012

I. P, denumit în continuare „Contractantul”, reprezentat de I. P, acționând pe bază de adeverință, pe de o parte, și _____________________________, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract după cum urmează:

1. Obiectul acordului

1.1. Antreprenorul se obligă să livreze și să instaleze tavane extensibile, denumite în continuare „Lucrare”, la unitatea Clientului situată la _______ suprafață totală mp. m._______

1.2 Costul lucrărilor și materialelor se calculează pentru fiecare cameră și este indicat în comandă

1.3. Munca se plătește în următoarea ordine:

plata anticipată _______% restul imediat după semnarea certificatului de acceptare.

1.4 Termenul de executare a contractului (terminarea lucrărilor) 14 K. D

1.5 Lucrarea se consideră acceptată de către Client după semnarea certificatului de recepție de către părți.

2. Drepturile și obligațiile părților

2.1. Antreprenorul se obligă:

La timp și cu înaltă calitate, efectuați lucrările specificate în comandă - comanda de lucru, furnizați toate certificatele necesare.

Avertizați în timp util clientul cu privire la excesul de cost al lucrării specificat în contract din cauza necesității de muncă suplimentară;

Coordonează cu clientul toate modificările care pot apărea în timpul executării Lucrării, inclusiv modificările în termeni.

2.2. Clientul se obliga:

Transferați Antreprenorului sediul unde se vor executa Lucrările în stare pregătită în conformitate cu cerinte tehnice(Apendice)

Pe durata Lucrării, nu efectuați aceasta camera alte lucrari de constructii si montaj si finisaje

Pe perioada de lucru, Clientul asigură accesul nestingherit al angajaților la instalație pe tot parcursul zilei de lucru

În cazul amânării executării Lucrărilor din vina Clientului (indisponibilitatea spațiilor pentru lucru), acesta anunță Antreprenorul cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea lucrărilor. Antreprenorul numește termen nou efectuarea lucrărilor, dar nu mai mult de 14 zile de la data confirmării pregătirii unității pentru lucru

Plătiți costuri de transport de 4 ruble pe kilometru până la obiect și înapoi (Dacă obiectul este situat în afara orașului Arzamas)

Acceptați rezultatul lucrării și semnați certificatul de recepție. În caz contrar, furnizați Antreprenorului un refuz motivat de a accepta lucrarea. După aceea, părțile întocmesc și semnează un act cu o listă de îmbunătățiri și termene necesare pentru implementarea acestora. În cazul în care Clientul se sustrage de la acceptarea lucrării și nu se transmite refuz motivat, lucrarea conform prezentului contract se considera finalizata, iar baza de plata este un act unilateral semnat de Antreprenor. În același timp, nu se acceptă pretenții privind calitatea și volumul muncii.

Efectuați plata pentru costul materialelor și lucrărilor, conform comenzii - împreună cu (Anexă).

3. Responsabilitatea părților

3.1. În cazul încălcării termenelor stabilite pentru executarea lucrărilor, antreprenorul plătește clientului o penalitate în valoare de 0,1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 3% din valoarea contractului.

3.2. În cazul executării necorespunzătoare sau neefectuării lucrărilor

clientul are dreptul, la discreția sa:

Anulați contractul și solicitați o rambursare

suma de bani plătită;

Solicitați o reducere de preț pe măsură;

3.3. Dacă în cursul Lucrărilor devine clar că este inadecvat sau imposibil de realizat din punct de vedere tehnic, Antreprenorul oprește lucrările, informând Clientul în termen de 1 zi. În acest caz, părțile se întâlnesc și iau în considerare problema oportunității continuării lucrării. Calculele în acest caz sunt efectuate pe baza lucrărilor efectiv efectuate de Antreprenor.

3.4. În cazul încălcării condițiilor stabilite de plată pentru lucru, clientul plătește antreprenorului o amendă în valoare de 0,5% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere.

3.6 Clientul are dreptul de a depune o cerere pentru eliminarea gratuită a defectelor de lucru după expirarea perioadei de garanție, dacă în Data scadentă servicii, au fost identificate neajunsuri semnificative din vina Antreprenorului.

3.7 Antreprenorul nu elimină deficiențele în cazul exploatării și întreținerii necorespunzătoare de către Client a rezultatului lucrării, dacă apar defecte ca urmare a uzurii naturale sau din vina Clientului, atunci când Clientul efectuează propriile modificări structurale. si modificari.

4. Forță majoră

4.1. Părțile sunt eliberate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau totală a obligațiilor care decurg din prezentul contract, dacă această nerespectare a fost rezultatul unor circumstanțe de forță majoră apărute după încheierea prezentului contract ca urmare a unor circumstanțe. de urgență pe care părţile nu le-ar fi putut prevedea sau preveni.

5. Garantii

5.1. După semnarea certificatului de recepție și efectuarea calculelor finale, Antreprenorul oferă o garanție pentru materiale - 10 ani, pentru lucrările efectuate, conform comenzii - împreună cu - 3 ani, cu condiția ca Clientul să îndeplinească cerințele clauzei 3.7. acord efectiv

5.2. În cazul în care Cumpărătorul descoperă, la acceptarea Produsului și Bunurilor, Antreprenorul, neconformitatea Produsului sau Bunurilor primite cu termenii prezentului Acord. Produsul este trimis Furnizorului pentru examinare cu originalul Certificatului de Inspecție Inițială

6. Soluționare a litigiilor

6.1. În caz de nerezolvare în procesul de negociere probleme litigioase litigiile se solutioneaza in instanta in modul prevazut de

legislatia actuala.

+ Vezi pagina următoareà

Contractant:

Bank, N. Novgorod,

Arzamas: Prospekt Lenina, 204

Plafoane întinse „STILUL TĂU”.

Client :

NUMELE COMPLET.____________________________________

__________________________________________

Valoarea tranzacției _________

Avans primit_________

EXECUTOR TESTAMENTAR

CLIENT

Cerinte tehnice

Clientul a fost avertizat despre necesitatea menținerii neschimbate a perimetrului localului după efectuarea măsurătorilor, întocmirea desenelor și comandarea. Clientul este avertizat ca se poate forma un gol intre perete si bagheta, din motive tehnice inevitabile.Clientul este avertizat ca aceste lucrari sunt clasificate ca constructii si reparatii. Clientul este avertizat cu privire la cerințele tehnice pentru corpuri de iluminat, și anume:

Puterea lămpilor cu incandescență încorporate nu trebuie să depășească 60W

Puterea lămpilor cu halogen încorporate nu trebuie să depășească 35W/12V/220V

Carcasele corpurilor de iluminat în timpul funcționării nu trebuie să se încălzească peste 650 ° C

· La instalarea corpurilor de iluminat de către Client, garanția nu se aplică plafonului.

5. Clientul este obligat să transfere Antreprenorului sediul în care se va desfășura lucrările într-o formă pregătită și anume:

Liniile de cablu trebuie conectate la locurile de instalare ale corpurilor de iluminat, asigurând pornirea și oprirea garantată a tensiunii.

În interior, joncțiunea plăcilor de tavan cu pereții și cutiile de ventilație trebuie să fie etanșă pentru a elimina efectul de aspirație a aerului

· Pereții din locurile în care sunt atașate tavanele trebuie să fie rezistenți, nedeteriorați, drepti, dacă pereții nu sunt drepti, atunci cusăturile pot fi, de asemenea, nedrepte, ceea ce va duce și la apariția unor goluri între perete și baghetă. . Gips-cartonul, plăcile ceramice și alte materiale structurale și de finisare trebuie să fie bine fixate. Gips-carton și alte materiale din tablă trebuie armate cu grinzi de lemn sau profile metalice.

· Pe tavanele instalate, este permisă abaterea sudurilor benzii de la o linie dreaptă cu 2-15 cm în încăperi cu o configurație complexă a tavanului, (peste cinci colțuri) secțiuni de perete curbate sau pereți nedrepți.

· La instalarea pe o țiglă nu este permisă prezența golurilor între țiglă și perete. Dacă există goluri între perete și țiglă, Antreprenorul nu va fi răspunzător pentru deteriorarea plăcii.

Structurile pentru fixarea tavanelor complicate sunt realizate de Client conform desenelor si convenite cu Antreprenorul

· Clientul pune la dispoziție antreprenorului scheme de comunicații așezate în pereți (cablaje electrice, conducte pentru încălzire, alimentare cu apă și sisteme de aer condiționat). În absența unei scheme, Antreprenorul nu va fi responsabil pentru daunele aduse comunicațiilor.

· La instalarea tavanelor într-o încăpere mai mare de 3,5 metri, structurile temporare de construcție (schele) trebuie instalate în jurul perimetrului. La instalarea în piscine și băi, zonele piscinelor și băilor trebuie acoperite cu o pardoseală continuă din scânduri și scuturi. În cazul instalării în încăperi cu mobilier, Clientul asigură acces direct la pereții din jurul întregului perimetru al încăperii, iar distanța liberă față de pereți trebuie să fie de minim 1 metru.

6. În cazul în care factorii sunt clarificați în timpul lucrării (de exemplu, nefiabilitatea sau, dimpotrivă, rezistența specială a pereților, prezența un numar mare armături în pereți etc.), afectând timpul de instalare și complicând montajul, Antreprenorul are dreptul de a reconsidera momentul executării comenzii și plata lucrărilor suplimentare.

Sunt familiarizat cu cerințele tehnice, am citit toate punctele și le-am înțeles __________/______________________

Reguli de funcționare a tavanelor întinse

1. Nu atingeți tavanul cu obiecte tăiate și străpungătoare

2. Nu reparați singur tavanul. Dacă se constată defecte, apelați specialiștii instalatorului.

4. În cazul unei scurgeri de apă de la etajele superioare, nu încercați să o îndepărtați singur. Contactați instalatorul.

5. Dacă este necesar, ștergeți tavanul cu o cârpă moale. Nu utilizați detergenți pe bază de clor, abrazivi sau alți detergenți „agresivi”. Nu utilizați solvenți (acetonă, kerosen etc.)

6. Când înlocuiți lămpile în corpurile încorporate, rețineți că puterea nu trebuie să depășească 35 de wați. Distanța de la becul instalat în candelabru până la tavan nu trebuie să fie mai mică de 40 cm cu fluxul luminos îndreptat direct în sus (spre tavan).

7. Temperatura camerei trebuie să fie între MIN8 și MAX30

8. Dacă aveți întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați telefonic instalatorul +

Clientul este familiarizat cu regulile de operare __________/______________________