CONTRATO №______
Toliatti _______________________20. GRAMO.
En lo sucesivo, el “Cliente”, por un lado, e IP Dukhanin V.N. certificado N° 006058455 emitido por el Ministerio de Hacienda y Servicio Tributario N° 19 el 09/06/2014, en lo sucesivo denominado el “Contratista”, por otra parte, han celebrado el presente contrato de la siguiente manera.
SUJETO DEL CONTRATO
El Cliente instruye, y el Contratista se compromete a instalar techos tensados en las instalaciones del Cliente __________________________________________________________________________ de acuerdo con los planos de trabajo. El Cliente se compromete a aceptar el resultado del trabajo y pagar por el trabajo realizado por el Contratista, especificado en la cláusula 1.1. acuerdo real.
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
El contratista está obligado:
A más tardar 14 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del prepago, de conformidad con la cláusula 4.2. de este acuerdo, establecer un tope y proporcionar al Cliente un certificado de entrega - aceptación del trabajo. El contratista se reserva el derecho a la instalación anticipada del techo.
Notificar al Cliente el día de la aceptación del trabajo realizado por cualquier medio acordado (por teléfono, fax, notificación por correo, etc.).
Por nuestra cuenta, suministrar y descargar materiales (techos tensados) y componentes especificados en la documentación de trabajo firmada (estimado), así como herramientas y equipos especiales necesarios para la instalación de techos.
Transferir al Cliente información sobre el funcionamiento y uso de techos tensados.
Proporcionar al Cliente un servicio de garantía de 10 años para materiales y 3 años para obra, de conformidad con lo cual el Contratista es responsable. En caso de que el Cliente descubra dentro de período de garantía deficiencias en completado trabajo de instalaciónх El Contratista se compromete a subsanar estas deficiencias en un plazo de 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción de la notificación por escrito del Cliente.
Advertir al Cliente que, dependiendo del ancho de cada factura, el techo tendrá soldaduras, previstas por la tecnología de fabricación de techos tensados.
El cliente está obligado:
2.2.1. Aprobar con el Contratista el formulario de pedido de un techo tensado indicando la textura seleccionada, el color y la dirección de las costuras, las dimensiones, las características de diseño de la instalación del techo y otros elementos (iluminación, cableado eléctrico, elementos decorativos, etc.) y pagar por materiales y trabajos en los términos de este contrato, realizados por el Cliente, según el presupuesto. El plano de trabajo es un documento que confirma la aprobación por parte del Cliente de todas las características de la instalación.
2.2.2. Dotar al Contratista de un local correspondiente a requerimientos técnicos establecido en el Anexo N° 1 de este contrato, por lo menos un día antes del inicio de los trabajos de instalación.
2.2.3. A más tardar 5 días hábiles antes del inicio de los trabajos, entregar al Contratista muestras de los elementos adicionales integrados en el techo tensado a fin de acordar las capacidades técnicas de su instalación.
2.2.4. Firmar el acta de aceptación de la obra realizada personalmente o por medio de mandatario autorizado por carta poder escrita el día de la terminación de la obra, o redactar denegación motivada desde la aceptación (reclamo) hasta escribiendo y a más tardar 3 días hábiles después de la finalización del trabajo, transferirlo al Contratista.
2.2.5. Garantizar la seguridad de los elementos del techo y las herramientas del Contratista al realizar trabajos en las instalaciones del Cliente. En caso de daño o pérdida del activos materiales por culpa del Cliente, reembolsa al Contratista por las pérdidas, y en este caso, el Contratista no es responsable por el incumplimiento de los plazos para la instalación de techos.
2.2.6. Pagar el costo del trabajo realizado al Contratista en los términos de este contrato.
Si por razones de calidad u otras reclamaciones justificadas del Cliente, el certificado de aceptación no se firma, entonces se redacta un acta bilateral sobre el trabajo realizado, que establece las mejoras necesarias y los plazos para su implementación.
Si durante el curso del trabajo el Cliente decide que por alguna razón no es aconsejable continuar el trabajo, entonces el trabajo se suspende. En este caso, las partes están obligadas a considerar el tema de acciones adicionales dentro de los 3 días hábiles. En caso de cese total de los trabajos, los cálculos se realizarán en función del trabajo realmente realizado por el Contratista.
El monto total del contrato es ______________ RUB. (________________________________________________ rublos) El costo del trabajo y los materiales en virtud de este Acuerdo se determina mediante estimaciones compiladas por el Contratista y aprobadas por el Cliente. En caso de cambio en el tamaño del local, la cantidad de materiales o el alcance del trabajo, se elaboran presupuestos adicionales, que son parte integral de este contrato.
Los presupuestos y actas de aceptación de obra se hacen por escrito en 2 ejemplares, forman parte integrante del presente contrato y tienen el mismo fuerza legal para cada lado.
PRECIO DE CONTRATO
El cliente realiza un pago por adelantado por el monto del ___% del monto de este contrato, que es ____________ rublos.
ORDEN DE PAGO
4.2. La cantidad restante ________________ frotar. El cliente paga el día de la instalación.
4.3. En el caso de un plan de cuotas por ___________________ rublos. El cliente realiza los pagos de acuerdo con el cronograma de pago de la deuda bajo la instrucción-obligación en el tiempo hasta "___" _____________ 20____.
RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES
5.1. Por el incumplimiento o cumplimiento indebido de las obligaciones derivadas del presente contrato, el Cliente y el Contratista serán responsables de conformidad con legislación actual radiofrecuencia
5.2. Sanciones adicionales no establecidas en la ley por incumplimiento o rendimiento inadecuado obligaciones:
5.2.1. En caso de incumplimiento por parte del Contratista de los plazos para la ejecución de los trabajos establecidos en la cláusula 2.1.1. de este acuerdo, paga al Cliente una multa del 0,5% del monto del contrato por cada día de retraso, pero no más del 10% del valor del contrato.
5.2.2. En caso de incumplimiento por parte del Cliente de las condiciones de pago establecidas en la cláusula 4. del presente contrato, abona al Contratista una penalización por el importe del 0,5% del importe impago del contrato por cada día de retraso en el pago.
5.2.3. En el caso de una salida acordada del equipo al Cliente y la imposibilidad de realizar el trabajo por culpa del Cliente, se redacta un acta sobre la base de la cual el Cliente compensa al Contratista por los costos de la salida y tripulación simple, pero no menos de 1000 rublos. por cada día que la brigada está ociosa.
5.3. El devengo y pago de las multas establecidas por los numerales 5.2.1.-5.2.3 de este acuerdo se realiza sobre la base de una reclamación por escrito reconocida de la parte correspondiente.
Si el Cliente no proporciona el local que cumpla con los requisitos técnicos, de conformidad con el Anexo N° 1 y elementos adicionales, de conformidad con la cláusula 2.2.2 y la cláusula 2.2.3 del presente contrato dentro de los 7 días hábiles siguientes a la notificación por parte del Contratista de su disponibilidad para el trabajo, el trabajo se lleva a cabo dentro del plazo fijado por el Contratista.
La no aceptación del trabajo realizado de acuerdo con la cláusula 2.2.4 por culpa del Cliente sirve como base para posponer la aceptación del trabajo hasta la fecha determinada por el Contratista, pero no más de 3 días hábiles después de la finalización del trabajo. Al mismo tiempo, el riesgo de pérdida accidental del elemento ejecutado pasa del Contratista al Cliente desde el momento en que finaliza el trabajo.
Si el Cliente, dentro de los primeros 3 (tres) días hábiles siguientes a que el Contratista le presente la obra realizada y terminada por él, no firma el acta de aceptación de la obra o no entrega por escrito al Contratista negativa justificada de aceptación de la obra, el Contratista firma el acta anterior en unilateralmente, el trabajo se considera aceptado.
El contratista es responsable de las mediciones de las instalaciones realizadas por él y la corrección del diseño de los planos de trabajo.
En caso de un cambio en las dimensiones de las instalaciones del Cliente después de que el Contratista haya medido las instalaciones y aprobado por el Cliente documentación presupuestaria y planos de trabajo, el Contratista no es responsable de la discrepancia entre el techo cortado y las dimensiones reales de la habitación.
El Cliente podrá en cualquier momento antes de la entrega del resultado del trabajo a él negarse a ejecutar el contrato pagando al Contratista una parte del costo establecido por el contrato, en proporción a la parte del trabajo realizado antes de recibir la notificación de la negativa del Cliente a ejecutar el contrato. Al mismo tiempo, el Cliente paga al Contratista en su totalidad el costo de los materiales adquiridos por este último para la ejecución de este contrato.
El contratista proporciona una garantía para los techos tensados durante 10 años a partir de la fecha de celebración del contrato.
El contratista otorga una garantía para los trabajos de instalación durante 3 años, desde el momento de la firma del certificado de aceptación del trabajo realizado.
CONDICIONES ESPECIALES
PROVISIONES FINALES
7.1. El acuerdo entra en vigor desde el momento de su firma y es válido hasta que las partes cumplan con todas sus obligaciones bajo el acuerdo.
7.2. Este Acuerdo se hace por duplicado, teniendo igual fuerza legal.
7.3. Todos los cambios y adiciones a este acuerdo son realizados por las partes por escrito.
7.4. Las disputas bajo este acuerdo serán resueltas por las partes a través de negociaciones. Si es imposible para las partes resolver las disputas, su decisión se somete al Tribunal de Arbitraje.
DIRECCIONES LEGALES Y DATOS DE PAGO DE LAS PARTES
|
EJECUTOR |
CLIENTE |
|
IP Dukhanin Vladímir Nikolaevich |
Nombre completo |
|
LA DIRECCIÓN |
|
|
NIF:632301528442 |
El pasaporte |
|
OGRN: 314632416000024 |
|
|
TELÉFONO: 71-23-53; 8 962 611 23 53 ;8 917 127 9753 |
TELÉFONO |
__________________ (Dukhanin V. N.) ___________________________ (_____________________)
Instalación de techos tensados- un proceso laborioso que requiere el uso de herramientas especiales y una cantidad suficiente de experiencia. Puede prescindir de firmar un contrato con el contratista, ¡pero debe pensar de nuevo para no cometer un error! Este documento le permitirá probar su caso en situaciones de conflicto y en ciertas condiciones recuperar dinero Será difícil, ya veces imposible, castigar a un equipo de especialistas que no hizo su trabajo de acuerdo con los requisitos acordados sin tal acuerdo. Después de dedicar unos minutos a completar y firmar el documento, recibirá un gran número de beneficios y protéjase de los estafadores.
Se necesita un contrato para la instalación de techos tensados para aquellos que quieren definir claramente sus requisitos para la calidad del trabajo de un equipo contratado y los deberes y responsabilidades de las partes. Mostrará los precios vigentes el día de la firma, lo que garantizará la estabilidad del precio pactado antes del inicio de los trabajos. Esto le ahorrará tiempo y dinero en efectivo evitando gastos innecesarios.
El objeto de este acuerdo son los servicios prestados por una parte a la otra. Está claramente descrito aquí:
- ámbito de trabajo;
- precio;
- procedimiento de ejecución de órdenes;
- los derechos y responsabilidades de las partes;
- garantías.
Para los cálculos, seleccione moneda nacional para no depender de las fluctuaciones de la tarifa. El contratista deberá entregar y realizar la instalación del tejido elástico elegido por el cliente. En caso de violación de las condiciones establecidas, el contratista deberá pagar íntegramente los costos establecidos al momento de la firma del contrato y las normas de la legislación vigente. La instalación y la entrega deben realizarse claramente dentro del tiempo especificado en el contrato. Adicionalmente, la empresa ejecutora deberá otorgar garantías por la calidad de ejecución de todas las etapas de la obra.
Sin contrato con una empresa especializada no le permitirá acreditar que se prestaron determinados servicios y se le exigió pagar una tasa adicional por los mismos. El objetivo principal del documento es determinar con precisión el alcance y el costo del trabajo, así como garantizar el cumplimiento de los términos de cooperación previamente acordados.
Matices a los que prestar atención al redactar un contrato
Habiendo recibido contrato listo a la mano, lea atentamente todos los puntos y, si es necesario, aclare los detalles sobre los que tiene dudas. ¡La falta de atención a las tonterías y la negativa a leer lo convertirán en sorpresas desagradables en el futuro! Puede obtener más información sobre los puntos que deben incluirse en el documento descargando un contrato de muestra u obteniendo el asesoramiento de un abogado calificado. Estudiar detenidamente la muestra seleccionada para realizar las modificaciones necesarias al documento elaborado por la empresa ejecutora, en caso de ser necesario.
Puede utilizar la ayuda de un abogado que le ayudará a redactar un contrato de acuerdo con los requisitos de la legislación vigente. Él le dirá qué causa disputas con mayor frecuencia y cómo evitar situaciones tan desagradables.
Reglas para redactar un contrato.
Después de elegir una empresa especializada que instalará la red de tensión, debe considerar cuáles de los elementos del documento son necesarios para asegurar sus garantías. El procedimiento para redactar un contrato. puede ser individual y depender de los deseos de las partes, por lo que hablaremos de los puntos obligatorios.
Además de los deberes y responsabilidades de las partes, también es importante considerar otros puntos. Su ausencia en el contrato dará lugar a situaciones desagradables y dificultades innecesarias en el curso de la resolución de situaciones de conflicto. Un punto importante es el costo de la cantidad total de trabajo, lo que evitará costos adicionales inesperados. Póngase en contacto con el contratista para el cálculo completo antes de firmar el contrato y especifique la disponibilidad de un anticipo.
El contrato puede incluir cantidad de prepago, la posibilidad de entrega de la obra terminada antes fecha de vencimiento, un cargo adicional por daños a la lona que ocurrieron por culpa del dueño de la propiedad.
Fuerza mayor- Otro punto importante en el contrato, que no debe ser olvidado. Aquí puede especificar las razones por las que una de las partes tiene derecho a actuar en contra de establecido por el acuerdo condiciones Estos son desastres naturales, desastres provocados por el hombre, la introducción de la ley marcial en el país o nuevas leyes que hacen imposible la implementación de las cláusulas del tratado.
El documento debe incluir una cláusula condiciones de aceptación y posibles acciones en caso de incumplimiento de los acuerdos. Es recomendable controlar la calidad del trabajo durante la instalación, ya que será difícil evaluar el resultado una vez finalizado el trabajo, y los defectos tardarán varias semanas en aparecer. Mantenga un registro de lo que está instalado y dónde. Entonces notará la sustitución de materiales de calidad seleccionados por otros más baratos.
Las especificaciones técnicas deben contener información sobre la ausencia de reurbanización antes de la instalación de un techo tensado, ya que dichos cambios en el área y la forma de la habitación pueden provocar su hundimiento o la aparición de defectos. V este caso el cliente pagará el costo del trabajo encaminado a eliminar el daño que se ha producido. También puedes incluir en el contrato y otros elementos que consideres importantes.
Las obligaciones de las partes son uno de los puntos más importantes
Artículo obligatorio vale la pena prestar atención es derechos y obligaciones de las partes. Estas son las principales responsabilidades del cliente:
- Pagar la cantidad acordada antes de la fecha de vencimiento.
- Prepare las instalaciones para crear las condiciones necesarias para realizar la cantidad requerida de trabajo.
- Poner una firma en el acta, que se redacta después de la aceptación del trabajo realizado.
¿No está satisfecho con la calidad de la instalación del techo tensado? Tiene derecho a negarse a firmar este acto, explicando por escrito el motivo de tal decisión.
El contratista está obligado:
- Realizar el alcance del trabajo especificado en el contrato de acuerdo con los deseos del cliente.
- Tener materiales y equipos especiales para la instalación de alta calidad de la red y garantizar la confiabilidad de la estructura.
- Realice la eliminación de defectos a su cargo, si aparecen durante el período de garantía.
Toda la responsabilidad de cumplir con los términos del contrato recae en el contratista, por lo que es importante asegurarse de que tenga un alto nivel de calificación y suficiente experiencia laboral. Depende en gran medida de él si las obligaciones acordadas se cumplirán a tiempo.
Un ejemplo de un contrato completado
El contrato de instalación de techos tensados tipo estándar constará de los siguientes elementos obligatorios:
Además, a menudo en el contrato, una cláusula adicional utiliza las reglas para operar un techo tensado después de que se completa el proceso de instalación. Esta sección contiene información sobre las acciones que pueden conducir al deterioro apariencia lienzo, su flacidez, la aparición de defectos y una notable disminución de la vida útil.
Recuerda que durante período de garantía para ti prohibido reparar el techo por su cuenta o involucrar a terceros en esto, ya que en este caso algunas cláusulas del contrato quedarán sin efecto. Si encuentra defectos, debe buscar inmediatamente la ayuda de la empresa con cuyo representante se firmó este acuerdo.
Así se compila contrato estándar para la instalación de techos tensados. Dependiendo de los deseos personales y las condiciones de cooperación establecidas por la empresa especializada seleccionada, sus puntos y su número pueden variar. También puede agregar su propia este documento varios párrafos, que detallarán deseos o requisitos adicionales para trabajo terminado. Para que pueda lograr el resultado deseado sin tiempo ni dinero adicionales.
Ejemplo de contrato: https://yadi.sk/i/4Imb8u4DuPzEp
No hay publicaciones similares, pero hay otras más interesantes.
_______________ "__" ___________ ____Representado por _________________________, actuando ___ en virtud de _________________________, en adelante denominado ___ "Contratista", por una parte, y _________________________ representado por _________________________ actuando ___ en virtud de _________________________, en adelante denominado ___ "Cliente", por otra Por otra parte, han celebrado este acuerdo de la siguiente manera:
1. EL OBJETO DEL ACUERDO
1.1. En virtud del presente contrato, el Contratista se compromete, siguiendo las instrucciones del Cliente, a realizar, utilizando sus propios materiales (o: a partir de materiales proporcionados por el Cliente), utilizando sus propias fuerzas y medios, la instalación de techos tensados de película de PVC (o techos fonoabsorbentes suspendidos) en las instalaciones del Cliente (en adelante, "obras") - _____________________, ubicadas en: ____________________, de conformidad con los términos de este acuerdo, los requisitos de la legislación vigente, el Cronograma de Trabajo (Anexo N _____ ), el Presupuesto (Apéndice N _____), y el Cliente se compromete a crear para el Contratista las condiciones necesarias realizar los trabajos, aceptar su resultado y pagar el precio estipulado en este contrato.
1.2. Los tipos, lista, calidad de los materiales a ser utilizados por el Contratista son establecidos por la Orden del Cliente (Anexo N _____), la cual es parte integral de este contrato.
2. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
2.1. Derechos y obligaciones del Contratista:
2.1.1. A más tardar ____________________ a partir de la fecha de firma por las Partes de este acuerdo, el Contratista está obligado a presentar la siguiente documentación para su aprobación al Cliente:
Horario de trabajo (Apéndice N _____);
Especificación de materiales proporcionados por el Contratista para la ejecución del trabajo (Apéndice N _____), que indica la variedad, cantidad y calidad de los materiales proporcionados por el Contratista;
Estimación para la ejecución de obra (Apéndice N _____).
2.1.2. El Contratista está obligado a suministrar los materiales para la ejecución de los trabajos junto con la documentación de envío de acuerdo con la Especificación acordada por las Partes a más tardar el ____________________ desde el momento en que las Partes acuerden la documentación especificada en la cláusula 2.1.1 de este contrato.
2.1.3. El Contratista está obligado a iniciar la ejecución de los trabajos a más tardar ____________________ desde el momento de la entrega del material necesario para la ejecución de los trabajos.
2.1.4. El Contratista se compromete a realizar los trabajos de conformidad con los requisitos de la legislación vigente y las condiciones de calidad acordadas por las Partes en el Pedido del Cliente (Anexo N _____).
2.1.5. Las Partes han acordado que el Contratista no tiene derecho a contratar subcontratistas para realizar trabajos en virtud de este Acuerdo.
2.1.6. El Contratista está obligado, a más tardar ____________________ desde el momento del descubrimiento de las circunstancias especificadas en este párrafo, a notificar al Cliente y, hasta que reciba instrucciones de él, a suspender los trabajos si descubre:
Posibles consecuencias adversas para el Cliente del cumplimiento de sus instrucciones sobre el método de realización del trabajo, a saber: ____________________;
Circunstancias que amenacen la idoneidad o solidez de los resultados del trabajo realizado o imposibiliten su terminación a tiempo.
2.1.7. El Contratista está obligado a notificar al Cliente la finalización del trabajo y, a la fecha de aceptación y transferencia del resultado del trabajo realizado, preparar el Certificado de Finalización (Anexo N _____).
2.1.8. El Contratista está obligado a sacar a tiempo: ____________________ (opciones: antes de la fecha de aceptación de los trabajos acordada por las Partes; dentro de _____ días a partir de la fecha de firma por las Partes del Certificado de Terminación de las Obras) equipo, inventario, herramientas , materiales pertenecientes al Contratista, así como para limpiar las instalaciones de escombros de construcción.
2.2. Derechos y obligaciones del Cliente:
2.2.1. El Cliente está obligado a considerar la documentación presentada por el Contratista, especificada en la cláusula 2.1.1 de este contrato, dentro de ____________________ desde el momento de su recepción y presentar sus objeciones o devolver la documentación firmada al Contratista.
2.2.2. El Cliente está obligado a proporcionar al Contratista el acceso a las instalaciones especificadas en la cláusula 1.1 de este contrato por un período de _____ de _____ horas a _____ horas en proximos dias semanas: ____________________.
2.2.3. El cliente se compromete a pagar por el trabajo realizado en la cantidad, en el tiempo y en la forma prescritos por este contrato.
2.2.4. El Cliente tiene derecho en cualquier momento a verificar el progreso y la calidad del trabajo realizado por el Contratista, sin interferir en sus actividades.
2.2.5. Si el Contratista no inicia la ejecución de este contrato de manera oportuna o realiza el trabajo con tanta lentitud que resulta claramente imposible completarlo antes de la fecha límite, el Cliente tiene derecho a negarse a ejecutar el contrato y exigir una compensación por las pérdidas.
2.2.6. Si durante la ejecución del trabajo resulta evidente que no se realizará correctamente, el Cliente tiene derecho a designar al Contratista tiempo razonable con el fin de eliminar las deficiencias y si el Contratista no cumple con este requisito dentro del tiempo señalado, renunciar a este contrato o eliminar las deficiencias por su cuenta o encomendar la eliminación de las deficiencias a un tercero con atribución de costos al Contratista, así como como exigir compensación por pérdidas.
2.2.7. En caso de recibir del Contratista avisos de los eventos especificados en la cláusula 2.1.6 de este contrato, el Cliente está obligado a dar instrucciones al Contratista con respecto a la realización del trabajo a más tardar ____________________ a partir de la fecha de recepción de los avisos del Contratista. .
2.2.8. El cliente tiene derecho a rescindir el contrato en cualquier momento antes de la entrega del resultado del trabajo a él, pagando al Contratista una parte del precio establecido en proporción a la parte del trabajo realizado antes del aviso de negativa a realizar el contrato, y reembolsar al Contratista los gastos incurridos hasta ese momento para cumplir el contrato, si no están incluidos en la parte especificada del precio de la obra.
2.2.9. El Cliente tiene derecho, de acuerdo con el Contratista, a adquirir materiales: ____________________________ y equipos: _______________________ (indicar el nombre) (indicar el nombre) en los siguientes casos: _____________________________________________________. Al mismo tiempo, el precio del trabajo pagadero al Contratista se reducirá por el costo documentado de los equipos y materiales adquiridos.
3. PLAZOS DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA
3.1. Las obras estipuladas en este contrato son ejecutadas por el Contratista en los siguientes términos:
Inicio de obra: "___" ___________ ____;
Finalización de obras: "___" ___________ ____;
Los plazos provisionales para la realización del trabajo son determinados por las Partes en el Cronograma de Trabajo (Apéndice N _____), que es un anexo integral de este acuerdo;
La duración total de la obra es ____________________.
3.2. Los plazos para la finalización de las etapas individuales del trabajo están determinados por el Programa de trabajo, que es parte integral de este contrato (Apéndice N _____).
4. COSTE DE LAS OBRAS. PROCEDIMIENTO DE PAGO
4.1. El costo de los materiales provistos por el Contratista se determina de acuerdo con las Especificaciones del Contratista (Apéndice N _____).
Los detalles del costo del trabajo bajo este contrato se dan en la Estimación (Apéndice N _____).
4.2. Dentro de _____ (__________) días a partir de la fecha de recepción de la factura original del Contratista, el Cliente pagará al Contratista mediante orden de pago el Presupuesto especificado en el Presupuesto aprobado por el Cliente. suma de dinero por la compra por parte del Contratista de materiales para la realización de los trabajos objeto de este contrato.
4.3. El pago de la obra ejecutada se realiza dentro de los _____ (__________) días hábiles siguientes a la firma por las Partes del Acta de Terminación, excluyendo el monto pagado con anterioridad de conformidad con la cláusula 4.2 del presente contrato.
4.4. El costo de las obras sólo puede modificarse por acuerdo de las Partes.
4.5. El pago en virtud de este contrato se realiza mediante una orden de pago a la cuenta del Contratista.
5. PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE OBRAS
5.1. El Cliente está obligado a inspeccionar el resultado del trabajo dentro de ____________________ después de recibir del Contratista un aviso de finalización del trabajo.
Las obras se consideran aceptadas desde el momento de la firma por las Partes del Acta de Recepción de Obras Ejecutadas.
5.2. En los casos establecidos por la ley, las Partes extenderán certificados de examen de obras ocultas.
5.3. En caso de detección de deficiencias durante la aceptación del resultado del trabajo o después de su aceptación dentro de los cinco años, el Cliente tiene derecho, a su elección, a realizar una de las disposiciones previstas en el art. 723 Código Civil Federación Rusa los derechos o exigir la reejecución gratuita de la obra o el reembolso de los gastos en que haya incurrido para subsanar las deficiencias con fondos propios o de terceros.
5.4. En caso de que se descubran deficiencias significativas en el resultado del trabajo, el Cliente tiene derecho a presentar al Contratista una reclamación para la eliminación gratuita de tales deficiencias si prueba que surgieron antes de la aceptación del resultado del trabajo por parte del Cliente o para razones que surgieron antes de ese momento.
Bajo las importantes deficiencias del resultado de los trabajos, las Partes acordaron entender las siguientes circunstancias: ____________________.
5.5. Si el Contratista no cumple con el requisito especificado en la cláusula 5.4 de este contrato, el Cliente tiene derecho, dentro del mismo plazo, a exigir el reembolso de una parte del precio pagado por el trabajo, o el reembolso de los gastos documentados incurridos. en relación con la eliminación de defectos por parte del Cliente por sí mismo o con la ayuda de terceros, o negarse a ejecutar el contrato y exigir una indemnización por los daños causados.
5.6. Si hay comentarios sobre el trabajo realizado, el Cliente tiene derecho a negarse a firmar el Acta entregando al Contratista una negativa motivada por escrito con una lista de comentarios y deficiencias. Las partes en este caso, dentro del plazo ____________________, determinan los términos y el procedimiento para la eliminación de defectos de acuerdo con los comentarios del Cliente.
6. RESPONSABILIDAD. RIESGOS
6.1. En caso de que la obra fuera realizada por el Contratista con desviaciones de este contrato o sus anexos que empeoraran el resultado de la obra, o con otras deficiencias que no permitan el uso del local para el fin previsto, el Cliente tiene derecho , a su elección:
6.1.1. Exigencia del Contratista de eliminar gratuitamente las deficiencias a tiempo: ____________________.
6.1.2. Exigir al Contratista una reducción proporcional en el precio fijado para la obra.
6.1.3. Eliminar las deficiencias por cuenta propia o contratar a un tercero para que las elimine, imputando al Contratista los gastos documentados para la eliminación de las deficiencias.
El Contratista tiene derecho, en lugar de eliminar las deficiencias de las que es responsable, con el consentimiento del Cliente, a realizar el trabajo nuevamente sin cargo con compensación al Cliente por las pérdidas causadas por la demora en la ejecución. En este caso, el Cliente tiene derecho a fijar un plazo para la realización del trabajo y está obligado a facilitar el acceso al local.
Si las desviaciones en el trabajo de los términos del contrato de trabajo u otras deficiencias en el resultado del trabajo no se han eliminado dentro del período de tiempo establecido por el Cliente o son irreparables y significativas, el Cliente tiene derecho a negarse a ejecutar el contrato y exigir compensación por las pérdidas causadas.
Las reclamaciones relacionadas con deficiencias en el resultado del trabajo podrán ser presentadas por el Cliente, siempre que hayan sido descubiertas dentro de ____________________ a partir de la fecha de aceptación del trabajo.
6.2. El Contratista responderá de los daños causados a un tercero en el curso de la obra, a menos que pruebe que los daños fueron causados por circunstancias de las que es responsable el Cliente.
6.3. El riesgo de pérdida accidental o daño accidental del resultado del trabajo realizado antes de que sea aceptado por el Cliente correrá a cargo del Contratista, siempre que el Cliente no haya retrasado la aceptación del resultado del trabajo.
6.4. En caso de que el Cliente incumpla el plazo de pago de los trabajos y/o materiales proporcionados por el Contratista, el Contratista tiene derecho a exigir al Cliente el pago de una multa en la cuantía y en los términos previstos por la legislación vigente. de la Federación Rusa.
6.5. En caso de incumplimiento por parte del Contratista de los plazos de suministro de materiales para la ejecución de los trabajos, incumplimiento de los plazos de finalización de los trabajos y/o etapas de los trabajos previstos en el Cronograma (Anexo N _____ del presente contrato), así como en caso de incumplimiento del plazo para notificar al Cliente sobre la preparación del trabajo, incumplimiento del plazo para transferir el resultado del trabajo realizado al Cliente, el Cliente tiene derecho a exigir al Contratista que pague una multa en el cantidad de ____________________ por cada día de retraso.
7. FUERZA MAYOR (fuerza mayor)
7.1. Las Partes quedan exentas de responsabilidad por el incumplimiento o cumplimiento indebido de las obligaciones en virtud del presente Acuerdo si el incumplimiento fue el resultado de circunstancias de fuerza mayor por las cuales las Partes no son responsables y evitan efecto adverso que son incapaces de hacerlo. Las Partes acordaron clasificar las siguientes circunstancias como circunstancias de fuerza mayor: _____________________.
7.2. La parte para la que se han producido circunstancias de fuerza mayor está obligada a comunicarlo a la contraparte dentro de ____________________ desde el momento en que se inicia la situación de fuerza mayor.
7.3. Si las circunstancias de fuerza mayor no terminan dentro de ____________________, este acuerdo se considera terminado.
8. DURACIÓN DEL CONTRATO
8.1. Este acuerdo entra en vigor desde el momento de la firma por las Partes y es válido hasta que las Partes cumplan con sus obligaciones en virtud del mismo.
8.2. Este acuerdo puede ser rescindido anticipadamente:
8.2.1. Por acuerdo escrito de las Partes.
8.2.2. Unilateralmente, en caso de negativa de una de las Partes de este acuerdo en los casos previstos en el apartado 5 del art. 709, párrafos 2 - 3 del art. 715, apartado 3 del art. 716, art. 717, párrafo 2 del art. 719, apartado 3 del art. 723, párrafo 2 del art. 731, apartado 3 del art. 737 del Código Civil de la Federación Rusa.
V casos especificados La parte que inicia dicha rescisión está obligada a enviar una notificación por escrito a la contraparte dentro de ____________________ antes de la fecha prevista de rescisión.
9. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
9.1. Las controversias y desacuerdos que puedan surgir entre las Partes se resuelven mediante negociaciones y/o presentación de reclamaciones. La parte que recibe la reclamación está obligada a enviar una notificación de su recepción dentro de ____________________ desde la fecha de su recepción. La respuesta sobre el fondo deberá ser enviada por la Parte dentro de ____________________ contados a partir de la fecha de recepción de la demanda.
9.2. Si la disputa no puede ser resuelta en Fuera de la corte la disputa está sujeta a consideración en los tribunales de acuerdo con la legislación vigente de la Federación Rusa.
10. DISPOSICIONES FINALES
10.1. En todos los demás aspectos, que no están previstos en este acuerdo, las Partes se guían por la legislación vigente de la Federación Rusa.
10.2. Todos los cambios y adiciones a este acuerdo son válidos siempre que se realicen por escrito y estén firmados por representantes debidamente autorizados de las Partes.
10.3. Las notificaciones y comunicaciones deberán enviarse por escrito. Se considerará que los mensajes han sido enviados correctamente si se envían por correo certificado, por fax número __________, a direcciones Correo electrónico ____________________ o entregado por mensajería a las direcciones legales (postales) de las Partes con recibo contra recibo.
10.4. Este Acuerdo entrará en vigor a partir de su firma por las Partes.
10.5. Este Acuerdo se hace en dos copias, con igual fuerza legal, una copia para cada una de las Partes.
10.6. Los siguientes Apéndices son partes integrales de este Acuerdo:
10.6.1. Tarea del Cliente (Apéndice N _____).
10.6.2. Especificación del contratista (Apéndice N _____).
10.6.3. Horario de trabajo (Anexo N _____).
10.6.4. Estimación (Apéndice N _____).
11. DIRECCIONES Y DATOS DE PAGO DE LAS PARTES
Cliente: ________________________________________________________
Contratista: _____________________________________________________
12. FIRMAS DE LAS PARTES
Cliente: Contratista: _____________/________________ ___________/___________________ (firma) (nombre completo) (firma) (cargo, nombre completo) M.P. MPLa vida útil de un techo tensado depende no solo de la calidad de los materiales utilizados, sino también del cumplimiento de la tecnología de instalación. Además, la calidad del revestimiento de tensión se puede verificar incluso antes de su instalación solicitando un certificado de conformidad, pero no todas las personas pueden controlar el cumplimiento de la tecnología de instalación. Un contrato para la instalación de techos tensados lo protegerá en caso de una instalación incorrecta y el uso de perfiles o sujetadores inadecuados. Este documento es una garantía de la empresa instaladora por los trabajos realizados. En caso de varios defectos de revestimiento por culpa de los instaladores, tiene derecho a exigir la reparación o sustitución gratuita del techo.
Objeto del contrato de instalación de revestimientos de tensión
Primero, averigüemos por qué necesita un contrato para la instalación del techo. Este documento se redacta al ordenar la instalación de una capa de tensión de película o tela. Es una garantía de que ambas partes cumplirán con sus obligaciones. El contrato no solo otorga ciertas garantías al cliente para la correcta realización de todo el trabajo, sino que también estipula las responsabilidades de las partes. Este documento enumera los plazos para la finalización de todo el trabajo.
También indica el costo de los materiales utilizados (lona, baguettes y sujetadores), así como los precios de los trabajos de instalación. Dado que se dan precios que son válidos en el momento de la firma del documento, usted estará asegurado contra un aumento en el costo de los materiales o el trabajo en caso de un cambio en la tasa de cambio. El objeto del contrato son los servicios prestados por el instalador.
El documento debe contener la siguiente información:
- el volumen de trabajo realizado;
- términos de fabricación y su instalación;
- el costo de los materiales y servicios utilizados;
- secuencia de ejecución de órdenes;
- derechos y obligaciones de ambas partes;
- circunstancias de fuerza mayor;
- garantía del instalador.
Para garantizar que los precios de los servicios y materiales no cambien durante el transcurso del pedido, todos los precios se indican en una moneda estable (dólares o euros). Después de firmar los papeles, el instalador fabrica la lona (corta, suelda y suelda el arpón). Después de eso, el panel terminado se entrega al sitio de instalación y se lleva a cabo su instalación.
En caso de incumplimiento de los plazos para la realización del trabajo, así como otras condiciones del contrato, el contratista indemnizará al cliente por los costos de acuerdo con las normas legislativas especificadas en el documento. La entrega e instalación de un revestimiento de techo tensado debe realizarse dentro del plazo acordado. Posteriormente, el contratista emite garantías por la calidad del trabajo realizado, así como de los materiales utilizados.
¡Importante! Se necesita un contrato para la instalación de un revestimiento extensible para determinar el tiempo, el alcance y el costo de todo el trabajo. Además, los documentos son importantes porque estipulan los términos de la cooperación y enumeran las garantías.
Reglas para compilar un documento.
Como regla general, en el contrato de suministro e instalación de techos tensados, además de las cláusulas obligatorias que deben estar presentes en este documento, se pueden estipular situaciones a solicitud individual de cualquiera de las partes. Los artículos obligatorios incluyen precios, términos de trabajo, deberes y responsabilidades de las partes. Dado que los precios de todos los materiales y cada tipo de trabajo se dan por separado, al final se debe indicar el monto total, incluidos todos los costos. Tenga en cuenta que el cálculo de todos los costos se realiza antes de la firma de los documentos y el monto final se anuncia al cliente con anticipación.
Si se proporciona un pago por adelantado, debe indicarse su presencia en los documentos con el anuncio del monto. Cuando existe la posibilidad de una finalización anticipada del trabajo, dicha situación debe describirse en un documento que indique los términos de la entrega anticipada. Hay situaciones en las que el daño a la red de tensión se produce por culpa de los propietarios de los locales donde se realiza la instalación, y no de los instaladores. Para tales casos, se debe acordar por separado una tarifa adicional por material dañado.
En todo contrato se enumeran situaciones de fuerza mayor cuando una de las partes queda liberada del cumplimiento de las obligaciones pactadas. Por lo general, tales situaciones se consideran desastres provocados por el hombre, la imposición de la ley marcial, la adopción de nuevas leyes que son relevantes para el objeto del contrato o desastres naturales.
Los puntos más importantes de estos documentos son los derechos y obligaciones de las partes. Entonces, el cliente debe:
- Pague la totalidad de los materiales y el costo del trabajo de instalación o realice un pago por adelantado por el monto acordado dentro del tiempo especificado.
- Prepare la habitación creando las condiciones adecuadas para la instalación de un techo tensado.
- Después de instalar el revestimiento, debe firmar el certificado de aceptación. Sin embargo, si la calidad del trabajo realizado por el cliente no está satisfecha, entonces tiene derecho a no firmar el acto. Sólo es necesario indicar por escrito el motivo de la denegación.
El ejecutante tiene las siguientes responsabilidades:
- realizar el trabajo de instalación dentro del plazo acordado (teniendo en cuenta todos los deseos del cliente);
- preparar y comprar todos los materiales y equipos necesarios para el trabajo de instalación;
- si aparecen defectos de revestimiento durante el período de garantía, el contratista se compromete a eliminarlos sin cargo (esta regla no se aplica a los daños en el techo o en los sujetadores, que se produjeron por causas ajenas al instalador).
¡En una nota! Dado que es el contratista el responsable de la implementación de todas las cláusulas del contrato, la confiabilidad y la belleza del revestimiento del techo, así como el cumplimiento de los plazos para la finalización del trabajo, dependen de su experiencia y calificaciones.
contrato de muestra
Para verificar la exactitud de la preparación de este documento cuando se comunique con una empresa para la instalación de revestimientos de tela y película, puede estudiar el contrato de muestra para techos tensados con anticipación.
Debe contener los siguientes elementos:
- El asunto del documento que indica todos los precios de los materiales y el trabajo. Asegúrese de incluir todos los cálculos del monto total.
- Deberes y responsabilidades de ambas partes.
- Se enumeran otros términos de cooperación.
- Se discuten las circunstancias de fuerza mayor.
- Se dan especificaciones.
- Al final, se deben dar los detalles de cada parte.
Este documento puede describir las reglas para la operación de un revestimiento de tela o película, que el cliente debe cumplir después de la instalación del material. Esto debe enumerar las situaciones que pueden provocar daños en el techo, su deformación, hundimiento, vida útil reducida o atractivo visual reducido.
Si una de las partes lo desea, el documento puede incluir artículos adicionales. Su disponibilidad depende de los términos de cooperación y otras situaciones. Puede modificarse el número de cláusulas del contrato o su secuencia. Si tiene ciertos requisitos para la calidad de los materiales utilizados o los detalles del trabajo, es mejor expresarlos en papel por adelantado.
Períodos de garantía
Las obligaciones de garantía del instalador son válidas solo si el propietario no interfirió con la estructura del techo (no cambió las baguettes, no instaló ni desmanteló las lámparas, etc.). Además de la interferencia no autorizada, está prohibido involucrar a terceros para realizar todas estas acciones. Si necesita instalar un adicional accesorio de iluminación, reparar el techo o interferir con las estructuras del techo durante el período de garantía, solo debe comunicarse con la empresa que instaló previamente la película o tela.
¡Atención! La garantía del instalador sobre la propia lona y sus características técnicas y estéticas tiene una validez de 10-12 años. Todos los sujetadores tienen una garantía de 3 años.
Los términos de las obligaciones de garantía comienzan a contarse a partir de la fecha de instalación del panel y son válidos solo si se observan las reglas para la operación del revestimiento. Los dispositivos de fijación incluyen baguettes de pared y tornillos autorroscantes con tacos con los que se unen.
¿A qué prestar atención?
Asegúrese de leer detenidamente todo el contrato antes de firmarlo. Si tiene alguna pregunta o tiene puntos controvertidos, siéntete libre de mencionarlo. Para que en el futuro no haya problemas ni costos adicionales, preste atención a los detalles más pequeños. Mire una muestra de este documento con anticipación para saber qué puntos debe contener.
Si tiene alguna pregunta, también puede consultar con un abogado que redactará un documento de conformidad con todos los matices legislativos. Además, un abogado calificado le dirá a qué temas controvertidos debe prestar atención y cómo evitarlos. Si lo desea, puede hacer sus propias enmiendas a los documentos.
El documento debe especificar las condiciones bajo las cuales se acepta la obra, así como sus acciones en caso de incumplimiento de los acuerdos por parte del contratista. Por eso es tan importante controlar la calidad de todos los materiales utilizados y monitorear la instalación del techo. Algunas deficiencias en el trabajo y los defectos no se pueden detectar después de la instalación del revestimiento. Y será aún más difícil demostrar la culpa de los instaladores.
¡Consejo! Asegúrese de que solo se utilicen aquellos materiales que se especificaron en el documento. Los instaladores sin escrúpulos pueden reemplazar los materiales de calidad con una variedad más económica.
El contrato contiene una cláusula especificaciones, que dice que después de tomar las medidas y hasta el momento de la instalación, no se debe realizar una remodelación en el apartamento. De lo contrario, las dimensiones y la configuración de la habitación pueden cambiar. Esto conducirá al hecho de que la cubierta cortada se combará o no podrá estirarse en absoluto debido al mayor ancho de la habitación. En este caso, el cliente pagará la compra de un nuevo panel o trabajo para eliminar la flacidez.
Cuando decide instalar techos tensados en casa y desea encargarlos a una empresa especializada en esto, debe redactar un Acuerdo para techos tensados, pero antes que nada debe decidir qué empresa lo instalará. Para ello, es mejor contactar con un Despacho con buena reputación y amplia experiencia.
Cuando se haya decidido por la empresa, se le presentará un documento estándar para redactar un contrato para la instalación de techos tensados. Es necesario estudiar cuidadosamente el documento. Debería ser evitado acuerdos multilaterales que puede ser una estafa.
Al redactar el contrato, se indica el precio. El precio se establece al elegir un lienzo y todos los accesorios. El precio depende del material de los techos tensados y el color, el área de la habitación y el costo de los consumibles. Todos estos precios están tabulados y proporcionados al cliente.
El contrato también debe especificar la responsabilidad de las partes. La empresa que realiza el trabajo de instalación es completamente responsable de las instalaciones durante la instalación de techos tensados. También discute los derechos y obligaciones de ambas partes.
El cliente debe:
Las responsabilidades de una empresa instaladora incluyen:
- Ejecución de todos los trabajos especificados en el contrato en su totalidad y dentro de las líneas especificadas.
- Elimine a su cargo cualquier defecto en las líneas de garantía.
El contratista puede alquilar el local. antes de lo previsto de acuerdo con el cliente.
De este modo, cómo redactar un contrato para techos tensados, cuidado del ejecutante. Su preocupación es verificar que el contrato sea correcto.
A continuación se puede descargar un ejemplo de contrato para la instalación de techos tensados:
Contrato de instalación de techo tensado
№ «_______»
Volzhsky
"___" ____________ 2011
____________________________________________________________________________
En lo sucesivo, el "Cliente", por un lado, en lo sucesivo, el "Contratista", con la mención conjunta de las partes nombradas, han concluido este Acuerdo de la siguiente manera:
1. EL OBJETO DEL ACUERDO
1.1. El Contratista se compromete, a solicitud del Cliente (en lo sucesivo, la Solicitud), a prestar servicios para la instalación de un techo tensado y familiarizarse con las instrucciones de funcionamiento de los techos tensados, y el Cliente se compromete a pagar los servicios de acuerdo con las Aplicación, de acuerdo al Estimado y en la cantidad especificada en las Facturas del Contratista, y además cumplir con las reglas de operación.
1.2. El Contratista se compromete a:
Producir un techo tensado _____ (cantidad) __________ (área 2) __________________________ (material),
País fabricante;
Instalarlo de acuerdo con el plano de trabajo aprobado por el Cliente;
Familiarizar al Cliente con las instrucciones de uso de los techos tensados;
1.3. Plazo:
Comienzo ________________
Finalizando _____________
1.3 La obra se considera terminada después de la firma del Acta de Recepción.
1.5 Durante la ejecución escalonada de la obra, un Acto Intermedio realización del trabajo.
2. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES
2.1. Los deseos específicos del Cliente sobre las condiciones de prestación y la categoría de los servicios se reflejan en la Solicitud del Cliente.
2.2. Para completar la Solicitud, el Cliente proporciona su apellido, nombre y patronímico, dirección, números de contacto.
2.3. Después de recibir la Solicitud del Cliente, el Contratista confirma el pedido, y los términos del trabajo de instalación, la calidad de la tela y el costo se discuten conjuntamente y emite una Factura al Cliente por el pago de los servicios bajo la Aplicación.
2.3. Los servicios se prestan de acuerdo con código Civil RF (Cap.4, Art.48)
3. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CLIENTE
3.1 El cliente está obligado:
3.1.1 Prepare la habitación para la instalación de un techo tensado: mueva los muebles a 1,2 m de distancia, retire las cornisas, coloque los pisos, no pinte las paredes limpias, marque el cableado oculto y las comunicaciones ocultas, proporcione voltaje a las lámparas, proporcione andamios (recorridos) con una altura de techo de 3,5 m, las paredes y los tabiques deben ser lo suficientemente fuertes para una instalación de techo de alta calidad.
3.1.2 Advierta a los instaladores sobre las inserciones decorativas (de diseño) frágiles y elementos de construccion en los puntos de fijación del perfil o quítelos por seguridad.
3.1.3 Garantizar la seguridad de los elementos de techo para su instalación. En caso de daño o pérdida de los materiales especificados por culpa del Cliente, éste reembolsará al Contratista por las pérdidas y en tal caso el Contratista no será responsable por el incumplimiento de los plazos de instalación del techo.
3.1.4 Firmar el Acta de Aceptación y efectuar el pago total por la ejecución del trabajo de conformidad con el Contrato.
3.2.1 El cliente tiene derecho:
3.2.2 Obtener, a la celebración del Contrato, la información necesaria sobre el funcionamiento de los techos tensados.
3.2.3 En cualquier momento, negarse a ejecutar este Acuerdo, sujeto al pago al contratista por los costos incurridos por él * y las sanciones asociadas con el cumplimiento de las obligaciones en virtud del Acuerdo.
* los gastos reales incurridos se entienden como fondos transferidos por el Contratista a terceros (fabricante, transportista u otras personas), multas y deducciones pagadas por el Contratista a las personas especificadas en virtud de este Acuerdo.
3.2.4. Obtener información sobre la etapa de procesamiento de la Solicitud.
4. DEBERES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA
4.1 El Contratista está obligado:
4.1.1. Brindar servicios de selección, calidad e instalación de telas elásticas.
4.1.2. En la medida necesaria, proporcionar al Cliente información fiable sobre el producto, incluida información sobre las propiedades del consumidor y la seguridad del producto.
4.1.3. Informar al Cliente sobre el progreso de la Aplicación.
4.2 El Contratista tiene derecho:
4.2.1. Obtenga la información necesaria del Cliente sobre el estado de las paredes, tabiques, cableado oculto y comunicaciones, obtenga andamios (recorridos) para montar un techo de más de 3,5 m.
4.2.2. Terminar el Acuerdo unilateralmente debido a una actitud desleal por parte del Cliente (proporcionar la dirección incorrecta, números de contacto, no preparar el local para la instalación de techos tensados, falta de pago de las Facturas de los Clientes emitidas según el Estimado por el Contratista ).
5. LIQUIDACIONES BAJO EL CONTRATO
5.1.1 El pago de los servicios es realizado por el Cliente a los precios especificados por el Contratista en este contrato.
5.1.2 El costo del trabajo bajo el Contrato se establece en rublos. La liquidación entre las partes se realiza en rublos.
5.1.3 Al concluir el Acuerdo, el Cliente paga el 50% del monto total dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha de la firma del Acuerdo, el 50% restante inmediatamente después de la instalación del techo al momento de firmar el Acta de Aceptación ( en efectivo). Para pagos que no sean en efectivo, el prepago es del 100%.
5.1.4 En caso de que el Cliente se niegue a pagar el costo del 50% del costo del trabajo inmediatamente después de la instalación del techo, el Contratista tiene derecho a desmantelar los techos instalados. En este caso, la instalación de techos se realiza en un día conveniente para el Contratista y por una tarifa adicional.
5.1.5. La liquidación entre las partes se lleva a cabo en forma de pago no en efectivo a la cuenta especificada por el Contratista, o en efectivo.
5.1.6. El costo del trabajo bajo el Contrato es _________________________
5.1.7. El cliente realiza un pago por adelantado por la cantidad de _______________________
6. RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
6.1 Por incumplimiento o cumplimiento indebido de las obligaciones en virtud del presente Acuerdo, las Partes serán responsables de conformidad con la legislación vigente de la Federación Rusa.
6.2 Si el objeto no está preparado para la instalación (no hay voltaje de 220 V, la pared está desmantelada, el Cliente o su representante no pueden venir a permitir que los instaladores lleguen al objeto y otras acciones que pueden conducir a la imposibilidad de instalar techos) ). El Cliente reembolsará al Contratista por una llegada vacía por la cantidad de ____________________.
6.3. El Contratista no es responsable por no proporcionar al Cliente lo que no esté especificado en el Acuerdo.
7. MODIFICACIÓN O TERMINACIÓN DEL CONTRATO
7.1. Este Acuerdo puede modificarse o rescindirse por acuerdo de las partes o por otros motivos previstos por la ley aplicable o este Acuerdo.
7.2. Cada una de las partes tiene derecho a exigir un cambio o terminación del Acuerdo en relación con un cambio significativo en las circunstancias de las que procedieron las partes al celebrar el acuerdo. Los cambios significativos en las circunstancias incluyen:
Cambios en el momento de la instalación;
Aumento imprevisto en los precios de los materiales;
Alza imprevista de los precios de las tarifas de transporte;
7.3.1. El Cliente tiene derecho a exigir la rescisión del Acuerdo si:
7.3.2. retraso por parte del Contratista del inicio del trabajo por más de 30 días por razones fuera del control del Cliente;
7.3.3. retraso por parte del Contratista de la finalización del trabajo por más de 30 días por razones fuera del control del Cliente.
7.4.1. El Contratista tiene derecho a exigir la rescisión del Contrato en caso de:
7.4.2. suspensión por parte del Cliente de la ejecución del trabajo, por razones ajenas al Contratista por un período superior a 30 días;
7.4.3. pérdida por parte del Cliente de la posibilidad de una mayor financiación de la obra.
7.5.1 Techo a medida que no va con el estilo, etc. las devoluciones y los cambios no son reembolsables.
7.6. Todos los cambios y adiciones al Acuerdo son válidos solo si se realizan por escrito y están firmados por representantes debidamente autorizados de las partes. Los cambios y adiciones al Acuerdo se llevan a cabo mediante la firma de las partes. acuerdos adicionales, y se redactan como anexos al Acuerdo.
8. GARANTÍA
8.1 El período de garantía del techo tensado es de 12 meses. El plazo se computa desde el momento de la firma del Acta de Aceptación.
8.1 Condiciones de garantía:
8.1.1. La garantía es válida solo en presencia de este Acuerdo y el pago total del trabajo realizado.
8.1.2 La reparación gratuita se realiza únicamente durante el período de garantía. Con fácil acceso a un techo defectuoso.
8.2 Reparación no garantizada:
Si se violan las instrucciones de funcionamiento del techo;
Si la falla de la estructura y lona se produjo por daño mecánico;
Si el daño es causado por la entrada de objetos extraños, líquidos,
insectos;
Si la vibración del techo se debe a la exposición al aire exterior;
Si el daño es causado por los elementos, fuego, factores domésticos, incluso como el incumplimiento
Normas estatales para los parámetros de la fuente de alimentación y otros factores externos similares.
8.3. El plazo de funcionamiento es de 15 años.
9. FUERZA MAYOR
9.1 Las partes quedan exentas de responsabilidad por el incumplimiento total o parcial de las obligaciones este acuerdo en caso de fuerza mayor, a saber: incendios, desastres naturales, actos de gobiernos, innovaciones económicas y políticas, bloqueos, hostilidades, huelgas y otras circunstancias análogas, si afectaron directamente el cumplimiento de las obligaciones de las partes, que no pudieron preverse y prevenirse con medidas razonables, de conformidad con el artículo 28, inciso 6 de la LOZPP. Al mismo tiempo, se prorroga el plazo para el cumplimiento de las obligaciones bajo el Acuerdo en proporción al tiempo durante el cual operarán tales circunstancias, con notificación inmediata a las partes de la ocurrencia de estas circunstancias.
9.2 En caso de fuerza mayor, las partes están obligadas a notificarlo inmediatamente a la otra parte. sin aviso o notificación tardía sobre las circunstancias especificadas priva a las partes del derecho a hacer referencia a estas circunstancias y no las exime de responsabilidad en virtud de este Acuerdo.
9.3 Si estas circunstancias y sus consecuencias continúan durante más de 3 meses, cada una de las partes tendrá derecho a rechazar el cumplimiento de las obligaciones en virtud de dicho Tratado. En este caso, la compensación de las partes por posibles pérdidas se resuelve mediante negociaciones y acuerdos mutuos.
9.4 La presencia de estas circunstancias es confirmada por las decisiones pertinentes organismos federales autoridades estatales, organismos el poder del Estado súbditos de la Federación de Rusia, órganos de autogobierno local adoptados por ellos de conformidad con las leyes federales.
10. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
10.1 Las Partes acuerdan hacer todo lo posible para resolver las diferencias mediante negociaciones.
10.2 Si es imposible resolver los asuntos en disputa a través de negociaciones, las disputas se resuelven de acuerdo con la legislación de la Federación Rusa.
11. DISPOSICIONES FINALES
11.1. Este Acuerdo se redacta en el marco del Código Civil de la Federación Rusa (de conformidad con el Artículo 3, Cláusula 2, Artículo 421, Cláusula 1, 3, 4 del Código Civil de la Federación Rusa).
11.2 Este Acuerdo se realiza en 2 (dos) copias, en ruso, una para cada una de las partes.
11.3 En todos los demás aspectos que no estén previstos en este Acuerdo, las partes se guiarán por la legislación vigente de la Federación Rusa.
12. DATOS DE LAS PARTES
CONTRATISTACLIENTE
_________________________________________
Firma del MP, MP
ver también materiales