Vzorový list na preplánovanie práce. Aj keď sa obe strany štátnej zmluvy dohodnú na predĺžení lehoty na vykonanie diela, spravidla to nebude fungovať.

Mestská rozpočtová materská škola vzdelávacia inštitúcia v dôsledku toho elektronická aukcia uzavrel občianska zmluva na opravy strechy. Termín ukončenia prác je do 31.8.2016. Dňa 04.08.2016 zhotoviteľ poskytol oznámenie o pripravenosti na odovzdanie diela a úkon o vykonaní diela, avšak objednávateľ pri preberaní diela zistil viacero nedostatkov, preto nepodpísal preberací list a objednal si nezávislá odbornosť. Kontrolou boli zistené porušenia objednávateľom potvrdené, zhotoviteľ súhlasil s nápravou týchto porušení. Tým sa predĺžil termín dokončenia prác, pretože Zhotoviteľ do 31.8.2016 nestihol napraviť porušenia. Ako je možné zdokumentovať predĺženie termínu dokončenia prác a aké dokumenty je potrebné zverejniť na oficiálnej webovej stránke v súvislosti so súčasnou situáciou, aby sa predišlo porušovaniu noriem 44-FZ?

Odpoveď

Prečítajte si odpoveď na otázku v článku: Ak počas formácie referenčné podmienky nežiadame špecifické ukazovatele pre nechty, je potrebné uviesť krajinu pôvodu nechtov a ak požadujeme špecifické ukazovatele pre lak, je potrebné uviesť krajinu?

Prípady, kedy má zákazník právo zmeniť podmienky zmluvy v štádiu jej realizácie, sú uvedené v čl. 95 zákona č. 44-FZ.

Z rozboru tohto ustanovenia zákona vyplýva, že neexistuje ustanovenie o predĺžení lehôt na vykonanie prác na nápravu zistených nedostatkov.

Pokiaľ nehovoríme o aplikácii časti 1.1. čl. 95 zákona č. 44-FZ. Aby však bolo možné predĺžiť dobu trvania zmluvy, musia byť súčasne splnené všetky podmienky z vyhlášky č. 191.

Upozorňujeme tiež na skutočnosť, že ak existuje a nesprávne vykonanie zmluvne dohodnuté povinnosti, sú mu účtované pokuty (časť 8 § 34 zákona č. 44-FZ). Teda v tento prípad zákazník by mal zaslať dodávateľovi výzvu na zaplatenie pokút (časť 6 § 34 zákona č. 44-FZ).

A v registri zmlúv pri vytváraní a zverejňovaní informácií o plnení zmluvy bude potrebné uviesť informácie o nahromadení pokút (pokút, penále) v súvislosti s nesprávnym plnením zmluvnou stranou zmluvy. povinnosti ustanovené zmluvou (bod „j“ ods. 2 Pravidiel pre vedenie registra zmlúv schválený vyhláškou vlády Ruskej federácie z 28. novembra 2013 č. 1084).

Je možné zmeniť lehotu zmluvy, lehotu plnenia samostatná povinnosť zmluvné strany?

Nemala by sa meniť ani lehota na plnenie zmluvy, ani lehota na splnenie konkrétneho záväzku zmluvnej strany.

Na základe h) 2 článku. 34 zákona o zmluvný systém pri uzatváraní a plnení zmluvy nie je dovolené meniť jej podmienky, s výnimkou prípadov uvedených v čl. 34 a čl. 95 zákona o zmluvnom systéme.

V § 34 zákona o zmluvnom systéme sa uvádza len jeden prípad, ktorý je obsiahnutý v časti 18 čl. 34 zákona o zmluvnom systéme.

Na základe časti 18 čl. 34 zákona o zmluvnom systéme má objednávateľ pri uzatváraní zmluvy po dohode s účastníkom obstarávania, s ktorým je zmluva uzatvorená podľa tohto zákona, právo zvýšiť množstvo dodávaného tovaru o množstvo neprevyšujúce rozdiel medzi zmluvnou cenou navrhnutou takýmto účastníkom a počiatočnou (maximálnou) cenou zmluvy (cenou partie), ak je toto právo objednávateľa poskytnuté súťažná dokumentácia, dražobná dokumentácia. Cena za tovarovú jednotku zároveň nesmie presiahnuť cenu za tovarovú jednotku určenú ako podiel z ceny zákazky uvedenej v prihláške na účasť vo výberovom konaní alebo navrhnutej účastníkom aukcie s s ktorým je zmluva uzatvorená, o množstvo tovaru uvedené v oznámení o vyhlásení výberového konania alebo aukcie.

Na základe časti 1 čl. 95 zákona o zmene zmluvného systému základné podmienky zmluvy počas jej realizácie nie je prípustná, s výnimkou ich zmeny dohodou zmluvných strán v týchto prípadoch:

1. ak možnosť zmeny zmluvných podmienok umožňovala obstarávacia dokumentácia a zmluva a v prípade obstarávania od r. výhradným dodávateľom(dodávateľ, umelca) zmluva:
   • keď sa cena zákazky zníži bez toho, aby sa zmenilo množstvo tovaru, objem prác alebo služieb poskytovaných zmluvou, kvalita dodaného tovaru, vykonaná práca, poskytnutá služba a ďalšie podmienky zmluvy;
   • ak sa na návrh objednávateľa množstvo tovaru, objem prác alebo služieb poskytovaných zmluvou zvýši najviac o 10 % alebo množstvo dodaného tovaru, zníži sa objem vykonanej práce alebo poskytnutej služby o nie viac ako 10 %, ako to stanovuje zmluva. Zároveň je na základe dohody strán povolená zmena s prihliadnutím na ust rozpočtová legislatíva RF zmluvnej ceny v pomere k dodatočnému množstvu tovaru, dodatočnému objemu práce alebo služby na základe ceny jednotky tovaru, diela alebo služby stanovenej v zmluve, najviac však 10 % zmluvnej ceny. Pri znížení množstva tovaru, objemu prác alebo služby ustanovených zmluvou sú zmluvné strany povinné znížiť cenu zmluvy na základe jednotkovej ceny tovaru, práce alebo služby. Cena jednotky dodatočne dodaného tovaru alebo cena jednotky tovaru v prípade zníženia množstva tovaru dodávaného na základe zmluvy sa musí určiť ako podiel vydelenia pôvodnej ceny zmluvy množstvom takéhoto tovaru. tovar uvedený v zmluve;
2. ak cena zmluvy uzavretej na uspokojenie federálnych potrieb na obdobie najmenej 3 rokov je alebo prevyšuje výšku ceny, zriadená vládou Ruskej federácie a plnenie špecifikovanej zmluvy z dôvodu okolností, ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť bez zmeny jej podmienok, je nemožné, tieto podmienky možno zmeniť na základe rozhodnutia vlády Ruskej federácie;
3. ak cena zmluvy uzavretej na uspokojenie potrieb subjektu Ruskej federácie na obdobie najmenej 3 rokov je alebo prevyšuje cenu stanovenú vládou Ruskej federácie a vykonanie takejto zmluvy nie je možné. okolnostiam nezávislým na vôli zmluvných strán bez zmeny jej podmienok, môžu byť tieto podmienky zmenené na základe rozhodnutia vyššie výkonný orgán štátnej moci subjekt Ruskej federácie;
4. ak cenu väzňa zabezpečiť komunálne potreby po dobu najmenej 1 roka trvania zmluvy je alebo presahuje cenu stanovenú vládou Ruskej federácie a plnenie špecifikovanej zmluvy z dôvodu okolností, ktoré sú mimo kontroly zmluvných strán bez zmeny jej podmienok, nie je možné , špecifikované podmienky možno zmeniť na základe rozhodnutia miestnej správy;
5. zmena regulovaných cien (tarify) za tovar, práce, služby v súlade s právnymi predpismi Ruskej federácie;
6. v prípadoch ustanovených v odseku 6 čl. 161 Rozpočtový kód Ruská federácia, s poklesom predtým prineseného štátu alebo komunálnemu zákazníkovi ako príjemcovi rozpočtové prostriedky rozpočtové záväzky. Štátny alebo komunálny odberateľ zároveň pri plnení zmluvy zabezpečí odsúhlasenie nových zmluvných podmienok vrátane ceny a (alebo) podmienok zmluvy a (alebo) množstva tovaru, rozsahu práce alebo služby poskytované zmluvou;
7. v prípade uzatvorenia zmluvy so zahraničnou organizáciou o liečbe občana Ruskej federácie mimo územia Ruskej federácie môže byť cena zmluvy zmenená, ak zoznam služieb súvisiacich s liečbou občana Ruskej federácie Ruská federácia sa zvyšuje alebo znižuje zo zdravotných dôvodov, ak túto možnosť umožňovala zmluva so zahraničnou organizáciou.

Na druhej strane v súlade s časťou 7 čl. čl. 95 Zákona o zmluvnom systéme je pri uzatváraní zmluvy po dohode medzi objednávateľom a dodávateľom (zhotoviteľom, vykonávateľom) dovolené dodávať tovar, vykonávať práce alebo poskytovať služby, kvalita, technické a funkčné vlastnosti ( spotrebiteľské vlastnosti), ktoré sú vylepšené v porovnaní s kvalitou a zodpovedajúcimi technickými a funkčnými vlastnosťami uvedenými v zmluve. V tomto prípade musí zákazník vykonať príslušné zmeny v registri zmlúv uzatvorených zákazníkom.

Stručná analýza čl. 34, čl. 95 zákona o zmluvnom systéme ukázal, že v týchto článkoch nie je uvedený prípad, v ktorom by bolo možné počas plnenia zmluvy zmeniť lehotu na plnenie zmluvy, lehotu na plnenie samostatného záväzku zmluvnej strany.

Na základe časti 4, 5 čl. 7.32 zákona o správnych deliktoch:

• zmena zmluvných podmienok vrátane zvýšenia cien tovarov, prác, služieb, ak možnosť zmeny zmluvných podmienok neustanovuje zákon Ruská federácia o zmluvnom systéme v oblasti obstarávania, znamená uloženie správna pokuta na úradníkov vo výške 20 tisíc rubľov; na právnických osôb- 200 tisíc rubľov;
• zmena zmluvných podmienok vrátane zvýšenia cien tovarov, prác, služieb, ak možnosť zmeny zmluvných podmienok neustanovujú právne predpisy Ruskej federácie o zmluvnom systéme v oblasti obstarávania a takáto zmena viedla k dodatočným výdavkom finančných prostriedkov z príslušných rozpočtov rozpočtový systém Ruskej federácie alebo zníženie množstva dodávaného tovaru, objemu vykonanej práce, služieb poskytovaných na uspokojenie štátnych a komunálnych potrieb bude mať za následok uloženie správnej pokuty úradníkom, právnickým osobám vo výške dvojnásobku sumy dodatočne vynaložené prostriedky z príslušných rozpočtov rozpočtového systému Ruskej federácie alebo ceny tovarov, prác, služieb, počet, ktorých objem je znížený a ktoré boli predmetom správneho deliktu.

Avšak na základe časti 8 čl. 95 zákona o zmluvnom systéme je možné vypovedať zmluvu dohodou zmluvných strán, rozhodnutím súdu, v príp. jednostranné odmietnutie zmluvných strán od plnenia zmluvy v súlade s civilné právo. V prípade potreby je preto možné zvážiť otázku ukončenia zmluvy dohodou zmluvných strán.

V akých prípadoch je možné predĺžiť podmienky poskytovania služieb (zmeniť podmienky zmluvy)?

Na základe časti 1.1 čl. 95 federálneho zákona z 5. apríla 2013 č. 44-FZ "O zmluvnom systéme v oblasti obstarávania tovarov, prác, služieb na uspokojovanie potrieb štátu a obcí" (ďalej len zákon č. 44-FZ), v r. 2015 a 2016, zmeny sú povolené podľa dohody zmluvných strán s dobou platnosti zmluvy, ktorej platnosť končí v rokoch 2015 a 2016, spôsobom ustanoveným nariadením vlády Ruskej federácie zo 14. marca 2016 č. 191.

Pre využitie dekrétu č. 191 a predĺženie platnosti zmluvy musia byť súčasne splnené tieto podmienky:

• v rámci objemov prinesených zákazníkom finančná podpora plniť záväzky vyplývajúce zo zmlúv v roku 2016;
• doba trvania zmluvy musí presiahnuť 6 mesiacov;
• plnenie zmluvy nie je možné bez zmeny jej podmienok v dôsledku okolností, ktoré strany nemôžu ovplyvniť;
• zmluva vyprší v roku 2016;
• predmet obstarávania musí byť uvedený v zozname schválenom príslušným orgánom alebo predmetom obstarávania musí byť stavba, rekonštrukcia, technické re-vybavenie predmety investičná výstavba a (alebo) vykonávanie prác na konzervovaní predmetov kultúrne dedičstvo národy Ruskej federácie, s výnimkou vedeckého a metodického vedenia;
• cena zmluvy musí presiahnuť 1 milión rubľov. pri nákupoch na uspokojenie federálnych potrieb suma stanovená na úrovni zakladajúcich subjektov Ruskej federácie, miestnych správ a nie je vyššia ako 5 miliónov rubľov. ak je zmluva uzatvorená na základe výsledkov obstarávania pre SMP a SONO;
• zmluvná mena - ruský rubeľ.

Ak nie je dodržaná aspoň jedna zo všetkých podmienok tohto rozhodnutia, nie je možné predĺžiť podmienky poskytovania služieb, pretože zákonné dôvody zákazník nemusí robiť zmeny.

Akú zodpovednosť uplatniť voči dodávateľovi (dodávateľovi, výkonnému umelcovi)

Do zmluvy zahrňte klauzulu o zodpovednosti dodávateľa (zhotoviteľa, výkonného umelca) za nesplnenie alebo nesprávne splnenie záväzkov (časť 4 § 34 zákona č. 44-FZ). Ustanoviť sankciu vo forme pokút alebo penále.

Pozor: máte právo nezaradiť do zmluvy, ktorú uzatvoríte podľa odsekov 1, 4, 5, 8, 15, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 40, 41, 44, 45 a 46, doložku o zodpovednosti. časť 1 § 93 zákona č. 44-FZ (časť 15 § 34 zákona č. 44-FZ).

Pozor: V roku 2016 má zákazník právo odpísať si penále alebo odložiť jej úhradu (časť 6.1 § 34 zákona č. 44-FZ). Prípady a postup určuje vláda Ruskej federácie.

Ak dodávateľ porušil podmienky zmluvy, zašlite mu výzvu na zaplatenie pokút (časť 6 článku 34 zákona č. 44-FZ).

Vypočítajte si sankcie, ak si protistrana nesplní svoje záväzky načas, vrátane záruk. To znamená, že dodal tovar, poskytol službu alebo vykonal dielo po lehote uvedenej v zmluve. Vo všetkých ostatných prípadoch účtovajte pokutu. Napríklad, ak dodávateľ doručil poškodenú zásielku. Takéto vysvetlenia sú uvedené v listoch Ministerstva financií Ruska z 26. januára 2016 č. 02-01-11 / 2872, Ministerstva hospodárskeho rozvoja Ruska zo dňa 28. septembra 2015 č. D28i-2903. Vypočítajte pokuty za každý deň omeškania.

Dodávateľ je zodpovedný, ak poruší počiatočné, konečné a priebežné lehoty na vykonanie práce (časť 1 článku 708 Občianskeho zákonníka Ruskej federácie). Ak zmluva stanovuje etapy plnenia záväzkov, potom sa pokuty vypočítajú podľa ukazovateľov každej etapy. Podobný záver vyplýva aj z listu Ministerstva hospodárskeho rozvoja Ruska z 26. októbra 2015 č. OG-D28-13657.

Ako určiť výšku pokuty

Pokutu nastavte ako percento zo zmluvnej ceny. Hodnota musí byť pevná. Definujte to takto (článok 4 nariadenia č. 1063):

• 10 percent, ak zmluvná cena nepresiahne 3 milióny rubľov;
• 5 percent, ak je zmluvná cena od 3 miliónov do 50 miliónov rubľov;
• 1 percento, ak je zmluvná cena od 50 miliónov do 100 miliónov rubľov;
• 0,5 percenta, ak zmluvná cena presiahne 100 miliónov RUB.

V tomto prípade môže zákazník vybrať pokutu akýmkoľvek spôsobom podľa vlastného uváženia, napríklad:

• za každý prípad nesplnenia, nesprávneho plnenia povinností;
• raz za všetky prípady neplnenia, nesprávneho plnenia povinností.

Toto je ustanovené v odseku 4 pravidiel č. 1063 a vysvetlené v liste Ministerstva financií Ruska z 26. januára 2016 č. 02-01-11 / 2872.

Protistrana bude oslobodená od zaplatenia pokuty, ak preukáže, že si nesplnila alebo porušila svoje povinnosti z dôvodu vyššej moci alebo vinou objednávateľa.

Situácia: má zákazník právo požadovať zaplatenie pokuty niekoľkokrát

Nie, zákazník má právo si pokutu raz vybrať.

Toto stanovisko potvrdzuje list Ministerstva hospodárskeho rozvoja Ruska z 26. októbra 2015 č. OG-D28-13657, ako aj súdna prax(rozhodnutie FAS Severozápadný okres zo dňa 24. januára 2011 vo veci č. А56-14132/2010).

Časopis je jediným časopisom, v ktorom praktické vysvetlenia poskytujú nielen poprední odborníci z odvetvia, ale aj odborníci z Federálnej protimonopolnej služby Ruska a Ministerstva hospodárskeho rozvoja Ruska.

Naša spoločnosť uzavrela štátnu zmluvu, ktorou sa zaviazala vykonávať stavebné a montážne práce. Podľa podmienok zmluvy sa doba výkonu práce počíta od okamihu jej uzavretia. Ale v skutočnosti môžeme začať pracovať až po prijatí projektovej dokumentácie. Už v prvej fáze sme mali problém - zákazník značne meškal dokumentáciu. Z tohto dôvodu nestihneme dokončiť prácu načas - zmluva sa musí predĺžiť. Môžeme predĺžiť dobu platnosti štátnej zmluvy s prihliadnutím na aktuálnu situáciu a čo pre to musíme urobiť?

Možnosť predĺžiť dobu trvania štátnej zmluvy čiastočne závisí od toho, či je to upravené v samotnej štátnej zmluve. Faktom je, že vzťah medzi zhotoviteľom a štátom objednávateľom je upravený nielen všeobecné pravidlá Občianskeho zákonníka Ruskej federácie, ale aj osobitným federálnym zákonom č. 44-FZ z 5. apríla 2013 „O zmluvnom systéme v oblasti obstarávania tovarov, prác, služieb na uspokojovanie potrieb štátu a obcí“ ( ďalej - zákon č. 44-FZ).

V článku 708 Občianskeho zákonníka Ruskej federácie sa uvádza, že v zmluve sú uvedené dátumy začiatku a konca výkonu práce. Po dohode zmluvných strán môžu byť v zmluve stanovené aj termíny dokončenia jednotlivých etáp prác (priebežné termíny). Z tejto normy vyplýva, že lehota na vykonanie práce je podstatnou podmienkou zmluvy o dielo akéhokoľvek druhu, teda aj zmluvy o dielo na základe štátnej zmluvy. V časti 2 čl. 34 zákona č. 44-FZ ustanovuje, že pri uzatváraní a vykonávaní zmluvy nie je dovolené meniť jej podmienky, s výnimkou prípadov ustanovených v čl. 34, ako aj čl. 95 tohto zákona. Článok 34 neobsahuje výnimky týkajúce sa lehôt, ale čl. 95 zákona č. 44-FZ je celý venovaný postupu pri zmene a ukončení štátnej zmluvy.

Autor: všeobecné pravidlo podľa čl. 95 zákona č. 44-FZ nie je dovolené meniť podstatné podmienky zmluvy počas jej vykonávania. Existujú však výnimky: zmeny je možné vykonať, ak takúto možnosť umožňuje obstarávacia dokumentácia a samotná zmluva, pri znížení ceny zákazky alebo pri zvýšení množstva tovaru, objemov prác. alebo služby stanovené zmluvou. Výnimky sú aj pri zvlášť veľkých zákazkách (ak suma zmluvy uzatvorenej na tri roky pre federálne potreby a na jeden rok pre potreby obce presiahne 10 miliárd, 1 miliardu a 500 miliónov rubľov na federálne potreby, potreby subjektu a samosprávy potrieb, resp.), keď ich vykonanie nie je možné bez zmeny podmienok (o zmene však v tomto prípade rozhoduje príslušný orgán výkonná moc), pre prípady, keď sa vykonajú zmeny regulovaných cien (tarify) za tovary, práce, služby, ako aj pri znížení limitov rozpočtových záväzkov, ktoré predtým niesli štátnemu alebo komunálnemu odberateľovi ako príjemcovi rozpočtových prostriedkov, a ak sme hovorí o zmluve so zahraničnou organizáciou o liečbe občana RF vonku.

Navyše pri zmluvách, ktorých lehota končí v roku 2016, je možné po dohode zmluvných strán zmeniť aj lehotu jej vyhotovenia. Zmluva však musí spĺňať tri podmienky naraz: doba jej plnenia musí byť dlhšia ako šesť mesiacov, jej plnenie z dôvodu okolností nezávislých na vôli zmluvných strán je nemožné bez zmeny podmienok a jej predmetom musí byť dodanie tovaru, výkon práce, poskytovanie služieb zaradených do zoznamov schválených príslušných vládne orgány a inštitúcií, alebo výstavba, rekonštrukcia, technická rekonštrukcia projektov investičnej výstavby, vrátane nákupu zariadení zahrnutých v odhade výstavby, rekonštrukcie, technického vybavenia a (alebo) vykonávanie prác na ochranu pamiatok kultúrneho dedičstva (pamiatky histórie a kultúry) národov Ruskej federácie (s. 3 Pravidlá pre zmenu lehoty na plnenie zmluvy a (alebo) ceny zmluvy a (alebo) ceny na základe dohody strán jednotky tovaru, práce, služieb a (alebo) množstva tovaru, objemu práce, služieb poskytovaných zmluvami, ktorých termín končí v roku 2016, schváleného nariadením vlády Ruskej federácie z marca 14, 2016 č. 191).

Zjednodušene povedané, aj za podmienky, že obaja - objednávateľ aj zhotoviteľ teoreticky súhlasia so zmenou zmluvnej doby, vo väčšine prípadov nemajú možnosť sa na tom dohodnúť - zákon s tým nepočíta. Čo však môže zhotoviteľ očakávať v situácii, keď zjavne vinou objednávateľa nestihne dielo dokončiť včas?

V prvom rade si treba uvedomiť, že štátna zmluva, ktorú nemožno predĺžiť, po dátum splatnosti jednoducho stratí účinnosť (pozri napr. rozhodnutie Rozhodcovského súdu okresu Ural zo dňa 29.12.2015 č. F09-10320/15 vo veci č. A76-28978/2014).

V súlade s tým sa môže štátny objednávateľ pokúsiť vymôcť pokutu za omeškanie (ak zhotoviteľ nestihol dielo dokončiť) a zhotoviteľ môže požadovať od objednávateľa zaplatenie diela, ktoré sa mu podarilo dokončiť (ak napriek tomu začal vykonať ich). Na čo sa má dodávateľ pripraviť, ak sa spor dostane na súd?

V súlade s časťou 9 čl. 34 zákona č. 44-FZ je strana oslobodená od platenia pokuty (pokuty, penále), ak preukáže, že k nesplneniu alebo nesprávnemu splneniu povinnosti ustanovenej zmluvou došlo v dôsledku vyššej moci alebo zavinením druhá strana.

Napríklad v jednom prípade (rozhodnutie deviatej arbitráže Odvolací súd zo dňa 02.12.2015 č. 09AP-50381/2015-GK vo veci č. A40-81763/2015) zmluvné strany uzavreli štátnu zmluvu na vybavenie parkovísk. Zhotoviteľ nezrealizoval dielo načas a objednávateľ sa obrátil na súd so žiadosťou o okamžité ukončenie diela, ako aj o zaplatenie penále za porušenie lehôt. Pri posudzovaní sporu na súde sa ukázalo, že objednávateľ nevytvoril nevyhnutné podmienky na realizáciu prác: projektová dokumentácia vydaná zhotoviteľovi obsahovala nesprávne údaje, v čase, keď mal zhotoviteľ vykonávať práce na vybavení parkovísk, tieto parkoviská slúžili na odstavovanie techniky na čistenie komunikácií a okrem toho, zhotoviteľ nemohol dokončiť dielo načas (do 31.12.2014), pretože poveternostné podmienky neumožnili dokončenie diela bez porušenia technológie. S prihliadnutím na tieto okolnosti sa súdy troch stupňov priklonili na stranu zhotoviteľa a pohľadávku štátneho objednávateľa popreli.

V článku 718 Občianskeho zákonníka Ruskej federácie sa stanovuje, že zákazník je povinný v prípadoch, v rozsahu a spôsobom stanoveným zmluvou o dielo, pomáhať zhotoviteľovi pri výkone práce. Ak objednávateľ túto povinnosť nesplní, má zhotoviteľ právo požadovať náhradu spôsobenej škody vrátane dodatočných nákladov spôsobených prestojom, alebo posunutím termínu vykonania diela, prípadne zvýšením ceny diela. v zmluve. V prípadoch, ak sa vykonanie diela podľa zmluvy o dielo stalo nemožným konaním alebo opomenutím objednávateľa, zostáva zhotoviteľovi zachované právo na zaplatenie ceny uvedenej v zmluve s prihliadnutím na vykonanú časť diela. Podľa čl. 719 Občianskeho zákonníka Ruskej federácie má zhotoviteľ právo nezačať s prácami, ale pozastaviť začaté práce v prípadoch, keď objednávateľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o dielo, najmä neposkytnutie materiálu, vybavenia, technická dokumentácia alebo vec, ktorá je predmetom spracovania (spracovania), bráni jej vykonaniu zhotoviteľom.

V súlade s tým, ak zhotoviteľ pochopí, že v dôsledku omeškania objednávateľa nebude môcť dokončiť všetky práce načas, má na výber: dokončiť aspoň časť diela a potom sa pokúsiť inkasovať platbu za ich implementáciu vôbec nezačať. Ale bez ohľadu na to, ktorú možnosť si zhotoviteľ vyberie, musí byť pripravený poskytnúť dôkazy, že k omeškaniu došlo vinou objednávateľa – to mu umožní vyhnúť sa aspoň sankciám za omeškanie.

Pri uzatváraní štátnej alebo komunálnej zmluvy sa naši klienti často stretávajú s objektívnou potrebou predĺžiť zmluvné podmienky. V drvivej väčšine prípadov takáto situácia nastáva v procese realizácie zákazky.

Dôvody posúvania termínov môžu byť rôzne, niekedy ide o úkony samotného objednávateľa, vyskytujú sa aj prípady poskytnutia nekvalitnej projektovej dokumentácie. Čo robiť v takýchto prípadoch, môžete vidieť .

V tomto materiáli sa budeme venovať konkrétnym podmienkam odkladu exekúcie pri štátnych a obecných zákazkách.

Vo všeobecnosti (článok 95 FZ 44 FZ) nie je dovolené meniť podmienky štátnej alebo obecnej zmluvy. Z tohto pravidla však existujú výnimky (ustanovenie „b“, ustanovenie 1, časť 1, článok 95 spolkového zákona „o zmluvnom systéme“). Pokiaľ ide o cenu, zmluvu možno zmeniť dohodou zmluvných strán v týchto prípadoch:

1) cena rastie úmerne s nárastom množstva tovaru, objemu práce (služieb);
2) cena sa nezvýši o viac ako 10 %;

3) možnosť zmeny zmluvných podmienok umožňovala dokumentácia k elektronickej aukcii.

V akých prípadoch je možné zmeniť načasovanie plnenia štátnej zákazky?

Po prvé, zmeny v lehotách na vykonanie štátnej zmluvy sú možné so znížením prostriedkov príslušného rozpočtu vyčleneného na financovanie. práca na dohodu, to priamo naznačuje odsek 1 čl. 767 Občianskeho zákonníka Ruskej federácie. Pri zmene (znížení) financovania zmluvy je možné od objednávateľa požadovať odloženie termínov jej realizácie.

Ako je uvedené vyššie, zmena ceny a zmluvných podmienok je možná po dohode zmluvných strán. Takáto zmena však nemôže byť svojvoľná. Postup pri uzatváraní takejto dohody ustanovuje nariadenie vlády SR č. 191 zo 14. marca 2016 (tj. Vyhláška bola platná aj v roku 2015).

Dodatočnú dohodu možno uzavrieť v týchto prípadoch:

Doba trvania zmluvy - viac ako 6 mesiacov

Vykonáva sa obstarávanie federálna agentúra orgány, "Rosatom" alebo "najvýznamnejší" vládne agentúry, federálny subjekt alebo obec

Zmluvná cena je vyššia ako 1 milión rubľov

Pre malé podniky by cena zákazky nemala presiahnuť 5 miliónov rubľov

Predmetom zákazky je výstavba, rekonštrukcia, technické dovybavenie objektov investičnej výstavby

Zmluva sa uzatvára v ruských rubľoch

Zároveň je dodržanie týchto podmienok pri uzatváraní dodatočnej zmluvy povinné. Súd môže napríklad odmietnuť schváliť dohodu o urovnaní zmluvy o zmene zmluvného obdobia, ak sú zmluvné podmienky kratšie ako 6 mesiacov. (Pozri napr. rozsudok z 28. apríla 2016 vo veci č. А45-748/2016)

Na uzatvorenie dodatočnej zmluvy musí zhotoviteľ zaslať objednávateľovi písomnú žiadosť. Zároveň je potrebné v odvolaní odôvodniť potrebu zmeny štátnej zmluvy, pričom dôvody zmeny musia byť podstatné a objektívne (nezávislé od vôle zhotoviteľa). Práve významné zmeny pomerov považujú súdy za dôvod na uspokojenie požiadavky objednávateľa na odklad plnenia. Vecnosť bude predmetom dokazovania na súde (ako napr. súd naznačil vo svojom rozhodnutí zo dňa 23.12.2015 vo veci č. A60-27041 / 2015).

V súdna ochrana v spore o zmenu termínu štátnej (mestskej zmluvy) môže zhotoviteľovi pomôcť nový harmonogram zhotovenia diela s príslušným odôvodnením nových termínov plnenia zmluvy.

Máte nejaké otázky? Napíšte do komentárov alebo kontaktujte.

Formulár dokumentu „Dodatočná dohoda o predĺžení lehoty na vykonanie práce podľa zmluvy o dielo“ odkazuje na nadpis „Dohoda o prácach v domácnosti, prenájme, stavebných prácach“. Odkaz na dokument si uložte na sociálne siete alebo si ho stiahnite do počítača.

Dodatočná dohoda o predĺžení lehoty na vykonanie práce podľa zmluvy

g. [vyplňte] [dátum, mesiac, rok]

[Názov organizácie, podniku, inštitúcie], zastúpená [funkcia vedúceho, celé meno], konajúca na základe [uveďte, ako je to vhodné], ďalej len „zákazník“, na jednej strane a [meno organizácia, podnik, inštitúcia ], zastúpená [miesto vedúceho, celé meno], konajúca na základe [uveďte, ako je vhodné], ďalej len „dodávateľ“, spoločne len „zmluvné strany“, uzavreli toto dodatková dohoda o nasledovnom:

1. Vzhľadom na to, že [uveďte dôvody, ktoré viedli k predĺženiu doby prac.], zmluvné strany N [hodnota] zo dňa [deň, mesiac, rok] sa dohodli na predĺžení doby prac. , rok].

2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené a sú záväzné.

3. Táto dohoda je platná od okamihu podpisu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy N [hodnota] od [deň, mesiac, rok].

4. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, ktoré majú rovnaké právny účinok, jedna kópia pre každú Stranu.

5. Podrobnosti a podpisy zmluvných strán:

Zákazník dodávateľ

Zákazník dodávateľ

[vyplniť] [vyplniť]

• 
  Nie je žiadnym tajomstvom, že práca v kancelárii má negatívny vplyv na fyzický aj psychický stav zamestnanca. Existuje pomerne veľa faktov, ktoré potvrdzujú oboje.
• 
  V práci každý človek trávi podstatnú časť svojho života, preto je veľmi dôležité nielen to, čo robí, ale aj to, s kým musí komunikovať.
• 
  Klebety v pracovnom kolektíve sú úplne bežné a nielen medzi ženami, ako sa bežne verí.
• 
  Odporúčame vám, aby ste sa oboznámili s antiradami, ktoré vám povedia, ako sa nerozprávať so šéfom s pracovníkom kancelárie.

Ak po podpise zmluvy jedna zo strán nesúhlasí s ustanoveniami dodatkovej dohody, výpoveď nie je tak jednoduchá. Tento postup ide cez súd a podmienky sa môžu naťahovať dlho. O predĺžení termínu Termíny dokončenia úloh by mali byť uvedené v hlavnej zmluve a tento moment je jedným z hlavných bodov medzi stranami. Veľmi často dochádza k nepredvídaným situáciám, keď nie je možné dokončiť prácu v popísanom časovom rámci. Za takýchto okolností vyššej moci má dodávateľ všetky dôvody požiadať objednávateľa o vypracovanie dodatočnej dohody, v ktorej bude uvedené predĺženie lehoty. Pri zostavovaní takejto a dohody, ktoré potrebujete vedieť o niektorých funkciách:

1. Musíte dodržiavať pravidlá na vypracovanie takejto dohody.
2. Termíny, ktoré sú opätovne uvedené, musia byť celkom reálne a musia byť dodržané načas.

Dodatočná dohoda o odklade prac

Bola podpísaná zmluva o výstavbe. Zmluva stanovovala prevzatie vykonaných prác raz za šesť mesiacov štátna zákazka na popravu stavebné práce uzavrieť dodatočnú dohodu o zvyšovaní etáp práce podľa zmluvy, napríklad namiesto polročných etáp výkonu práce stanovených pôvodne podmienkami obstarávacej dokumentácie, zadajte mesačné míľniky? Po zvážení problému sme dospeli k tomuto záveru: Pri absencii dôkazov, štatutárne, zmluvné strany nie sú oprávnené meniť podmienky etáp realizácie takejto zmluvy. Zároveň podľa nášho názoru zmluvné strany majú právo dohodnúť si častejšie preberanie diela, resp. za predpokladu, že takéto prevzatie nebude akceptovaním etáp prác a nebude so sebou niesť žiadne iné následky, okrem prípadného zistenia nedostatkov vykonaných prác.

Dohoda o predĺžení podmienok zmluvy 2

Ak z nejakého dôvodu účinkujúci odmietne vystupovať práca naviac, potom bude jednoducho nemožné uzavrieť dohodu. Na náraste rozsahu prác Už po vzniku zmluvy zmluvného typu sa ukazuje, že je potrebné vykonať o niečo väčšie množstvo prác, ako sa od začiatku očakávalo.

Dôležité

V tomto prípade je možné spísať aj dodatočnú dohodu. Zároveň sú všetky možné nuansy, ktoré vznikajú pri zostavovaní dokumentu tohto typu, úplne podobné ťažkostiam, ktoré sa vyskytujú pri vytváraní dodatočnej dohody o dodatočnej práci.

Problematika predmetného druhu je čo najpodrobnejšie spracovaná priamo v článku č. 60.2 Zákonníka práce Ruskej federácie v znení zákona č. 197-FZ z 30. decembra 2001. O zmene strany Často , pri realizácii úlohy uvedenej v zmluve sa vyskytujú rôzne druhy ťažkostí, ktoré zhotoviteľovi neumožňujú vykonať dielo.

6. koordinácia dodatočných prác

Prezídia Najvyššieho arbitrážneho súdu Ruskej federácie zo dňa 24.01.2000 N 51, presne podľa štádia prác na základe stavebnej zmluvy. Z týchto upresnení vyplýva, že akceptovanie výsledkov jednotlivých prác, teda nie výsledkov všetkých prác podľa zmluvy ako celku, možno považovať za akceptovanie etáp, čím vzniká zhotoviteľovi právo požadovať zaplatenie akceptované práce len vtedy, ak sú takéto etapy uvedené v zmluve.

V tejto súvislosti si môžeme všimnúť stanovisko Ministerstva hospodárskeho rozvoja Ruska, prezentované v odpovedi na otázky 24-25 prílohy k listu z 30. septembra 2014 N D28I-1889: etapy dodávky tovaru, výkon prác, poskytovanie služieb sú určené len vtedy, ak sú priamo ustanovené zmluvou. Z vyššie uvedeného podľa nášho názoru vyplýva, že prideľovanie jednotlivých stupňov realizácie zákazky je možné len vtedy, ak podmienky tejto zmluvy priamo určujú podľa časti 2 čl.

Banka znaleckých posudkov

Zákona N 44-FZ sa domnievame, že podmienky pre načasovanie prevzatia jednotlivých etáp prác, ako aj všetkých prác vo všeobecnosti a načasovanie platieb za ukončené etapy, práce vo všeobecnosti, sú významné, ako je uvedené v zákone V súlade s tým sa domnievame, že termín dokončenia jednotlivých etáp prác podľa zmluvy, ako aj termín vykonania prác podľa zmluvy ako celku, ako aj platobné podmienky za vykonanú prácu je možné zmeniť len v štatutárne prípady. Možnosť zmeny lehôt na plnenie zmluvy, na ktorú sa v zmysle ust
2 polievkové lyžice. 763 Občianskeho zákonníka Ruskej federácie zahŕňajú aj lehoty na vykonanie prác dodávateľom, zákon N 44-FZ stanovuje iba v prípade zníženia limitov rozpočtových záväzkov, ktoré boli predtým oznámené štátu alebo komunálnemu zákazníkovi ako prijímateľ rozpočtových prostriedkov (odsek 6, časť 1, čl.

Dodatočná dohoda k zmluve: vzor

Pozornosť

Dohoda o zmluve dnes slúži na dokladovanie úhrady za množstvo vykonanej práce, ako aj na stanovenie cieľov pre zhotoviteľa. Ale to sa stáva rôzne dôvody tento dokument nereflektuje v plnej miere všetky dôležité body priamo súvisiace s realizáciou úlohy.

V tomto prípade sa vypracuje dodatočná dohoda. Ide o špeciálny dokument, ktorý môže výrazne rozšíriť podmienky zmluvy.

• Čo potrebuješ vedieť
• Vlastnosti vypracovania dodatočnej dohody
• Príklad dodatočnej dohody o zmluve o dielo

Na vypracovanie dodatočnej dohody musia byť splnené určité dôležité podmienky.

Ako vyzerá dodatok k zmluve v roku 2017

Dodatočná dohoda o predĺžení podmienok zmluvy č. ... zo dňa ..., subdodávateľsky vykonaná dokončovacie práce v ... na adrese ... Moskva "" 201_ Otvorené akciová spoločnosť"", ďalej len "Generálny dodávateľ", zastúpený Generálny riaditeľ, konajúcej na základe stanov na jednej strane a akciovej spoločnosti "", ďalej len "subdodávateľ", zastúpenej generálnym riaditeľom konajúcim na základe stanov na strane druhej, a spoločne ďalej len zmluvné strany uzatvorili túto dodatkovú dohodu o úvodných zmenách a dodatkoch k zmluve č. ... zo dňa ..., subdodávke na dokončovacie práce v ... na adrese ... Zmluvné strany dohodnuté, v súlade s ods
3.3. subdodávky č. ... zo dňa ..., posunúť termín dokončenia uvedený v bode 3.1. vyššie uvedenej dohody, od ... roka do ... 201_. Zvyšok textu je nezmenený.

Vzor dodatku k zmluve

Info

zákona č. 44-FZ), zmluva sa uzatvára za podmienok stanovených oznámením o vyhlásení verejného obstarávania alebo výzvou na účasť na určení dodávateľa (zhotoviteľa, vykonávateľa), dokumentáciou k obstarávaniu, žiadosťou, konečnou ponukou účastníka obstarávania, s ktorým zmluva je uzatvorená. Zároveň nie je dovolené meniť podstatné podmienky zmluvy počas jej vykonávania, s výnimkou ich zmeny na základe dohody strán v prípadoch uvedených v § 95 zákona.

Takže podľa odseku 6 časti 1 článku 95 zákona č. 44-FZ je možná zmena doby plnenia zmluvy v prípadoch uvedených v odseku 6 článku 161 Rozpočtového zákonníka Ruskej federácie (ďalej len do ako RF BC), s poklesom predtým prinesených štátnemu alebo komunálnemu odberateľovi ako prijímateľovi rozpočtových prostriedkov limitov rozpočtových záväzkov.
Nepriamo tento názor potvrdzujú vysvetlenia uvedené v liste Ministerstva hospodárskeho rozvoja Ruska z 13. októbra 2016 N D28i-2762 a uznesenie Rozhodcovský súd Uralský okres zo dňa 27. februára 2017 N Ф09-12384 / 16. Žiaľ, priame potvrdenie tejto pozície sa nám nepodarilo nájsť.
Odporúčame Vám oboznámiť sa s nasledujúcimi materiálmi: - Encyklopédia riešení. Prijímanie fáz realizácie zmluvy podľa zákona N 44-FZ - Encyklopédia rozhodnutí. Správa o plnení zmluvy, samostatná etapa zmluvy podľa zákona N 44-FZ, - Encyklopédia rozhodnutí. Plnenie zmluvy podľa zákona N 44-FZ. Prevzatie tovaru, výsledkov práce, služieb.
Odpoveď pripravil: Service Expert Právne poradenstvo GARANTChashina Tatyana Kontrola kvality odpovede: Recenzent Právneho poradenstva GARANTserkov Arkady 26. mája 2017

Počiatočné koncepty Pri zostavovaní dodatočnej zmluvy by ste si mali byť vedomí pojmov ako:

1. Na strane zhotoviteľa a objednávateľa.
2. Predmet dohody.
3. Riziká.

Dodávateľ Je to spoločnosť, ktorá prijíma objednávku na vykonanie diela Strana objednávateľa Táto môže byť právna alebo fyzická osobou je ten, kto na plnenie úloh prijme zhotoviteľa Predmet dohody Ide o plnenie zverených úloh, podmienky ich plnenia, ako aj odplatu za vykonanú prácu. Tomuto bodu sa pri uzatváraní zmluvy venuje osobitná pozornosť Riziká Tu je za rôznych okolností predpísaná zodpovednosť strany dodávateľa.

dohoda Vzniká v prípade zmien základných pravidiel, ktoré sú uvedené v dodávateľskej zmluve.