"JÓVÁHAGY"
Az ISMAN igazgatója
"___" _________ 2014
Előírások
szerződéses szolgáltatási interakciók
szerkezeti felosztásokkal
1. Általános rendelkezések
(1) Ez a rendelet meghatározza a szerződéses szolgáltatás interakciójának mechanizmusát, amely az ISMAN igényeinek megfelelő áruk, építési beruházások és szolgáltatások vásárlására gyakorolja a felhatalmazást.
2. Ez a rendelet a hatályos jogszabályok RF az áruk, munkák, szolgáltatások beszerzésének tervezésének fő műveleteinek automatizálása, a szállítók (vállalkozók, előadók) azonosítása érdekében; szerződések megkötése és végrehajtása, az Orosz Föderáció jogszabályainak való megfelelés ellenőrzése.
2. Kifejezések és meghatározások
A jelen Szabályzatban a következő fogalmak, kifejezések és meghatározások használatosak:
OSSP - A szerkezeti egység felelős szakembere
IZ - vásárlás kezdeményezője
NMTsK - a szerződés kezdeti (maximális) ára;
UIS - egységes információs rendszer;
IS ISMAN - ISMAN weboldal
KS - Szerződéses szolgáltatás;
PEO - Tervezési és Gazdasági Osztály;
OMTS - anyagi és műszaki ellátási osztály;
EK – Egységes Bizottság
OKVED - Össz-orosz osztályozó gazdasági tevékenység típusai
OFAS - A Moszkvai Régió Szövetségi Monopóliumellenes Szolgálatának irodája.
3. Az interakció szabályai
No. p \ p | Aktuális események | Term Verziók | Felelős teljesítményért feladatokat | Végrehajtási egységek* | kimenő Dokumentáció |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
|
1. szakasz. Rendelési ütemterv kialakítása áruszállításra, munkavégzésre, az ISMAN igényeinek megfelelő szolgáltatás nyújtására (a továbbiakban: ütemterv) |
|||||
A főosztályvezetők tájékoztatása a költségvetési programok és témakörök keretében befolyt forrásból a következő pénzügyi év ütemtervének megalkotásáról: a) szétváló alapok (OKHNM); b) az Orosz Tudományos Akadémia Elnökségének programjai; c) az Orosz Föderáció költségvetési rendszerének költségvetéséből nyújtott támogatások; | tárgyév október 25-ig | A CC vezetője | Az FB módszertani segítséget nyújt az IS-nek az NMCC meghatározásában és igazolásában | Az osztályvezetőknek címzett feljegyzések * az STFZ vásárlás szükségességének indoklásával (az adott termék (munka, szolgáltatás) megvásárlásának szükségessége), feltüntetve: A szerződés tárgyának neve; A megrendelés leadásának határideje; A szerződés időtartama; A szakértők bevonásának szükségességének indoklása, szakértői szervezetek az elfogadás szakaszában. |
|
A következő pénzügyi évre vonatkozó terv- ütemterv tervezetek biztosítása osztályoktól papír alapú és ben elektronikus formátumban formátumban Excel e - mailben : pion @ ism . ac. hu | A szervizlevél kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül | Osztályvezetők | A következő pénzügyi évre vonatkozó osztályok ütemterv-tervezetei (1. számú melléklet formájában), a szerződések végrehajtásáért felelős tisztviselők megjelölésével. Az ütemterv tartalmazza az összes vásárlást, beleértve a vele kötött szerződéseket is egyedüli szállító(vállalkozó, kivitelező) a Kbt. 93 FZ-44, 2001.01.01 |
||
A következő pénzügyi évre vonatkozó összevont ütemterv elkészítése, jóváhagyása és a hivatalos internetes honlapon való közzététele | A menetrendek kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül | A CC vezetője | KS, PEO | Az igazgató által jóváhagyott terv-ütemezés a következő pénzügyi évre. Kihelyezés a hivatalos weboldalon 3 munkanapon belül, de legkésőbb december 31-ig. |
|
2. szakasz. Dokumentumcsomagok kialakítása áruk, munkák, szolgáltatások vásárlásához az ISMAN igényeire |
|||||
A regisztrációhoz és a vásárlások közzétételéhez szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátása (a dokumentumokat a papíralapúés be elektronikus formában. | Az értesítés hivatalos weboldalon való közzétételének hónapját megelőző hónap 20. napjáig | Osztályvezetők** | Közbeszerzés kezdeményezője, CU | A beszerzésért felelős igazgatóhelyettesnek címzett feljegyzések az alábbi dokumentumokkal együtt papírformaés az elektronikus médiában: 1. Jegyzet. 2. Az osztályvezető által jóváhagyott és az ISMAN igazgatója által jóváhagyott feladatkör. 3. Az OKVED szerinti áruk, munkák, szolgáltatások kódjainak egyeztetett és jóváhagyott listája; 4. A jogi tanácsadóval és az osztályvezetővel egyeztetett szerződéstervezet; 5. Az osztályvezetővel egyeztetett és az igazgató által jóváhagyott áruszállítás, szolgáltatásnyújtás, munkavégzés ütemezése; 6. Megállapodott és jóváhagyott fizetési ütemterv, a becsült összegek és a fizetési feltételek havi bontásával; 7. A szerkezeti egység vezetője által jóváhagyott és az ISMAN igazgatója által jóváhagyott becsült dokumentáció; 8. Építési és szerelési munkák esetén biztosítani kell: egyeztetett és jóváhagyott projektdokumentáció; A létesítmények biztonságát befolyásoló munkatípusok egyeztetett és jóváhagyott listája tőkeépítés(az Orosz Föderáció Regionális Fejlesztési Minisztériumának 2001.01.01-i, 000. sz. rendelete szerint).** |
|
A regisztrációhoz és a vásárlások közzétételéhez szükséges dokumentumcsomag elkészítése ütemterv szerint | 5 munkanapon belül azt követően, hogy a részlegek dokumentumcsomagját megkapták. | A CC vezetője | KS | 1. a (kezdeti) maximális ár megalapozottságának NMTsK-számításának indoklási módszerének kiválasztása a képlet szerint az Oroszországi Gazdasági Fejlesztési Minisztérium 2001.01.01-i rendelete szerint. 000. sz., beszerzési dokumentáció, amely beszerzési információkból, feladatmeghatározásból, szerződéstervezetből, hirdetményből áll 2. A pályázatok és a végleges pályázatok elbírálási szempontjai (a versenyre); 3. egyéb dokumentumok (ha szükséges). |
|
A dokumentumcsomag osztályokkal való egyeztetése. | 2 munkanappal a megrendelés feldolgozásához és leadásához szükséges dokumentumok csomagját követően. | A CC vezetője | CS, PEO, jogi tanácsadó | Szervizlevél egyeztetett dokumentumcsomaggal. Megrendelés kiadása |
|
A dokumentáció és a vásárlási értesítés jóváhagyása | 1 munkanap | igazgató (megbízott igazgató) | KS | A tanszékek által jóváhagyott kérelem dokumentumcsomaggal és az ISMAN igazgatója által jóváhagyott. |
|
Vásárlás az EIS-ben | 1 munkanapon belül | A CC vezetője | |||
Az „Ütemezés módosítása” folyamata |
|||||
Az ütemterv módosításának indoklását jellemző információk elkészítése az StFZ 2001.01.01-i 13. része szerint. | Legkésőbb 12 naptári napok a vásárlásról szóló értesítés OS-en való közzététele előtt (egy szállítótól történő vásárlás esetén 12 nappal a szerződés megkötése előtt | A szerkezeti egység felelős szakembere | IZ, KS | Feljegyzés a vásárlás elállásáról vagy elhalasztásáról indoklással. Rendelje meg a menetrend módosítását |
|
Menetrend módosítások, elhelyezés a KIR-ben | 3 napon belül | A CC vezetője | KS | Az ISMAN igazgatója által jóváhagyott ütemterv |
|
3. szakasz. Vásárlásban való részvétel. Szerződések megkötése és végrehajtásuk ellenőrzése |
|||||
A közbeszerzési dokumentáció módosításai, pontosításai. | A kérelem beérkezésétől számított 1 munkanapon belül | A CC vezetője | Közbeszerzési kezdeményező, KB, jogi tanácsadó | ||
Pályázatokon való részvétel és a benyújtott ajánlatok érdemi véleményezése a szállítók (vállalkozók, kivitelezők) meghatározásának versenyeztetési módszerére vonatkozóan | A 2001.01.01-i 44-es szövetségi törvény szerinti feltételek. | Az egységes bizottság elnöke | CC, egyszeri jutalék | Következtetés a benyújtott javaslatok érdeméről (jegyzőkönyv készítése) |
|
A beszállítók (vállalkozók, kivitelezők) meghatározására vonatkozó versenyeztetési módszer nyertesének meghatározása után | Feltételek a 2001.01.01-i 44-es szövetségi törvény szerint. (attól függően, hogy a szolgáltató hogyan van meghatározva) | A CC vezetője | CS, jogi tanácsadó, PEO | A jegyzőkönyvet és a szerződéstervezetet a nyertes és az ajánlattevő feltüntetésével, mellékletekkel (leírás, feladatmeghatározás, naptári terv, becslés) küldje meg a nyertesnek aláírásra |
|
Miután a szerződést a nyertes szállító (vállalkozó, kivitelező) aláírta, a szerződést a megrendelő vagy a megbízott személy írja alá (a beszerzés módjától függően). | A szerződés aláírásának napján | A CC vezetője | KS, OMTS, IZ | Az osztályvezetők tájékoztatása a szállítóról (vállalkozó, kivitelező) a megkötött szerződés másolatának kiadásával a végrehajtásra |
|
Információk benyújtása az OS-hez a szerződés megkötéséről | A szerződés aláírását követő 3 munkanapon belül | A CC vezetője | Tájékoztatás a szerződésnek a szerződések nyilvántartásába történő felvételéről az átengedéssel regisztrációs szám OS mellékelt szkennelt szerződéssel. |
||
A szerződés teljesítésének ellenőrzése | A szerződés teljes időtartama alatt | OSSP, a CS vezetője, az OMTS vezetője, IZ | KS, OMTS, IZ, átvételi jutalék, könyvelés | Az átvételi okirat, fuvarlevél és egyéb aláírása kísérő okmányok. Időben történő fizetés |
|
Tájékoztatás nyújtása a megrendelőnek a szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével kapcsolatos kötbér (bírság, kötbérkamat) beszállítótól (végrehajtótól, vállalkozótól) történő behajtására hozott döntéseiről | osztályvezető | PEO, KS | A VB vezetőjének címzett feljegyzés a vonatkozó dokumentumok másolatával. Következtetés további megállapodás, kötbér, kötbér kiadása, szerződés felbontása (vásárlás módjától függően) |
||
Változások végrehajtása a szerződések nyilvántartásában az EIS-ben | 3 napon belül | A CC vezetője | Az igazgató felhatalmazott személye | Tájékoztatás a változásról, a szerződés felbontásáról a szkennelt fájlokkal. |
|
Tájékoztatás a szerződés bírósági végzéssel történő felmondásáról. | A vonatkozó döntés meghozatalát követő 1 munkanapon belül | jogtanácsos | jogtanácsos | Az Alkotmánybíróság vezetőjének címzett feljegyzés a bírósági határozatok másolatával. |
|
A szerződés teljesítéséről, módosításáról, felmondásáról, illetve a teljesítésének egy külön szakaszának eredményéről beszámoló elkészítése, KIR-ben történő elhelyezése a 2001.01.01. Korm. rendelet szerint. 000. sz.) | A szerződés teljesítését, módosítását vagy felmondását követő 1 munkanapon belül. | A CC vezetője | Az igazgató felhatalmazott személye | Beszámoló űrlap (2. sz. melléklet) |
|
Jelentés benyújtása az Alkotmánybírósághoz arról, hogy az ISMAN igényeinek kielégítése érdekében egyetlen szállítótól történő vásárlás esetén a szállító meghatározására, a szerződés árának igazolására és a szerződés teljesítésének egyéb lényeges feltételeire más módszerek alkalmazása lehetetlen. 93. cikk, 1. rész, záradék | 1 munkanap | osztályvezető | Benyújtott jelentés, elektronikus formában és papír alapon |
||
Egyetlen szállítóval kötött szerződés megkötéséről szóló hirdetmény elkészítése és elhelyezése az internetes hivatalos weboldalon | a CC vezetője | KS | |||
A szerződés összehangolása egyetlen szállítóval (vállalkozó, előadóművész) a 2001.01.01-i 44 szövetségi törvény 93. cikke alapján. | kézhezvételtől számított 1 munkanap | Alosztályvezetők. | KS (jogi tanácsadó) | A szerződés a CC vezetőjével egyeztetve |
|
Szerződés megkötése egyetlen szállítóval (vállalkozó, előadóművész) a 2001.01.01-i 44 szövetségi törvény 93. cikke alapján. | Az ütemterv szerint | osztályvezető, IZ, KS (jogi tanácsadó) | OMTS, PEO, könyvelés KS | Aláírt szerződés |
|
Tájékoztatás nyújtása a 2001.01.01-i 44 szövetségi törvény 93. cikke alapján megkötött szerződésekről. | A szerződéskötés napján | osztályvezető, TÓL TŐL | OMTS, PEO, könyvelés, | A KB vezetőjének címzett feljegyzések (szerződések másolatával). |
|
A 2001.01.01-én kelt 44-es szövetségi törvény 93. cikke alapján megkötött szerződésekkel kapcsolatos információk benyújtása a hivatalos internetes webhelyre, több mint 100 ezer rubel.) | A szerződés aláírását követő 3 munkanapon belül | A CC vezetője | KS | A megkötött szerződésre vonatkozó adatok beírása a szerződések nyilvántartásába. |
|
Tájékoztatás benyújtása az FZ-44 2001.01.01-i 93. cikkének 1. része 6. pontja alapján kötött szerződésekről ellenőrző szerv a beszerzés területén a moszkvai régióban | A szerződéskötést követő 1 munkanapon belül. | A CC vezetője | KS | Értesítés az ellenőrző szervnek a beszerzés területén |
|
Az önkormányzati szerződés teljesítését követő 7 munkanapon belül. | a CC vezetője | KS | |||
Gátlástalan beszállítókról (vállalkozók, kivitelezők) vonatkozó információk benyújtása. | Gátlástalan szállító azonosítását követő 3 munkanapon belül. | A CC vezetője | KS | Levél az OFAS-nak a moszkvai régióban. |
*Amennyiben a beszerzést a beszerzési területen végzett nyomon követés, audit és ellenőrzés során indokolatlannak találják, a Kbt. Az N 44-FZ törvény 99. §-a alapján végzést kell kiadnia az azonosított jogsértés megszüntetésére és az elkövetők közigazgatási felelősségre vonására (N 44-FZ törvény 18. cikkének 6. része).
Az alosztályok saját magukon belül biztosítják a végrehajtást hivatalos jogosítványok;
** - az áruk (építési munkák, szolgáltatások) vásárlásához hiányos dokumentumcsomag rendelkezésre bocsátása esetén a dokumentumokat átdolgozásra visszaküldik az osztályvezetőknek.
*** - a szerződés teljesítésére vonatkozó információk a végrehajtás paramétereinek megjelölésével, beleértve a szerződés fizetésére vonatkozó információkat (a szerződés szakaszára vonatkozó fizetés) - a szerződést igazoló dokumentum adatai (típus, szám, dátum). pénzbeli kötelezettség keletkezése áruk leszállítása (számla és (vagy) átvételi-átadási aktus és (vagy) számla), munkavégzés, szolgáltatásnyújtás (befejezett munka (szolgáltatás) és (vagy) számla, valamint (vagy) számla), valamint a szerződés kifizetésének tényét igazoló bizonylat (fizetési megbízás stb.) adatai (típus, szám, dátum) ( Az Orosz Föderáció kormányának rendelete „Az egységes felkészítés és elhelyezés eljárásáról tájékoztatási rendszer az állami (önkormányzati) szerződés végrehajtásáról és (vagy) a végrehajtás egy külön szakaszának eredményéről szóló jelentés beszerzése terén”);
A szerződések kidolgozását és végrehajtását ellenőrző felelős személyek a vezetők szerkezeti felosztások:
Biztosítás esetén feljegyzések 15., 18., 20., 22., 26., 28. pontban meghatározott határidőket megszegő igazoló dokumentumok csatolásával. adminisztratív felelősség pontjának megfelelően. A kódex 19.7.2 Orosz Föderáció a közigazgatási szabálysértésekről -FZ (2001.01.01.) az állami és önkormányzati szükségletek kielégítését szolgáló áruk, építési beruházások, szolgáltatások beszerzése feletti ellenőrzésre jogosult szerv adatszolgáltatásának elmulasztása vagy tudatosan valótlan adatok benyújtása, - maga után vonja közigazgatási bírság kiszabása tisztviselőkre 00 (tizenötezer) rubel összegben; a jogalanyok- 00 (százezer) rubel összegben.
A jelen Szabályzat végrehajtásának ellenőrzésével az igazgatóhelyettest kell megbízni
Helyettes igazgató yow
Összeállította 46490 t
- Dokumentum letöltése (.doc formátum)(188 KB)
- Dokumentum letöltése (formátum.pdf)(392 KB)
Függelék
a Levéltári Szolgálat megrendelésére
Hanti-Manszijszk autonóm régió– Ugra
kelt 2019.03.07. 28-Pr-23
Előírások
szerkezeti felosztások kölcsönhatása
Szolgáltatások a Hanti-Manszijszk Autonóm Kerület archívumának - Yugra és
szerződés menedzser vásárláskor
áruk, munkák, szolgáltatások állami szükségletek
I. Általános rendelkezésekÉn vagyok
A Hanti-Manszijszk Autonóm Kerület - Jugra Levéltári Szolgálat szerkezeti egységeinek és a közszükségleti célú áruk, munkálatok és szolgáltatások beszerzése során a szerződéses menedzser együttműködéséről szóló rendelet (a továbbiakban: Szabályzat) megállapítja a követelményeket a Hanti-Manszijszk Autonóm Kerület - Ugra Kerület Levéltári Szolgálata (a továbbiakban: Szolgálat) szerkezeti egységeinek és a Szolgálat állami szükségleteinek kielégítésére szolgáló áruk, munkák és szolgáltatások beszerzése során szerződéses menedzser (a továbbiakban: beszerzésnek nevezik) a 2013. április 5-i 44-FZ szövetségi törvénnyel (az állami és önkormányzati szükségletek kielégítését szolgáló áruk, építési beruházások és szolgáltatások beszerzésére vonatkozó szerződési rendszerről) (a továbbiakban - 44. törvény) értelmében -F Z).
A jelen Szabályzatban használt alapfogalmakat a 44-FZ. törvényben foglaltakkal azonos értelemben alkalmazzuk.
Jelen szabályzat a Szolgáltatás által végrehajtott vásárlásokra vonatkozik.
A vásárlások szerint történik Polgári törvénykönyv Orosz Föderáció, Költségvetési kód Orosz Föderáció, 44-FZ törvény és egyéb szabályozás jogi aktusok az Orosz Föderáció és a Hanti-Manszijszk Autonóm Kerület - Ugra és a jelen szabályzat.
A Szolgálat strukturális szervezeti egységei a nyitottság, a beszerzések területén a tájékoztatás átláthatósága, a szakszerűség, a beszerzések hatékonysága, a Szolgálat szükségleteinek kielégítéséért való felelősségvállalás elvei alapján működnek együtt.
II. A beszerzés tervezése és indoklása
1. A beszerzés tervezése a beszerzés céljai alapján történik, amelyeket a 44-FZ törvény 13. cikkének rendelkezéseinek figyelembevételével határoznak meg, beszerzési tervek, ütemezések kialakításával, jóváhagyásával és karbantartásával a megállapított határidőn belül. a 44-FZ törvény és az Orosz Föderáció, Hanti-Manszijszk Autonóm Kerület - Ugra egyéb szabályozási jogi aktusai és jelen szabályzat.
2. A szerződéskezelő a beszerzési terv kialakítása, jóváhagyása és karbantartása során:
beszerzési terv készítése a Szolgálat strukturális részlegeinek szakembereinek előterjesztése alapján, pályázat formájában (jelen rendelet melléklete) történő beszerzés kezdeményezése;
a kialakított beszerzési terv jóváhagyása a Szolgálat vezetőjétől vagy az őt helyettesítő személytől;
közbeszerzési tervének közzététele a beszerzés területén az Egységes Információs Rendszerben (továbbiakban beszerzési területen UIS), valamint az áruk, munkák, szolgáltatások beszerzése területén a Regionális Információs Rendszerben az állami igények kielégítésére. a Hanti-Manszijszk Autonóm Kerület - Ugra (a továbbiakban - GIS "Goszakaz");
szükség esetén a Szolgálat beszerzést megindító szerkezeti alosztálya által benyújtott kérelem alapján megfelelő változtatásokat végez a beszerzési tervben.
3. A Szolgálat beszerzést kezdeményező szakember, szerkezeti alosztálya a beszerzési terv kialakításakor a formanyomtatványon (jelen Szabályzat melléklete) kérelmet ad át a szerződéskezelőnek a csatolt beszerzési indoklással.
4. Amennyiben a beszerzési terv módosítása válik szükségessé, a beszerzést kezdeményező Szolgálat szerkezeti egységének szakembere a módosítás indoklását tartalmazó formanyomtatványon (jelen Szabályzat melléklete) kérelmet nyújt be a szerződéskezelőnek.
5. Az ütemterv kialakítása, jóváhagyása és karbantartása során a Szerződéskezelő:
ütemterv kialakítása, a Szolgálat szerkezeti egysége szakemberei által benyújtott, vásárlást kezdeményező kérelem alapján, formanyomtatvány szerint (jelen szabályzat melléklete);
a Szolgálat szerkezeti alosztályának vásárlást kezdeményező szakembereivel közösen vásárlási indoklás elkészítése;
a menetrend egyeztetése a végrehajtó szervek államhatalom Hanti-Manszijszk Autonóm Okrug - Yugra, egységes végrehajtása közpolitikai az érintett területen;
az elkészített ütemtervnek a Szolgálat vezetője vagy az őt helyettesítő személy jóváhagyása;
ütemterv közzététele az EIS-ben a beszerzés és a GIS „Goszakaz” területén;
szükség esetén a Szolgálat szerkezeti alosztálya által a vásárlást kezdeményezők kérelme alapján megfelelő ütemezést módosít.
6. Az ütemterv kialakításakor a Szolgálat szerkezeti egységének szakembere a beszerzést kezdeményező formanyomtatványon (jelen Szabályzat melléklete) pályázatot bocsát a szerződéskezelő rendelkezésére, melléklettel. feladatmeghatározás valamint a szerződés kezdeti (maximális) árának indoklása.
7. A beszerzési terv és a pályázat ütemezésének kialakítására (módosítására) vonatkozó kérelmeket a formanyomtatványon (jelen szabályzat melléklete) kell elkészíteni, és azokat a Szolgálat beszerzést kezdeményező szervezeti egység vezetője írja alá.
8. Az ütemtervben nem szereplő vásárlások nem hajthatók végre.
III. A szállító azonosításának megszervezése
(vállalkozók, előadók) versenyszerűen
9. A beszállítók (vállalkozók, előadók) azonosítása érdekében, valamint az Orosz Föderáció jogszabályainak és az áruk, építési beruházások és szolgáltatások beszerzése terén a szerződési rendszerre vonatkozó egyéb szabályozási jogi aktusok betartása érdekében a beszerzési tervnek, ütemezésnek megfelelően, a 44-FZ törvényben, valamint az Orosz Föderáció és a Hanti-Manszijszk Autonóm Kerület - Jugra egyéb szabályozási jogi aktusaiban és jelen szabályzatban meghatározott határidőn belül, a szerkezeti szakértő a Szolgáltatás vásárlást kezdeményező egysége önállóan elvégzi:
a megbízási feltételek és a szerződés kezdeti (maximális) árának indoklása egyeztetése a Hanti-Manszijszk Autonóm Kerület - Jugra államhatalmi végrehajtó szerveivel, egységes állami politikát valósítva meg az érintett területen, az önkormányzat által megállapított esetekben. a Hanti-Manszijszk Autonóm Kerület – Yugra szabályozó jogi aktusai;
szerződéstervezet kidolgozása a beszerzési tárgy megnevezése, a szerződési feltételek teljesítésének feltételei, a szállított árukra (építési munkákra, szolgáltatásokra) vonatkozó követelmények és a garanciális kötelezettségek tekintetében, figyelembe véve a standard feltételek az EIS-ben a beszerzés területén és a „Goszakaz” térinformatikai rendszerben elhelyezett szerződések;
a közbeszerzési résztvevőktől beérkezett ajánlatok közbeszerzési dokumentációban foglaltaknak való megfelelőségéről vagy nem megfelelőségéről véleményezés, valamint ajánlatok értékelése pályázat vagy ajánlatkérés során;
a beszerzési dokumentációban foglaltak és a szerződésben foglaltak magyarázatának elkészítése a beszerzés tárgya, annak mennyisége, a teljesítési és a jótállási kötelezettségek tekintetében, valamint a szerződéskezelőnek történő benyújtása legkésőbb a nap 16:00 óráig. a szerződéskezelő által a Szolgálat beszerzést kezdeményező szervezeti egysége szakemberének történő átadása;
részt vesz a beszállítók (vállalkozók, kivitelezők) meghatározására irányuló eljárások eredményének fellebbezése tárgyában a beszerzés tárgyával kapcsolatos ügyek elbírálásában;
a szerződéskezelő rendelkezésére bocsátása az egyetlen szállítóval (vállalkozóval, kivitelezővel) történő szerződéskötésre vonatkozó eljárásban előírt információkkal (dokumentumokkal és információkkal), az egyetlen szállítóval történő szerződéskötés lehetőségének egyeztetése érdekében (vállalkozó, előadó) a testtel végrehajtó hatalom Hanti-Manszijszk Autonóm Kerület – Jugra, a beszerzés területén ellenőrzés gyakorlására jogosult, olyan esetekben törvény által megállapított 44-FZ sz., legkésőbb 3 (három) munkanapon belül az egyetlen szállítótól (vállalkozótól, kivitelezőtől) történő vásárlásra vonatkozó döntés meghozatalától számított 3 (három) munkanapon belül.
Az információkat (dokumentumokat és információkat) a Szolgálat szerkezeti egységének szakembere adja át a szerződéskezelőnek ben írás azonos példány elektronikus formában történő egyidejű biztosításával (on email szerződésmenedzser). A tájékoztatás határidejének betartásáért, valamint az írásos és elektronikus formában közölt információk azonosságáért a Szolgálat szervezeti egységének szakembere a felelősség.
10. A beszállítók (vállalkozók, előadók) azonosítása érdekében, valamint az Orosz Föderáció jogszabályainak és az áruk, építési beruházások és szolgáltatások beszerzése terén a szerződési rendszerre vonatkozó egyéb szabályozási jogszabályoknak való megfelelés érdekében igények szerint a beszerzési tervnek megfelelően ütemterv szerint a szerződésmenedzser elvégzi:
a szállító (vállalkozó, kivitelező) meghatározásának módszerének megválasztása;
pontosítás a szerződés kezdeti (maximális) árának megvásárlásának indoklásának részeként és annak indoklása a beszerzési hirdetményekben, a szállítók (vállalkozók, kivitelezők) zárt módszerekkel történő kiválasztásában való részvételi felhívások, beszerzési dokumentáció;
pontosítás az indoklás részeként az egyetlen szállítóval (vállalkozóval, kivitelezővel) kötött ár kezdeti (maximális) szerződéses árának megvásárlásakor;
beszerzésről szóló hirdetmény, beszerzési dokumentáció (kivéve a beszerzési tárgy leírása), szerződéstervezetek, közbeszerzési hirdetmények módosítása, közbeszerzési dokumentáció, beszállítók (vállalkozók, kivitelezők) zárt módszerekkel történő kiválasztásában való részvételi felhívások elkészítése;
a leszállított áru átvételének megszervezése, az elvégzett munka (annak eredményei), a nyújtott szolgáltatások, valamint az áruk leszállításának egyes szakaszai, a munkavégzés, a szerződésben meghatározott szolgáltatások nyújtása, beleértve a leszállított áruk vizsgálatát, az elvégzett munka eredményei, a szövetségi törvénnyel összhangban nyújtott szolgáltatások, valamint a szerződés végrehajtásának egyes szakaszai, biztosítva egy elfogadó bizottság létrehozását;
interakció a szállítóval (vállalkozóval, kivitelezővel) a szerződés megváltoztatásakor, felmondásakor, valamint felelősségi intézkedések alkalmazásakor és egyéb intézkedések megtételekor, ha a szállító (vállalkozó, kivitelező) vagy a megrendelő megsérti a szerződés feltételeit;
beszerzési kiírások, beszerzési dokumentációk elhelyezése az EIS-ben beszerzési területen és térinformatikai rendszerben „Goszakaz”, önálló beszerzés esetén;
az Egységes Beszerzési Bizottság határozatai alapján a beszállítók (vállalkozók, kivitelezők) meghatározására szolgáló jegyzőkönyvek nyilvántartásba vétele és elhelyezése az EIS-ben a beszerzési és térinformatikai „Goszakaz” területén a Szolgálat állami szükségleteinek kielégítése érdekében, valamint az átvétel megtagadásáról szóló jegyzőkönyvek. beszerzés esetén önállóan köt szerződést;
szerződés végrehajtásának ellenőrzése a megfelelőség szempontjából bankgarancia az Orosz Föderáció jogszabályainak követelményei, a kapott bankgarancia elbírálásának határidejének ellenőrzése, a bankgarancia elfogadásának megtagadása végrehajtása és a bankgaranciát nyújtó személy tájékoztatása erről, a bankgarancia átvételére vonatkozó információk elérhetőségének ellenőrzése nyújtott bankgaranciát a bankgarancia-nyilvántartásban;
a dokumentációban foglaltak pontosításainak elhelyezése az UIS-ben a beszerzés és a GIS „Goszakaz” területén, a Szolgálat szerkezeti egységének szakembere által adott pontosítás alapján;
a rendelések leadásához szükséges dokumentumok elfogadása, nyilvántartása és tárolása, valamint egyéb dokumentumok tárolása a beszerzés területén, a 44-FZ törvényben előírtak szerint;
a szállító (vállalkozó, kivitelező) meghatározására irányuló eljárások eredményei alapján a szerződéskötés megszervezése, beleértve a szerződéstervezetek elkészítését és benyújtását (beleértve az azokhoz készült nézeteltérési jegyzőkönyveket is);
a megkötésről/megszüntetésről (módosításokról) tájékoztatás előkészítése és benyújtása kormányzati szerződés a szerződések nyilvántartásában az EIS-ben a beszerzés és a GIS „Goszakaz” területén;
az állami szerződés végrehajtásáról és (vagy) a végrehajtás külön szakaszának eredményeiről szóló jelentés elkészítése és elhelyezése az EIS-ben a beszerzés és a GIS „Goszakaz” területén;
fellebbezés előkészítése annak érdekében, hogy a Hanti-Manszijszk Autonóm Okrug - Yugra végrehajtó hatóságával, a beszerzés területén ellenőrzés gyakorlására feljogosított egyetlen szállítóval (vállalkozó, kivitelező) köthessen szerződést, olyan esetekben törvénnyel megállapított 44-FZ.
jelentések és egyéb információk (ha szükséges) elkészítése és elhelyezése az UIS-ben a beszerzés és a GIS "Goszakaz" területén, amelyet az Orosz Föderáció jogszabályai és a Hanti-Manszijszk Autonóm Kerület - Yugra szabályozási jogi aktusai írnak elő;
irányába szövetségi ügynökség a beszerzések területén ellenőrzés gyakorlására jogosult végrehajtó hatóság a nyilvántartásba való felvételhez szükséges adatokat gátlástalan beszállítók, azokról a beszerzési résztvevőkről, akik elkerülték a szerződéskötést, valamint azokról a szállítókról (vállalkozókról, kivitelezőkről), akikkel a szerződést bírósági határozattal megszüntették, vagy a megrendelő a szerződés teljesítésének egyoldalú megtagadása esetén a szerződéskötést anyagi jogsértés szerződési feltételeik;
jelentkezés és benyújtás szükséges dokumentumokat, a szállító (vállalkozó, kivitelező) meghatározására irányuló eljárás lefolytatására az Autonóm Körzet felhatalmazott szervéhez a Hanti-Manszijszk Autonóm Kerület - Jugra kormányának 2013. december 6-án kelt 530- számú rendelete alapján. p "A Hanti-Manszijszk Autonóm Kerület – Yugra igényeinek kielégítésére felhatalmazott szervről, felhatalmazott intézményről, amely beszállítókat (vállalkozókat, előadókat) határoz meg";
részt vesz a beszállítók (vállalkozók, kivitelezők) megállapítása eredményének fellebbezése és a kárigénylési munkák elvégzéséhez szükséges anyagok előkészítése tárgyában;
szerződéstervezetek kidolgozása a közbeszerzési jogszabályoknak való megfelelés szempontjából;
egyéb jogköröket gyakorol a szállítók (vállalkozók, előadók) meghatározása tekintetében, valamint az Orosz Föderáció jogszabályainak és a szerződési rendszerre vonatkozó egyéb szabályozási jogi aktusoknak való megfelelés érdekében az áruk, építési beruházások és szolgáltatások beszerzése terén. állami szükségletek.
11. A beszállítók (vállalkozók, előadók) meghatározása, valamint az Orosz Föderáció jogszabályainak és az áruk, építési beruházások és szolgáltatások beszerzése terén a szerződési rendszerre vonatkozó egyéb szabályozási jogi aktusok betartása érdekében igények, adminisztratív osztály szakembere számviteli, pénzügyi - gazdasági biztonság, a beszerzések, áruk, munkák, szolgáltatások területén a Szolgáltatás igényeit kielégítő funkciókat lát el:
az ajánlatok biztonságának és a szerződések teljesítésének ellenőrzése a beszerzési résztvevő által megadott információk és dokumentumok ellenőrzése tekintetében, az ajánlat biztonsága és a szerződések teljesítése pénzeszközök letétbe helyezésével, az ilyen pénzeszközök átvételekor a fizetési megbízások másolatának biztosítása a szerződésmenedzsernek legkésőbb azt a napot követő 1 (egy) munkanapon belül, amikor a pénzeszközök a Szolgáltató számlájára beérkeztek, valamint figyelemmel kíséri a beszerzési résztvevőnek a feltételeknek megfelelő pénzvisszafizetési határidők betartását. a szerződés;
a szerződésekből eredő költségvetési kötelezettségek figyelembevétele;
a szerződés teljesítése (beleértve a szerződés következő szakaszának végrehajtását is) esetén a szerződésmenedzser rendelkezésére bocsátja a szerződés kifizetésének tényét igazoló dokumentumok másolatait ( fizetési felszólítás stb.) áruszállításkor pénzbeli kötelezettség keletkezését igazoló okmányok másolatainak (fuvarlevél és (vagy) okmány, számla és (vagy) számla), munkavégzés (okmány, számla és (vagy)) kötelező csatolásával számla) , szolgáltatásnyújtás (okirat, számla és (vagy) számla), amely feltünteti a leszállított áruk mennyiségét, az elvégzett munkát és a nyújtott szolgáltatásokat, legkésőbb a fizetés tényét igazoló dokumentumok kiállításának napját követő 1 (egy) munkanapon belül. a szerződést, valamint tájékoztatást nyújt a szerződéskezelőnek a Szolgáltatás számlájáról történő pénzeszközök leterheléséről a terhelés napján.
IV. Egyedülállótól vásárlás
szállító (vállalkozó, kivitelező)
12. A beszállítók (vállalkozók, előadók) azonosítása érdekében, valamint az Orosz Föderáció jogszabályainak és az áruk, építési beruházások és szolgáltatások beszerzése terén a szerződési rendszerre vonatkozó egyéb szabályozási jogszabályoknak való megfelelés érdekében igények szerint a beszerzési tervnek, ütemezésnek megfelelően a Szolgálat szerkezeti alosztályának szakembere önállóan elvégzi:
feladatmeghatározás elkészítése (a beszerzési tárgy leírása). A beszerzés tárgyának ismertetésekor in hibátlanul alkalmaz módszertani dokumentumok(módszerek) a Hanti-Manszijszk Autonóm Kerület - Jugra (a továbbiakban: Autonóm Körzet felhatalmazott szerve) szükségleteinek kielégítésére szolgáló szállítók (vállalkozók, kivitelezők) meghatározására felhatalmazott szerv által jóváhagyott, a felhatalmazott szerv honlapján közzétett módszerek. ;
indoklás elkészítése a szerződés induló (maximális) árához. A kezdeti (maximális) szerződéses ár indoklásának elkészítése az Oroszországi Gazdasági Fejlesztési Minisztérium 2013. október 2-i, 567. számú, „A módszerek alkalmazására vonatkozó módszertani ajánlások jóváhagyásáról” szóló rendeletével összhangban történik. a kezdeti (maximális) szerződéses ár meghatározása, egyetlen szállítóval (vállalkozóval, kivitelezővel) kötött szerződés ára” ;
törvényben meghatározott esetekben a szállító (vállalkozó, kivitelező), valamint a szerződés árának és a szerződés egyéb lényeges feltételeinek meghatározására szolgáló egyéb módszerek alkalmazásának lehetetlenségét vagy helytelenségét igazolja a 44-FZ. törvény által aláírt dokumentált jegyzőkönyvben. a Szolgálat szerkezeti egységének a közvetlen felettesével egyeztetett és a Szolgálat vezetőjének, vagy őt helyettesítő személynek jóváhagyott szakembere;
évi egységes állami politikát megvalósító, az autonóm körzet államhatalmi végrehajtó szerveivel az áruszállításra, a munkavégzésre, a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó feladatmeghatározás jóváhagyása és a szerződés kezdeti maximális árának indoklása (kiszámítása). az érintett terület, a listának megfelelően egyedi áruk, munkák, szolgáltatások, amelyeknél a megbízás és a szerződés kezdeti (maximális) árának indoklása kötelező megegyezés tárgyát képezi az autonóm körzet végrehajtó hatóságaival, egységes állami politikát valósítva meg az érintett területen, kormányzati szervek Autonóm Okrug, amelyet a Hanti-Manszijszk Autonóm Kerület - Yugra kormányának 2013. december 6-i 530-p számú rendelete határoz meg "A szállítók (vállalkozók, előadók) meghatározására felhatalmazott szervről, felhatalmazott intézményről, hogy megfeleljen a szállítók igényeinek. a Hanti-Manszijszk Autonóm Kerület – Jugra";
szerződéstervezet kidolgozása, a beszerzés tárgyának megnevezése, a szerződésben foglaltak teljesítésének határideje, a szállított árukra (építési munkákra, szolgáltatásokra) vonatkozó követelmények és a szavatossági kötelezettségek tekintetében, figyelembe véve a beszerzési szerződés általános feltételeit. szerződés, amelyek az EIS-ben kerülnek elhelyezésre a beszerzés és a térinformatikai „Állami megrendelés” területén
a szerződéskötés megszervezése, valamint az eredeti szerződések szállítójának (vállalkozónak, kivitelezőnek) megküldése;
a szerződés időzítésének ellenőrzése (áruk leszállítása, szolgáltatásnyújtás, munkavégzés);
a szerződés végrehajtása (a szerződés szakaszai) eredményeinek (áru, építési beruházás, szolgáltatás átvétele) elfogadása a szerződés feltételeivel összhangban;
a leszállított áruk, az elvégzett munkák, a nyújtott szolgáltatások, valamint az egyes szakaszok (ha a szerződés előírja) vizsgálatának megszervezése és lefolytatása a szerződés feltételeinek való megfelelés érdekében. A vizsgálat eredménye alapján összeállítja szakértői vélemény;
a szerződésmenedzserrel közösen, a szállítóval (vállalkozóval, kivitelezővel) való interakció a szerződés módosítása, felmondása során, valamint felelősségi intézkedések alkalmazásakor és egyéb intézkedések megtételekor, ha a szállító (vállalkozó, kivitelező) vagy a megrendelő megszegi a feltételeket. a szerződés;
a szerződések nyilvántartásába történő felvételhez szükséges információk (dokumentumok és információk) biztosítása a szerződéskezelő részére azok elkészítésének és (vagy) aláírásának napján;
a szerződéskezelő rendelkezésére bocsátani a leszállított áruk, elvégzett munkák vagy nyújtott szolgáltatások szerződés (vagy annak külön szakasza) teljesítésének vizsgálata eredménye alapján megkötött szerződés másolatát vagy eredeti példányát, valamint az átvételt igazoló dokumentumot. eredmények a kidolgozásuk és (vagy) aláírásuk napján;
13. A beszállítók (vállalkozók, előadók) meghatározása érdekében, valamint az Orosz Föderáció jogszabályainak és az áruk, építési beruházások és szolgáltatások beszerzése terén a szerződési rendszerre vonatkozó egyéb szabályozási jogszabályoknak való megfelelés érdekében igények szerint a beszerzési tervnek megfelelően ütemterv szerint a szerződésmenedzser elvégzi:
a beszerzésre vonatkozó információk elkészítése és elhelyezése az UIS egyetlen szállítójától (vállalkozótól, kivitelezőtől) a beszerzés és a GIS "Állami Megrendelés" területén a 44-FZ törvényben előírt esetekben, valamint elektronikus platform információk közzététele kis volumenű vásárlásokról;
beszerzési hirdetmény elkészítése egyetlen szállítótól (vállalkozó, kivitelező) és megküldése a Hanti-Manszijszk Autonóm Kerület - Yugra végrehajtó hatóságának, amely felhatalmazta a beszerzések területén ellenőrzést gyakorolni, a 44. törvényben meghatározott esetekben -F Z;
a szerződések érvényesülésének ellenőrzése a kapott bankgarancia elbírálási határidejének figyelemmel kísérése, a bankgarancia átvételének megtagadása és a bankgaranciát nyújtó tájékoztatása tekintetében, a nyújtott bankgarancia átvételére vonatkozó információk elérhetőségének ellenőrzése a bankgaranciák nyilvántartása;
információk bevitele a megkötött / felmondott szerződésről, a szerződések nyilvántartásának módosításáról a 44-FZ törvényben és az Orosz Föderáció és a Hanti-Manszijszk Autonóm Kerület - Yugra egyéb szabályozási jogi aktusaiban meghatározott esetekben a beszerzés területén;
az állami szerződés végrehajtásáról és (vagy) a végrehajtás egy külön szakaszának eredményeiről szóló jelentés elkészítése és elhelyezése az EIS-ben a beszerzés és a GIS "Goszakaz" területén;
anyagok előkészítése kárigénylési munkákhoz;
információkat generál a kis mennyiség vásárlásáról, és felhasználja a potenciális beszállítók (vállalkozók, kivitelezők) által megadott árinformációkat a „Goszakaz” térinformatikai rendszer segítségével.
A beszállítók (vállalkozók, előadók) azonosítása, valamint az Orosz Föderáció jogszabályainak és a szerződési rendszerre vonatkozó egyéb szabályozási jogi aktusoknak való megfelelés érdekében az áruk, építési beruházások és szolgáltatások beszerzése terén az állami szükségletek kielégítésére, A beszerzési tervnek, ütemezésnek megfelelően adminisztratív szakosztály a számviteli, pénzügyi-gazdasági támogatás, beszerzési, áru, munkák, szolgáltatások területén a szolgáltatási igények kielégítésére vonatkozó funkciók ellátása irányában látja el:
a leszállított áruk, az elvégzett munkák (eredmények), a nyújtott szolgáltatások, valamint a szerződés teljesítésének egyes szakaszaiért fizetendő fizetés;
a szerződések érvényesülésének ellenőrzése a beszerzési résztvevő által megadott adatok és dokumentumok ellenőrzése szempontjából, a szerződések teljesítésének pénzletétellel történő biztosítása esetén a pénzeszközök átvételére vonatkozó fizetési megbízások másolatának átadása a szerződéskezelőnek legkésőbb 1. (egy) a pénzeszközök Szolgálat számlájára történő beérkezését követő egy munkanap, valamint a pénzeszközök beszerzési résztvevőjének történő visszafizetési határidők betartásának ellenőrzése;
a szerződés teljesítésére vonatkozó biztosíték visszaadása a szerződésben meghatározott határidőn belül (abban az esetben, ha a szállító (vállalkozó, kivitelező) készpénzben biztosítékot nyújt a Megrendelő elszámolási számlájára), az okirat aláírása mellett az áru átvételéről (munkavégzés, szolgáltatásnyújtás);
figyelembe véve a szerződésekből eredő költségvetési kötelezettségeket.
a szerződés teljesítése esetén (beleértve a szerződés következő szakaszának teljesítését is) a szerződés teljesítése (beleértve a szerződés következő szakaszának lebonyolítását is) minden, a szerződés kifizetésének tényét igazoló okirat (fizetési megbízás stb.) másolatának átadása a szerződésmenedzsernek a kötelező csatolással az áru átadásakor (számla és (vagy) átvételi igazolás és (vagy) számla), a munkavégzéskor, a szolgáltatásnyújtáskor pénzbeli kötelezettség keletkezését igazoló dokumentumok másolatai (az elvégzett munka (szolgáltatás) és (vagy) számla és (vagy) számla), amely feltünteti a leszállított áruk mennyiségét, az elvégzett munkákat és a nyújtott szolgáltatásokat, legkésőbb 1 (egy) munkanapon belül a szerződés kifizetésének tényét igazoló dokumentumok elkészítését, valamint a szerződéskezelő rendelkezésére bocsátását. információk a Szolgáltatás számlájáról a terhelés napján történő pénzeszközök megterheléséről.
V. Felelősség
14. A szolgáltatás szükségleteinek kielégítése érdekében a beszerzési eljárásban részt vevő személyek az Orosz Föderáció hatályos jogszabályai szerint felelnek, figyelembe véve a jelen szabályzatban előírt hatáskörmegosztást.
VI. Végső pozíció
15. A jelen Szabályzatban nem meghatározott minden egyéb vonatkozásban a beszerzési eljárásban részt vevő személyeket a Szolgáltatás igényeinek kielégítése érdekében az Orosz Föderáció, a Hanti-Manszijszk Autonóm Kerület - Jugra hatályos jogszabályai és egyéb szabályozási jogi aktusai vezérlik. az áruk, munkák, szolgáltatások beszerzésének területe a kormányzati igények kielégítésére.
KLINTSOVSK VÁROSI IGAZGATÁS
FELBONTÁS
A Klintsy városvezetés osztályai és tisztviselői közötti együttműködési eljárásról szóló szabályzat jóváhagyásáról
A 2013. április 5-i N 44-FZ „Az állami és önkormányzati szükségletek kielégítésére szolgáló áruk, építési beruházások és szolgáltatások beszerzésére vonatkozó szerződési rendszerről” szóló szövetségi törvény (a továbbiakban: a szerződési rendszerről szóló szövetségi törvény) alapján. , a Klintsovskaya városvezetés határozata alapján,
Én döntök:
1. Jóváhagyja a szerződéses szolgáltatásnak a strukturális részlegekkel, a Klintsy városvezetés tisztviselőivel való együttműködési eljárásról szóló szabályzatot.
2. Szervezési és Ellenőrzési Osztály, személyzeti munka valamint a Klintsy városvezetés médiakapcsolatai számára a jelen határozat elfogadásától számított egy hónapon belül a megfelelő változtatásokat és kiegészítéseket munkaköri leírások a Klintsovskaya városvezetés alkalmazottai.
3. Tegye közzé a mellékelt Szabályzatot Klintsy Város Önkormányzatának hivatalos honlapján az interneten.
4. A határozat végrehajtásának ellenőrzése a Klintsovskaya városvezetés első helyettesére, Tofilyuka A.V.
Fejezet
Klintsov városvezetés
S.Yu.Evteev
Függelék
Klintsovskaya döntésére
városi közigazgatás
2015. március 16-án kelt N 948
Függelék. A szerződéses szolgáltatásnak a strukturális részlegekkel, a Klintsy városvezetés tisztviselőivel való interakcióra vonatkozó szabályok
I. Általános rendelkezések
1.1. Ez a rendelet a szerződéses szolgáltatásnak a szerkezeti részlegekkel való együttműködésének eljárásáról, tisztviselők A Klintsy város közigazgatását (a továbbiakban: rendelet) a 2013. április 5-i N 44-FZ szövetségi törvénnyel összhangban dolgozták ki „Az áruk, munkák és szolgáltatások beszerzésének szerződési rendszeréről az állami és önkormányzati szükségletek kielégítésére”. " (a továbbiakban: a szerződéses rendszerről szóló szövetségi törvény), Klintsy város igazgatásának 2014. január 29-i N 202 rendelete "Az áruk beszerzésére, a munkavégzésre és a szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződéses szolgáltatás létrehozásáról" Klintsy városvezetésének szükségletei."
1.2. A rendelet megállapítja a szerződéses szolgálat hatásköreinek gyakorlására vonatkozó eljárást, és meghatározza a strukturális részlegekkel, tisztviselőkkel való interakció mechanizmusait a tervezés és a beszerzés, valamint a Klintsy város közigazgatása által a szövetségi rendelettel összhangban megkötött önkormányzati szerződések végrehajtása, módosítása és megszüntetése tekintetében. A szerződési rendszerről szóló törvény.
1.3. A szerződéses szolgálat, a strukturális részlegek és a tisztviselők a nyitottság, a beszerzések terén az információk átláthatósága, a professzionalizmus, a beszerzés hatékonysága, a Klintsy város szükségleteinek kielégítéséért való felelősségvállalás elvei alapján működnek együtt, Brjanszki régió".
II. A szerződéses szolgáltatásnak a Klintsy városvezetés strukturális részlegeivel való interakciójára vonatkozó eljárás a szállítók (vállalkozók, kivitelezők) meghatározásakor
2.1. A szállító (vállalkozó, kivitelező) meghatározásához a Klintsy városvezetés beszerzést kezdeményező szerkezeti egysége papír alapon pályázatot nyújt be a szerződéses szolgáltatáshoz a szállító (vállalkozó, kivitelező) pályázat lebonyolításával (nyílt pályázat, pályázat korlátozott részvétel, kétlépcsős pályázat, zárt pályázat, zárt pályázat korlátozott részvétellel, zárt kétlépcsős pályázat) (a továbbiakban: pályázat), árverés (árverés elektronikus formában, zárt aukció) (a továbbiakban: árverés), árajánlatkérés, áru (építési beruházás, szolgáltatás) vásárlására vonatkozó ajánlatkérés (a továbbiakban: szállító meghatározására irányuló kérelem), valamint ajánlattételi felhívás. Vásárlás.
2.2. A szállító meghatározására irányuló kérelmet a nyomtatványon (N 1. melléklet) kell elkészíteni. A pályázatnak tartalmaznia kell minden olyan információt, amely a beszerzési hirdetmény, a szerződési rendszer törvény előírásainak megfelelő beszerzési dokumentáció, valamint az egyeztetett szerződéstervezet elkészítéséhez szükséges.
A kérelmet a vásárlást kezdeményező Klintsy városi közigazgatás szerkezeti alosztályának vezetője írja alá, a Klintsy városvezetés e szerkezeti alosztályáért felelős Klintsy városi közigazgatás vezető-helyettese, valamint az osztály állapodik meg. könyvelés Klintsovskaya városvezetés.
Az ellátásért történő vásárlás esetén szoftver, elektronikus számítógépek és egyéb irodai felszerelés, a beszerzési tárgy leírása egyeztetést igényel Klintsy városvezetés rendszergazdájával. A jóváhagyás során beérkezett ajánlások, észrevételek kötelező érvényűek.
2.3. Klintsy Város Igazgatóságának beszerzést kezdeményező szerkezeti egysége a szállító-meghatározási kérelem készítése során a szerződéses ár indoklásának részeként finomítja a szerződés árát (becslések, kereskedelmi ajánlatok készítése: 5 db kimenő ill. legalább 3 bejövő). A szerződési rendszerről szóló törvény előírásainak figyelembevételével készül a beszerzés tárgyának leírása (megbízatása) és szerződéstervezet.
2.4. A papír alapon és elektronikus formában benyújtott kérelemben szereplő adatok azonosságáért Klintsy Város Önkormányzatának beszerzést kezdeményező szerkezeti alosztálya felelős.
2.5. A szerződéses szolgáltatás a beszerzést kezdeményező Klintsovskaya városi közigazgatás szerkezeti alosztálya által benyújtott kérelmet az Orosz Föderáció hatályos jogszabályai követelményeinek való megfelelés céljából történő beszállító meghatározására, és legkésőbb a szerződés időpontjától számított 10 (tíz) napon belül megvizsgálja. a pályázat beérkezését, a beszerzésről hirdetményt és dokumentációt készít.
A megadott időszakba nem számít bele a Klintsy Városi Igazgatóság beszerzést kezdeményező strukturális egysége által benyújtott kérelem véglegesítésére és/vagy kijavítására, amikor a szerződéses szolgáltatás szállító-meghatározási kérelmét visszaküldi az alábbi esetekben:
- a szállító (vállalkozó, kivitelező) meghatározásához szükséges dokumentumok, információk hiányos benyújtása;
- a szállító meghatározására irányuló kérelem és az ahhoz csatolt dokumentumok tartalma nem felel meg az Orosz Föderáció hatályos jogszabályai követelményeinek;
- a szerződéstervezetben a feladatmeghatározással és/vagy a szállító meghatározására irányuló kérelemben meghatározott feltételekkel való összeegyeztethetetlenség észlelése;
- a papír alapon benyújtott és az elektronikus formában benyújtott dokumentumok közötti ellentmondások feltárása.
2.6. cikk 14. részében foglalt követelményeknek megfelelően. A 2013. április 5-i N 44-FZ „Az állami és önkormányzati szükségletek kielégítésére szolgáló áruk, építési beruházások és szolgáltatások beszerzésének szerződési rendszeréről” szóló szövetségi törvény 21. cikke értelmében az egyes beszerzési objektumok ütemtervébe történő információbevitel nem lehetséges. legkésőbb 10 nappal a vonatkozó beszerzés végrehajtásáról szóló hirdetmény egységes információs rendszerben történő elhelyezéséig.
2.7. A szerződéses szolgáltatás szükség esetén a következő követelményeket is rögzíti:
- az áruk, építési beruházások, szolgáltatások befogadására vonatkozó tilalmak, valamint az áruk, építési beruházások, szolgáltatások beszerzési célú korlátozásai és feltételei. A szerződési rendszerről szóló törvény 14. §-a (ha vannak ilyen tilalmak, korlátozások, feltételek);
- a beszerzésben résztvevők részére nyújtott juttatások a Kbt. A szerződési rendszerről szóló törvény 28. és 29. cikke (ha vannak ilyen előnyök);
- További követelmények 2. része szerint megállapított beszerzési résztvevőknek. A szerződési rendszerről szóló törvény 31. cikke (ha vannak ilyen követelmények);
- a kizárólag kisvállalkozások, társadalmi orientációjú nonprofit szervezetek beszerzésében való részvétellel kapcsolatos korlátozásokról szóló tájékoztatást a Kbt. A szerződési rendszerről szóló törvény 30. cikke (ha vannak ilyen korlátozások);
2.8. A szerződéses szolgálat által kidolgozott beszerzési dokumentációt a Klintsy Városi Igazgatóság beszerzést kezdeményező szervezeti egységének vezetője hagyja jóvá, és a Klintsy Városi Közigazgatás e strukturális egységért felelős vezető-helyettese hagyja jóvá.
2.9. A szerződéses szolgáltatás hirdetményeket tesz közzé a beszerzésről, a beszerzési dokumentációról és a szerződéstervezetekről, jegyzőkönyvekről, törvény rendelkezik a szerződéses rendszerről.
2.10. A szerződési rendszerről szóló törvény előírásainak megfelelő beszerzési dokumentációban foglaltak pontosítására irányuló kérés esetén a szerződéses szolgálat írásban vagy formában elkészíti és megküldi. elektronikus dokumentum magyarázatot a közbeszerzési dokumentációban foglaltakról, és azokat egyetlen információs rendszerben helyezi el, megjelölve a megkeresés tárgyát, de anélkül, hogy megjelölné azt, akitől a kérelem érkezett. Ha a beérkezett pontosítási kérelem a közbeszerzési dokumentáció tárgyleírására, a szerződés kezdeti (maximális) árának kiszámítására és indoklására vonatkozó előírásaira vonatkozik, akkor a pontosítások lényegét a Klintsy szervezeti egysége készíti elő. A közbeszerzést kezdeményező városvezetés.
III. A szerződéses szolgáltatásnak a Klintsy városvezetés strukturális részlegeivel való interakciójára vonatkozó eljárás egyetlen szállítótól (vállalkozótól, kivitelezőtől) történő vásárlás esetén
3.1. Egyetlen szállítótól (vállalkozótól, kivitelezőtől) történő vásárlás esetén az Art. 1. része alapján. 93. §-a szerinti szerződéses rendszerről szóló törvény egyetlen szállítóval (vállalkozó, kivitelező) a Klintsy városvezetés beszerzést kezdeményező szerkezeti egységei önállóan kötnek szerződést, és az Art. 1. részének (4) bekezdésében foglalt esetben. A szerződési rendszerről szóló törvény 93. §-a, - szerződések vagy egyéb polgári jogi megállapodások.
3.2. Egyetlen szállítótól (vállalkozótól, kivitelezőtől) történő vásárlás esetén a szerződés megkötésére (a szerződéstervezet egyeztetésének szakaszában) a Klintsy Város Önkormányzatának beszerzést kezdeményező szerkezeti egysége köteles alátámasztani dokumentáltan be kell jelenteni a szállító (vállalkozó, kivitelező) más módszer alkalmazásának lehetetlenségét vagy helytelenségét, valamint a szerződés árát és egyéb lényeges feltételek szerződés. A jelen rész rendelkezései nem vonatkoznak az (1), (2), (4), (5), 7, 8, 15, 16, 19-21, 24-26, 28. A szerződési rendszerről szóló törvény 93. cikke 1. részének 29., 33., 36. és 42. cikke.
3.3. Egyetlen szállítótól (vállalkozótól, kivitelezőtől) történő vásárlás esetén az Art. 1. részének 1-3., 6-8., 11-14., 16-19. A szerződési rendszerről szóló törvény 93. §-a alapján a megrendelő az egységes információs rendszerben egyetlen szállítótól (vállalkozótól, kivitelezőtől) történő beszerzésről szóló hirdetményt helyez el (a beszerzést kezdeményező Klintsy városvezetés szerkezeti egysége által közölt információk alapján) legkésőbb a szerződéskötés időpontja előtt 5 nappal. Az egyetlen szállítótól (vállalkozótól, kivitelezőtől) szóló beszerzési hirdetménynek tartalmaznia kell a szerződési rendszerről szóló törvény 42. cikkének (1), (2) és (4) bekezdésében, valamint e cikk (8) bekezdésében meghatározott információkat (amennyiben a szerződés teljesítésének biztosítására vonatkozó követelményt a szerződési rendszerről szóló törvény 96. cikke írja elő). A beszerzés egyetlen szállítótól (vállalkozótól, kivitelezőtől) történő bejelentése nem kötelező, ha az erről szóló információ igen államtitok. Egyetlen szállítótól (vállalkozótól, előadóművésztől) történő vásárlás esetén az Art. 1. részének 6., 9. és 34. pontjában meghatározott esetekben. 93. §-a értelmében a megrendelő köteles az ilyen beszerzést a beszerzési terület ellenőrző hatóságának a szerződéskötéstől számított legkésőbb egy munkanapon belül bejelenteni. Az ilyen vásárlásról értesítést küldünk annak végrehajtása során, hogy biztosítsuk szövetségi szükségletek, az Orosz Föderációt alkotó szervezet vagy önkormányzati szükségletek a beszerzés területén ellenőrzés gyakorlására feljogosított szövetségi végrehajtó testület, illetve a közbeszerzés területén ellenőrző szerv számára védelmi parancs, az Orosz Föderáció alanya végrehajtó hatósága, szerv önkormányzat önkormányzati kerület vagy a beszerzés területén ellenőrzés gyakorlására jogosult városrész helyi önkormányzata. Az értesítéshez csatolni kell az e bekezdésnek megfelelően megkötött szerződés egy példányát a megkötésének indoklásával.
3.4. Egyetlen szállítótól (vállalkozótól, kivitelezőtől) történő vásárlás esetén az Art. 1. részének 25. pontjában meghatározott esetekben. A szerződési rendszerről szóló törvény 93. cikke értelmében a szerződéses szolgáltatás koordinálja a szerződés megkötésének lehetőségét a „Bryansk régió Klintsy városa” városi körzet önkormányzatával, amely felhatalmazta a beszerzések területén ellenőrzést gyakorolni.
IV. A szerződéses szolgáltatás és a Klintsy városvezetés strukturális alosztályai közötti interakció rendje a szerződések megkötése, végrehajtása, módosítása és felmondása során
4.1. A Klintsy Városi Közigazgatás strukturális részlegei, amelyek vásárlást kezdeményeznek, önállóan szerződéstervezetet dolgoznak ki, amelynek tartalmaznia kell minden olyan feltételt, amelynek szerepeltetése az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyve és a szerződési rendszerről szóló törvény értelmében kötelező.
4.2. A szerződést vagy megállapodást legalább három példányban kell elkészíteni. Ha a szerződés vagy megállapodás közjegyzői igazolást és/vagy állami regisztráció, akkor azokat az Orosz Föderáció hatályos jogszabályainak megfelelően a meghatározott műveletek elvégzéséhez szükséges mennyiségben állítják össze.
4.3. A szállító meghatározására irányuló kérelemhez csatolt szerződéstervezetek, ideértve a Szt. 1. része alapján kötött szerződéstervezeteket is. A szerződési rendszerről szóló törvény 93. §-a (a 4., 15. és 28. pont kivételével), amelyet egyetlen szállítóval (vállalkozóval, előadóművész) 100 000 (százezer) rubelt meg nem haladó összegben kötöttek (a továbbiakban: szerződések), köteles a következő tisztviselők hagyják jóvá:
- a Klintsy városvezetés szerkezeti egységének vezetője, szerződés, megállapodás megkötésének kezdeményezése;
- tanszékvezető jogi szolgálat Klintsovskaya városvezetés.
4.4. A megfelelően egyeztetett és kivitelezett szerződéstervezet minden mellékletével együtt a szerződés megkötését kezdeményező Klintsy városvezetés strukturális egységéhez kerül átadásra a szállító (vállalkozó, kivitelező) általi aláírásra a Klintsy vezetőjének aláírása nélkül. városvezetés.
4.5. Ha a beszerzési résztvevő kibújik a szerződés megkötése elől, a szerződéses szolgálat megszervezi az ilyen beszerzési résztvevőre vonatkozó adatok felvételét a gátlástalan szállítók (vállalkozók, kivitelezők) nyilvántartásába a szerződési rendszerről szóló törvény rendelkezései szerint.
A szállító (vállalkozó, kivitelező) aláírását követően a szerződést minden melléklettel a Klintsy városvezetés strukturális alosztálya benyújtja aláírásra a Klintsy városvezetés vezetőjének.
4.6. A szerződéses szolgálat ellátja Klintsy város közigazgatásának szerződéseiről és megállapodásairól szóló nyilvántartás vezetésének funkcióit azáltal, hogy egyetlen információs rendszeren keresztül információkat küld a szerződések nyilvántartásába történő felvételéhez (kivéve a 4. pont 1. részével összhangban kötött szerződéseket). , a szerződési rendszerről szóló törvény 93. cikke).
A Klintsy Városi Igazgatóság strukturális alosztályai a szerződés vagy megállapodás megkötését kezdeményező szerződés vagy megállapodás megkötését követően legkésőbb 1 (egy) munkanapon belül kötelesek benyújtani a szerződéses szolgálatnak az eredeti szerződést vagy megállapodást. papír, amelyet a felek aláírtak szerződéses kapcsolatok.
A szerződéses szolgáltatás a szerződés vagy megállapodás megkötésétől számított egy munkanapon belül egységes információs rendszeren keresztül megküldi a szerződésről (annak változásáról, megszűnéséről) vonatkozó információkat a szerződések nyilvántartásába történő felvétel céljából.
4.7. A papír alapon kötött szerződések vagy megállapodások eredeti példányait Klintsy város közigazgatásának számviteli osztályán és Klintsy város közigazgatási szervezeti egységén kell tárolni, másolatot pedig a gazdasági elemzés, előrejelzés, kereskedelmi és fogyasztói piac osztályán kell tárolni. a Klintsy városvezetés.
4.8. Abban az esetben, ha a szerződés megkötésekor a szállító (vállalkozó, kivitelező) a szerződés teljesítésének biztosítékaként, készpénz, az ilyen pénzeszközök visszatérítését Klintsy városvezetésének számviteli osztálya végzi a végrehajtás érdekében szerződéses kötelezettségek támogató.
4.9. A Klintsy városi közigazgatás strukturális alosztálya, amely a beszerzést kezdeményezi, a szerződés módosítása vagy felmondása során kapcsolatba lép a szállítóval (vállalkozóval, kivitelezővel), felelősségi intézkedéseket alkalmaz a Klintsy városi közigazgatás jogi szolgáltatási osztályával egyetértésben, beleértve a szállító (vállalkozó) küldését is. , kivitelező) fizetési kötbér (bírság, kötbér) követelése a szerződésben vállalt kötelezettségek (ideértve a jótállási kötelezettséget is) szállító (vállalkozó, kivitelező) általi teljesítésének késedelme, valamint egyéb nemteljesítési esetekben. vagy a szállító (vállalkozó, kivitelező) nem megfelelően teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, egyéb cselekményeket követ el, ha a szállító (vállalkozó, kivitelező) megszegi a szerződéses feltételeket.
4.10. A szerződés vagy megállapodás megkötését kezdeményező Klintsy városi közigazgatás szerkezeti alosztálya haladéktalanul benyújtja a szerződéses szolgálatnak és a Klintsy városi közigazgatás számviteli osztályának a megkötött szerződés vagy megállapodás felmondásáról, módosításáról és kiegészítéséről szóló információkat a formanyomtatványon. és az Orosz Föderáció hatályos jogszabályai által meghatározott mértékben.
4.11. Szükség esetén a Klintsy Városi Közigazgatás strukturális alosztálya, amely a vásárlást kezdeményezte, átvevő bizottságot hoz létre a leszállított áruk, elvégzett munkák vagy nyújtott szolgáltatások, a szerződés-végrehajtási szakasz eredményeinek átvételére. Az elfogadó bizottságot a Klintsy városvezetés beszerzést kezdeményező strukturális egységének alkalmazottaiból és a szerződési rendszerről szóló törvény értelmében más személyekből hozzuk létre.
Egyéb esetekben a leszállított áruk, elvégzett munka vagy nyújtott szolgáltatások átvételét, valamint az áruk leszállításának, a munkavégzésnek, a szolgáltatásnyújtásnak egy külön szakaszát a Klintsy városi közigazgatás strukturális egysége végzi, amely kezdeményezte. a vásárlás.
A beszerzést kezdeményező Klintsy Városi Igazgatóság szerkezeti alosztálya készít dokumentumokat a szerződés-végrehajtás külön szakaszának eredményeiről, valamint a leszállított árukról, az elvégzett munkáról vagy a nyújtott szolgáltatásokról.
4.12. Ha a nyertes ajánlattevő által bemutatott szerződés teljesítésének eredményeit a feltételeknek való megfelelés érdekében értékelni kell, valamint számos olyan esetben, amikor az átvétel során szakértő, szakértői szervezet részvétele kötelező, a Kbt. A szerződéses rendszerről szóló törvény, a szerződéses szolgáltatás megszervezi a leszállított áru, az elvégzett munka, a nyújtott szolgáltatás vizsgálatát. Ebből a célból a Klintsy városvezetés strukturális alosztályának költségvetési előirányzatokat kell biztosítania egy ilyen beszerzéshez, és a szakértői szolgáltatások nyújtásához szükséges szállító (vállalkozó, kivitelező) meghatározására vonatkozó eljárás lefolytatására elegendő időkereten belül szakértői szervezeteket kell biztosítania. , nyújtson be kérelmet a szerződéses szolgáltatáshoz.
4.13. A szerződés teljesítésének egy külön szakasza eredményeinek átvételéről szóló dokumentumokat, valamint a leszállított árut, az elvégzett munkát vagy a teljesített szolgáltatást a leszállított áru, az elvégzett munka vagy nyújtott szolgáltatás átvételének napján átadja a a Klintsy Városi Igazgatóság strukturális egysége, amely kezdeményezte a vásárlást Klintsy város közigazgatásának számviteli osztályán a leszállított áruk, az elvégzett munka (annak eredményei), a nyújtott szolgáltatások, valamint a szerződés végrehajtásának egyes szakaszai tekintetében.
4.14. Ha a szerződést bírósági határozattal vagy azzal összefüggésben szüntették meg egyoldalú megtagadás Klintsy Város Önkormányzata a szerződés végrehajtásától kezdve a szerződéses szolgáltatás megszervezi az ilyen szállítóval (vállalkozóval, kivitelezővel) kapcsolatos információk felvételét a gátlástalan szállítók (vállalkozók, kivitelezők) nyilvántartásába a Klintsy szervezeti egysége által szolgáltatott adatok alapján. A szerződés megkötését kezdeményező városvezetés, míg ben kísérő levél megadják a felmondás okát.
4.15. A klintsyi városvezetés számviteli osztálya a szerződésből vagy a szerződéses jogviszonyban álló felek megállapodásából eredő kötelezettségek teljesítése során a szerződés teljesítéséről, a szerződés teljesítésére vonatkozó információkat tartalmazó jelentést készít és helyez el egy egységes információs rendszerben. a szerződés teljesítésének köztes és végső határideje, án nem megfelelő teljesítmény pontjában foglaltakra (az elkövetett jogsértések feltüntetésével), kivéve az államtitkot képező információkat. A fuvarleveleket, az elvégzett munkákról szóló igazolásokat, fizetési bizonylatokat, szakvéleményt (ha van) csatolják a nyilvántartáshoz a szerződés teljesítéséről szóló jegyzőkönyvhöz.
4.16. A szerződés teljesítésével kapcsolatos információk pontosságáért a Klintsy városvezetés számviteli osztálya felelős.
4.17. A szerződés feltételeiért a Klintsy városvezetés strukturális alosztálya felel, amely a szerződés (megállapodás) megkötését kezdeményezte.
4.18. A szerződésben vállalt kötelezettségek egyik fél általi meghiúsulása (nem megfelelő teljesítése) esetén a Klintsovskaya városvezetés strukturális egysége a szerződés megkötését kezdeményezve anyagokat készít a kárrendezési munkák végrehajtásához, és időben tájékoztatja a helyettest. Az e szerkezeti egységért felelős Klintsovskaya városvezetés vezetője a szerződésben vállalt kötelezettségek egyik fél általi megsértéséről, hogy döntsön a vita bírósági megoldásának szükségességéről.
V. Klintsy városvezetés szerkezeti részlegeinek szakembereinek felelőssége a szállítók (vállalkozók, kivitelezők) meghatározásában
5. A Klintsovskaya város adminisztrációjának strukturális részlegeinek szakemberei, az Orosz Föderáció jogszabályainak és a beszerzések területén a szerződéses rendszerre vonatkozó egyéb szabályozási jogi aktusok megsértésében vétkes szerződéses szolgáltató munkavállalók fegyelmi, polgári, közigazgatási, büntetőjogi felelősség az Orosz Föderáció jogszabályaival összhangban az e rendelet által rájuk ruházott feladatok és hatáskörök tekintetében.
1. számú melléklet
szerződéses szolgáltatás szerkezeti
a Klintsovskaya egységei
városi közigazgatás
1. melléklet Beszerzési kérelem
__________________________________________________________________
(a beszerzést kezdeményező adminisztrációs egység neve)
Szállító meghatározási módszer |
|
A szerződés tárgya |
|
Finanszírozási forrás (BCC feltüntetésével) |
|
Áruk mennyisége (építési munkák, szolgáltatások) |
|
Áruszállítás helye, munkák (szolgáltatások) |
|
Az áruk szállítási ideje (munkavégzés, szolgáltatásnyújtás) |
|
Kiinduló (maximális) szerződéses ár |
|
Vásárlás kisvállalkozásoktól, a beszállító meghatározásában való részvétel korlátozása, követelmények megállapítása olyan beszállítóval szemben, amely nem kisvállalkozás vagy szociálisan orientált Nonprofit szervezet, kisvállalkozások közül alvállalkozók, társvégrehajtók bevonásáról a szerződés lebonyolításába |
|
Az árutermeléssel, munkavégzéssel, a büntetés-végrehajtás intézményei és vállalkozásai, valamint a fogyatékkal élők szervezetei részére szolgáltatásnyújtással foglalkozók által nyújtott juttatások |
|
Követelmények a garancia időszakáruk, munkák, szolgáltatások és/vagy azok minőségi garanciáinak köre, az áruk kötelező beszereléséhez és üzembe helyezéséhez (ha van technikai dokumentáció az árura), az áru használatában, karbantartásában részt vevő személyek képzésére (szükség esetén), az áru garanciális szervizére, a jótállási idő alatt az áru szervizelésének költségeire. |
|
A résztvevőkkel szemben támasztott követelmények, a résztvevő által benyújtandó dokumentumok listája |
|
A szerződés induló (maximális) árának indoklása |
|
Az ügyfél azon képessége, hogy módosítsa a szerződés feltételeit |
|
Az áruk, munkák, szolgáltatások fizetésének formája, feltételei és eljárása |
|
A részvételi jelentkezések elbírálásának kritériumai nyílt verseny, ajánlatkérés, ezen kritériumok jelentősége |
|
A beszerzés tárgyának leírása: funkcionális, műszaki, minőségi, működési jellemzők |
Megjegyzések
1. A pályázattal egyidejűleg a szerződés induló (maximális) árának indoklása is rendelkezésre áll, amely a 2011. évi CXVI. módszertani ajánlások az Orosz Föderáció Gazdaságfejlesztési Minisztériuma 2013. október 2-i rendeletével jóváhagyott, a kezdeti (maximális) szerződéses ár, az egyetlen szállítóval (vállalkozó, előadóművész) kötött szerződés árának meghatározására szolgáló módszerek alkalmazásáról. 567, valamint a résztvevők kereskedelmi ajánlatai.
A pályázathoz a beszerzés tárgyát jellemző egyéb dokumentumok is csatolhatók.
2. A pályázatot minden melléklettel írásos és elektronikus formában nyújtjuk be.
3. A kérelmet a kivitelezőnek, a Megrendelő vásárlást kezdeményező szerkezeti egység vezetőjének kell aláírnia, és egyeztetnie kell Klintsy városvezetés számviteli osztályának vezetőjével.
2. számú melléklet
az interakciós eljárásról szóló szabályzathoz
szerződéses szolgáltatás szerkezeti
a Klintsovskaya egységei
városi közigazgatás
2. melléklet Klintsy városvezetés szerkezeti osztályvezetőinek névsora a vásárlást kezdeményező
1. Larionova T.F. - a Lakás- és Kommunális Szolgáltatások, Energetikai, Építési és Díj- és Árpolitikai Osztály vezetője;
2. Kreshenok I.V. - lakáspolitikai főosztályvezető;
3. Moiseenko S.V. - Családügyi, anyaság- és gyermekvédelmi osztályvezető.
4. Kuzmenkova T.V. - Építészeti, Városrendezési és Területrendezési Tanszék vezetője;
5. Kharkovich V.F. - üzleti menedzser, általános osztályvezető;
6. Sementsova E.N. - a szervezési és ellenőrzési, a személyzeti munka és a médiakapcsolatok osztályvezetője;
8. Skorobogataya L.P. - Klintsy városvezetés vezetőjének asszisztense (tanácsadója) a médiával való munkában;
9. Alekseev V.G. - a levéltári osztály vezetője;
10. Starovoitova A.A. - a Kulturális és Ifjúsági Osztály vezetője;
11. Gaichenko A.N. - munkaügyi osztályvezető;
12. Luzskova I.A. - a környezetvédelmi osztály vezetője;
13. Klenovy V.A. - a Testkultúra és Sport Tanszék vezetője;
3. sz. melléklet
az interakciós eljárásról szóló szabályzathoz
szerződéses szolgáltatás szerkezeti
a Klintsovskaya egységei
városi közigazgatás
3. függelék
A szerződés kezdeti (maximális) árának _____________ (______________) rubel ____ kopecks indoklása érdekében kérjük, vegye figyelembe 3 szállító kereskedelmi ajánlatát.
Tag szám | |
N 1 () | |
N 2 ( Üzleti ajánlat ref. N __ kelt __.__.20__) | |
N 3 (Kereskedelmi ajánlat N ___ dátummal __.__.20__) |
Fizetés:
Név | Mennyiség | Kereskedelmi ajánlat ref. N ___ dátum: __.__.20__ | Kereskedelmi ajánlat ref. N ___ dátum: __.__.20__ | Kereskedelmi ajánlat N ___ dátum: __.__.20__ |
||||
Ár egységenként, dörzsölje. | Összeg, dörzsölje. | Ár egységenként, dörzsölje. | Összeg, dörzsölje. | Ár egységenként, dörzsölje. | Összeg, dörzsölje. |
|||
A dokumentum szövegét ellenőrzi:
Hivatalos levelezőlista