Ejemplo de carta para reprogramar trabajo. Incluso si ambas partes del contrato estatal acuerdan ampliar el plazo para la ejecución de la obra, por regla general, esto no funcionará.

Preescolar presupuestario municipal institución educativa como resultado de la subasta electronica concluido contrato civil para reparaciones de techos. La fecha límite para la finalización de la obra es el 31 de agosto de 2016. El 04 de agosto de 2016, el Contratista entregó un aviso de disponibilidad para la entrega del trabajo y un acto de trabajo terminado, pero el Cliente reveló una serie de deficiencias al aceptar el trabajo, por lo que no firmó el certificado de aceptación y ordenó experiencia independiente. El examen confirmó las violaciones identificadas por el Cliente, el Contratista acordó corregir estas violaciones. Así, se amplió el plazo para la finalización de la obra, ya que Hasta el 31 de agosto de 2016, el Contratista no tuvo tiempo de corregir las violaciones. ¿Cómo es posible documentar la extensión del período de ejecución del trabajo y qué documentos deben publicarse en el sitio web oficial en relación con la situación actual para evitar violaciones de las normas de 44-FZ?

Responder

Lea la respuesta a la pregunta en el artículo: Si durante la formación términos de referencia no pedimos indicadores específicos para clavos, ¿es necesario indicar el país de origen de los clavos, y si pedimos indicadores específicos para pintura, es necesario indicar el país?

Los casos en que el cliente tiene derecho a cambiar los términos del contrato en la etapa de su ejecución se enumeran en el art. 95 de la Ley N° 44-FZ.

Del análisis de esta norma de la Ley, se desprende que no se prevé la ampliación de los plazos para la ejecución de los trabajos para subsanar las deficiencias identificadas.

A menos que estemos hablando de la aplicación de la Parte 1.1. Arte. 95 de la Ley N° 44-FZ. Pero para poder prorrogar el plazo del contrato, se deben cumplir simultáneamente todas las condiciones del Decreto N° 191.

También llamamos su atención sobre el hecho de que si hay un ejecución indebida el contratista de las obligaciones estipuladas en el contrato, se le imputan multas (parte 8 del artículo 34 de la Ley No. 44-FZ). Así, en este caso el cliente debe enviar una demanda al proveedor para el pago de multas (parte 6 del artículo 34 de la Ley No. 44-FZ).

Y en el registro de contratos, al formar y publicar información sobre la ejecución del contrato, será necesario incluir información sobre la acumulación de sanciones (multas, sanciones) en relación con la ejecución indebida por parte del contrato de la obligaciones estipuladas por el contrato (cláusulas "j" de la cláusula 2 de las Reglas para mantener el registro de contratos aprobado Decreto del Gobierno de la Federación Rusa del 28 de noviembre de 2013 No. 1084).

¿Es posible cambiar el plazo del contrato, el plazo de ejecución obligación separada partes del contrato?

No debe modificarse el plazo para la ejecución del contrato ni el plazo para la ejecución de una obligación particular de la parte contratante.

En virtud del h.2 artículo. 34 de la Ley de sistema de contrato al celebrar y ejecutar un contrato, no se permite cambiar sus condiciones, con la excepción de los casos previstos en el art. 34 y art. 95 de la Ley sobre el régimen de contratación.

El artículo 34 de la Ley sobre el sistema de contratos prevé un solo caso, que está contenido en la parte 18 del art. 34 de la Ley sobre el régimen de contratación.

En virtud de la Parte 18 del art. 34 de la Ley sobre el sistema de contratos, al celebrar un contrato, el cliente, de acuerdo con el participante en la contratación con quien se celebra el contrato de conformidad con esta ley, tiene derecho a aumentar la cantidad de bienes suministrados por una cantidad que no exceda la diferencia entre el precio del contrato propuesto por dicho participante y el precio inicial (máximo) del contrato (precio del lote), si se proporciona este derecho del cliente documentación de la licitación, documentación de la subasta. Al mismo tiempo, el precio de una unidad de bienes no debe exceder el precio de una unidad de bienes, determinado como el cociente de dividir el precio del contrato indicado en la solicitud de participación en la licitación o propuesto por el participante en la subasta con con quien se celebre el contrato, por la cantidad de bienes indicada en el anuncio de la licitación o remate.

Basado en la Parte 1 del art. 95 de la Ley sobre el cambio de sistema de contratos condiciones esenciales No se permite el contrato durante su ejecución, salvo su modificación por acuerdo de las partes en los siguientes casos:

si la documentación de la contratación y el contrato preveían la posibilidad de cambiar los términos del contrato, y en el caso de la contratación de único proveedor(contratista, ejecutante) contrato:
- cuando se reduzca el precio del contrato sin variar la cantidad de bienes, el volumen de trabajo o servicio previsto en el contrato, la calidad de los bienes suministrados, el trabajo realizado, el servicio prestado y demás condiciones del contrato;
- si, a propuesta del cliente, la cantidad de bienes, volumen de trabajo o servicio previsto en el contrato se incrementa en no más del 10% o la cantidad de bienes suministrados, el volumen de trabajo realizado o servicio prestado se reduce en no más del 10%, previsto en el contrato. Al mismo tiempo, por acuerdo de las partes, se permite un cambio, teniendo en cuenta las disposiciones legislación presupuestaria RF del precio del contrato en proporción a la cantidad adicional de bienes, volumen adicional de trabajo o servicio basado en el precio de una unidad de bienes, trabajo o servicio establecido en el contrato, pero no más del 10% del precio del contrato. Al reducir la cantidad de bienes, volumen de trabajo o servicio previsto en el contrato, las partes del contrato están obligadas a reducir el precio del contrato en función del precio de una unidad de bienes, trabajo o servicio. El precio de una unidad de bienes entregados adicionalmente o el precio de una unidad de bienes en caso de una disminución en la cantidad de bienes suministrados en virtud del contrato debe determinarse como el cociente de dividir el precio inicial del contrato por la cantidad de tales bienes previstos en el contrato;
si el precio de un contrato celebrado para satisfacer las necesidades federales por un período de al menos 3 años es o excede el monto del precio, establecido por el Gobierno de la Federación Rusa, y la ejecución del contrato especificado debido a circunstancias fuera del control de las partes del contrato es imposible sin cambiar sus condiciones, estas condiciones pueden cambiarse sobre la base de una decisión del Gobierno de la Federación Rusa;
si el precio de un contrato concluido para satisfacer las necesidades de un sujeto de la Federación Rusa por un período de al menos 3 años es o excede el precio establecido por el Gobierno de la Federación Rusa, y la ejecución de dicho contrato es imposible debido a circunstancias fuera del control de las partes del contrato sin cambiar sus términos, estos términos pueden ser cambiados en base a la decisión superior cuerpo ejecutivo el poder del Estado sujeto de la Federación Rusa;
si el precio del prisionero para asegurar necesidades municipales por un período de al menos 1 año del contrato es o excede el precio establecido por el Gobierno de la Federación Rusa, y la ejecución del contrato especificado debido a circunstancias fuera del control de las partes del contrato sin cambiar sus términos es imposible , condiciones especificadas se puede cambiar según la decisión de la administración local;
cambio de acuerdo con la legislación de la Federación Rusa de precios regulados (tarifas) para bienes, obras, servicios;
en los casos previstos en el apartado 6 del art. 161 Código de presupuesto Federación Rusa, con una disminución en el cliente estatal o municipal previamente presentado como destinatario fondos presupuestarios límites a los compromisos presupuestarios. Al mismo tiempo, el cliente estatal o municipal, durante la ejecución del contrato, asegura el acuerdo de nuevos términos del contrato, incluido el precio y (o) los términos para la ejecución del contrato y (o) la cantidad de bienes , alcance del trabajo o servicios previstos en el contrato;
en caso de celebrar un contrato con una organización extranjera para el tratamiento de un ciudadano de la Federación Rusa fuera del territorio de la Federación Rusa, el precio del contrato puede cambiar si la lista de servicios relacionados con el tratamiento de un ciudadano de la Federación Rusa Federación de Rusia se aumenta o reduce por razones médicas, si esta posibilidad fue prevista por el contrato con una organización extranjera.

A su vez, de conformidad con el Apartado 7 del art. Arte. 95 de la Ley sobre el sistema de contratos, al ejecutar un contrato, previo acuerdo entre el cliente y el proveedor (contratista, ejecutante), se permite suministrar bienes, realizar trabajos o prestar servicios, calidad, características técnicas y funcionales ( propiedades de consumo) que se mejoren en comparación con la calidad y las correspondientes características técnicas y funcionales especificadas en el contrato. En este caso, el cliente deberá realizar los cambios oportunos en el registro de contratos celebrados por el cliente.

Breve análisis del art. 34, arte. 95 de la Ley sobre el sistema de contratos mostró que estos artículos no contienen un caso en el que sea posible, durante la ejecución del contrato, cambiar el plazo para la ejecución del contrato, el plazo para la ejecución de una obligación separada de la parte del contrato.

Basado en la Parte 4, 5 Art. 7.32 del Código de Infracciones Administrativas:

cambiar los términos del contrato, incluido un aumento en los precios de los bienes, obras, servicios, si la posibilidad de cambiar los términos del contrato no está prevista por ley Federación Rusa sobre el sistema de contratación en materia de contratación, implica la imposición multa administrativa sobre el funcionarios en la cantidad de 20 mil rublos; sobre el entidades legales- 200 mil rublos;
cambio en los términos del contrato, incluido un aumento en los precios de los bienes, obras, servicios, si la legislación de la Federación Rusa sobre el sistema de contratos en el campo de la posibilidad de cambiar los términos del contrato no está prevista adquisiciones y tal cambio ha llevado a gastos adicionales de fondos de los presupuestos relevantes sistema presupuestario de la Federación de Rusia o una disminución en la cantidad de bienes suministrados, el volumen de trabajo realizado, los servicios prestados para satisfacer las necesidades estatales y municipales, implicará la imposición de una multa administrativa a los funcionarios, personas jurídicas por un monto del doble del monto de adicionalmente gastó fondos de los presupuestos relevantes del sistema presupuestario de la Federación Rusa o los precios de bienes, obras, servicios, número, cuyo volumen se reduce y que fueron objeto de un delito administrativo.

Sin embargo, con base en la parte 8 del art. 95 de la Ley sobre el régimen contractual, se permite la resolución del contrato por acuerdo de las partes, por sentencia judicial, en caso de negativa unilateral partes del contrato de la ejecución del contrato de acuerdo con ley civil. Por lo tanto, si es necesario, es posible considerar la cuestión de rescindir el contrato por acuerdo de las partes.

¿En qué casos es posible ampliar los plazos de la prestación de servicios (cambiar los términos del contrato)?

Basado en la Parte 1.1 del art. 95 de la Ley Federal del 5 de abril de 2013 No. 44-FZ "Sobre el sistema de contratos en el campo de la adquisición de bienes, obras, servicios para satisfacer las necesidades estatales y municipales" (en adelante - Ley No. 44-FZ), en 2015 y 2016, se permiten cambios de acuerdo con el acuerdo de las partes del plazo del contrato, cuyo plazo finaliza en 2015 y 2016, de la manera establecida por el Decreto del Gobierno de la Federación Rusa del 14 de marzo de 2016 Nº 191.

Para acogerse al Decreto N° 191 y ampliar la vigencia del contrato, se deberán cumplir simultáneamente las siguientes condiciones:

dentro de los volúmenes traídos a los clientes soporte financiero para cumplir obligaciones bajo contratos en 2016;
el plazo del contrato debe exceder los 6 meses;
la ejecución del contrato es imposible sin cambiar sus términos debido a circunstancias fuera del control de las partes;
el contrato vence en 2016;
el objeto de la contratación debe estar incluido en la lista aprobada por la autoridad competente o el objeto de la contratación debe ser la construcción, reconstrucción, reequipamiento tecnico objetos construcción de capital, y (o) la realización de trabajos de conservación de objetos patrimonio cultural pueblos de la Federación de Rusia, con excepción de la orientación científica y metodológica;
el precio del contrato debe superar 1 millón de rublos. al realizar compras para satisfacer las necesidades federales, la cantidad establecida a nivel de las entidades constitutivas de la Federación Rusa, las administraciones locales, y asciende a no más de 5 millones de rublos. si el contrato se concluye sobre la base de los resultados de la contratación para SMP y SONO;
moneda del contrato - rublo ruso.

Si al menos una de todas las condiciones de esta decisión no se cumple, entonces es imposible prorrogar los plazos para la prestación de los servicios, ya que otras motivos legales el cliente no tiene que hacer cambios.

Qué responsabilidad aplicar al proveedor (contratista, ejecutante)

Incluir en el contrato una cláusula sobre la responsabilidad del proveedor (contratista, ejecutante) por incumplimiento o cumplimiento indebido de las obligaciones (parte 4 del artículo 34 de la Ley N° 44-FZ). Prever una sanción en forma de multas o sanciones.

Atención: tiene derecho a no incluir una cláusula de responsabilidad en el contrato que celebre en virtud de los párrafos 1, 4, 5, 8, 15, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 40, 41, 44, 45 y 46 de parte 1 del artículo 93 de la Ley N° 44-FZ (parte 15 del artículo 34 de la Ley N° 44-FZ).

Atención: en 2016, el cliente tiene derecho a cancelar la multa o retrasar su pago (parte 6.1 del artículo 34 de la Ley No. 44-FZ). Los casos y el procedimiento son determinados por el Gobierno de la Federación Rusa.

Si el proveedor ha violado los términos del contrato, envíele una demanda de pago de multas (parte 6 del artículo 34 de la Ley No. 44-FZ).

Calcular las penalidades si la contraparte no cumpliera con sus obligaciones a tiempo, incluyendo las garantías. Es decir, entregó los bienes, prestó el servicio o realizó la obra después del plazo señalado en el contrato. En todos los demás casos, cobrar una multa. Por ejemplo, si el proveedor entregó un envío dañado. Dichas aclaraciones se dan en las cartas del Ministerio de Finanzas de Rusia con fecha 26 de enero de 2016 No. 02-01-11 / 2872, el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia con fecha 28 de septiembre de 2015 No. D28i-2903. Calcula las penalizaciones por cada día de retraso.

El contratista es responsable si viola los plazos iniciales, finales e intermedios para la realización del trabajo (parte 1 del artículo 708 del Código Civil de la Federación Rusa). Si el contrato prevé las etapas de cumplimiento de las obligaciones, entonces las sanciones se calculan de acuerdo con los indicadores de cada etapa. Una conclusión similar se desprende de la carta del Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia del 26 de octubre de 2015 No. OG-D28-13657.

Cómo determinar el monto de la multa

Fijar la penalización como un porcentaje del precio del contrato. El valor debe ser fijo. Defínalo así (inciso 4 del Reglamento N° 1063):

10 por ciento si el precio del contrato no supera los 3 millones de rublos;
5 por ciento si el precio del contrato es de 3 millones a 50 millones de rublos;
1 por ciento si el precio del contrato es de 50 millones a 100 millones de rublos;
0,5 por ciento si el precio del contrato supera los RUB 100 millones.

En este caso, el cliente puede cobrar una multa de cualquier manera a su discreción, por ejemplo:

para cada caso de incumplimiento, cumplimiento indebido de obligaciones;
de una vez por todas los casos de incumplimiento, cumplimiento indebido de las obligaciones.

Esto está establecido por el párrafo 4 de las Reglas No. 1063 y explicado en la carta del Ministerio de Finanzas de Rusia con fecha 26 de enero de 2016 No. 02-01-11 / 2872.

La contraparte quedará liberada del pago de la penalidad si prueba que no cumplió o violó sus obligaciones por caso fortuito o por culpa del cliente.

Situación: ¿tiene derecho el cliente a exigir el pago de una multa varias veces?

No, el cliente tiene derecho a cobrar la multa una vez.

Esta posición está confirmada por la carta del Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia con fecha 26 de octubre de 2015 No. OG-D28-13657, así como por práctica judicial(Decisión FAS Distrito Noroeste de fecha 24 de enero de 2011 en el expediente No. А56-14132/2010).

La revista es la única revista en la que se dan explicaciones prácticas no solo por los principales expertos de la industria, sino también por especialistas del Servicio Federal Antimonopolio de Rusia y el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia.

Nuestra empresa ha celebrado un contrato estatal, en virtud del cual se ha comprometido a realizar trabajos de construcción e instalación. De acuerdo con los términos del contrato, el período de ejecución del trabajo se cuenta desde el momento de su celebración. Pero, de hecho, solo podemos comenzar a trabajar después de recibir documentación del proyecto. Ya en la primera etapa, tuvimos un problema: el cliente retrasó mucho la documentación. Debido a esto, no tenemos tiempo para completar el trabajo a tiempo; el contrato debe extenderse. ¿Podemos extender el plazo del contrato estatal teniendo en cuenta la situación actual y qué debemos hacer para esto?

La posibilidad de prorrogar el plazo de un contrato estatal depende en parte de si está previsto en el propio contrato estatal. El hecho es que la relación entre el contratista y el cliente estatal está regulada no solo reglas generales del Código Civil de la Federación Rusa, sino también por la Ley Federal especial No. 44-FZ del 5 de abril de 2013 "Sobre el sistema de contratos en el campo de la adquisición de bienes, obras, servicios para satisfacer las necesidades estatales y municipales" ( en adelante - Ley N° 44-FZ).

El artículo 708 del Código Civil de la Federación de Rusia establece que el contrato especifica las fechas de inicio y finalización de la ejecución del trabajo. Por acuerdo entre las partes, el contrato también puede establecer los plazos para completar las etapas individuales del trabajo (plazos intermedios). De esta norma se desprende que el plazo para la ejecución del trabajo es una condición esencial de un contrato de trabajo de cualquier tipo, incluido el contrato de trabajo bajo un contrato estatal. En la parte 2 del art. 34 de la Ley No. 44-FZ establece que al celebrar y ejecutar un contrato, no se permite cambiar sus términos, con excepción de los casos previstos por el art. 34, así como el art. 95 de esta ley. El artículo 34 no contiene excepciones en cuanto a los plazos, pero el art. 95 de la Ley No. 44-FZ está completamente dedicado al procedimiento para cambiar y rescindir un contrato estatal.

Por regla general según el art. 95 de la Ley No. 44-FZ, no está permitido cambiar los términos esenciales del contrato durante su ejecución. Sin embargo, hay excepciones: es posible realizar cambios si la documentación de la contratación y el contrato en sí prevén tal posibilidad, con una disminución en el precio del contrato o con un aumento en la cantidad de bienes, volúmenes de trabajo o servicios previstos en el contrato. También hay excepciones para contratos especialmente grandes (si el monto del contrato celebrado por tres años para necesidades federales y por un año para necesidades municipales supera los 10 mil millones, 1 mil millones y 500 millones de rublos para necesidades federales, las necesidades del sujeto y municipal necesidades, respectivamente), cuando su ejecución es imposible sin cambiar las condiciones (sin embargo, en este caso, la decisión de hacer cambios es tomada por el órgano correspondiente poder Ejecutivo), para los casos en que se realicen cambios a los precios regulados (tarifas) de bienes, obras, servicios, así como cuando se reduzcan los límites de las obligaciones presupuestarias que anteriormente se contraían al cliente estatal o municipal como receptor de los fondos presupuestarios, y si somos hablando de un contrato con una organización extranjera para el tratamiento de un ciudadano RF fuera.

Además, para los contratos, cuyo plazo finaliza en 2016, también es posible cambiar el plazo de su ejecución por acuerdo de las partes. Es solo que el contrato debe cumplir tres condiciones a la vez: el período de su ejecución debe ser superior a seis meses, su ejecución debido a circunstancias ajenas al control de las partes es imposible sin cambiar las condiciones, y su objeto debe ser el suministro de bienes. , la realización de trabajos, la prestación de servicios incluidos en las listas aprobadas pertinentes cuerpos gubernamentales e instituciones, o construcción, reconstrucción, reequipamiento técnico de proyectos de construcción de capital, incluida la compra de equipos incluidos en el presupuesto de construcción, reconstrucción, reequipamiento técnico y (o) realización de obras para preservar sitios del patrimonio cultural (monumentos de historia y cultura) de los pueblos de la Federación Rusa (pág. 3 Reglas para cambiar, por acuerdo de las partes, el plazo para la ejecución del contrato, y (o) el precio del contrato, y (o) el precio de una unidad de bienes, trabajo, servicios y (o) la cantidad de bienes, el volumen de trabajo, servicios previstos por contratos, cuyo plazo finaliza en 2016, aprobado por Decreto del Gobierno de la Federación Rusa de marzo 14, 2016 núm. 191).

En pocas palabras, incluso bajo la condición de que tanto el cliente como el contratista acuerden teóricamente cambiar el término del contrato, en la mayoría de los casos no tienen la oportunidad de acordar esto, la ley no prevé esto. Pero, ¿qué puede esperar el contratista en una situación en la que obviamente no tiene tiempo para completar el trabajo a tiempo debido a la culpa del cliente?

En primer lugar, cabe señalar que el contrato estatal, que no puede prorrogarse, después de fecha de vencimiento simplemente dejará de tener efecto (ver, por ejemplo, la decisión del Tribunal de Arbitraje del Distrito de los Urales del 29 de diciembre de 2015 No. F09-10320/15 en el caso No. A76-28978/2014).

En consecuencia, el cliente estatal puede intentar recuperar una multa por la demora (si el contratista no tuvo tiempo de completar el trabajo), y el contratista puede exigir que el cliente pague por el trabajo que logró completar (si, no obstante, comenzó para realizarlos). ¿Para qué debe prepararse el contratista si la disputa llega a los tribunales?

De acuerdo con la Parte 9 del art. 34 de la Ley N° 44-FZ, una parte está exenta del pago de una sanción (multa, sanciones) si prueba que el incumplimiento o el cumplimiento indebido de una obligación estipulada en el contrato se produjo por fuerza mayor o por culpa de la otra parte

Por ejemplo, en un caso (la decisión del Noveno Arbitraje Tribunal de Apelación de fecha 12.02.2015 No. 09AP-50381/2015-GK en el caso No. A40-81763/2015), las partes celebraron un contrato estatal para el equipamiento de estacionamientos. El contratista no completó el trabajo a tiempo, y el cliente solicitó al tribunal que completara el trabajo de inmediato, además de pagarle una multa por violar los plazos. Durante la consideración de la disputa en la corte, resultó que el cliente no creó condiciones necesarias para la ejecución de obras: la documentación de diseño entregada al contratista contenía datos incorrectos, en el momento en que se suponía que el contratista debía realizar trabajos de equipamiento de estacionamientos, estos estacionamientos se utilizaban para estacionar equipos de limpieza vial, y además, el El contratista no pudo completar el trabajo a tiempo (hasta el 31 de diciembre de 2014) porque las condiciones climáticas no permitieron que el trabajo se completara sin violar la tecnología. Teniendo en cuenta estas circunstancias, los tribunales de tres instancias dieron la razón al contratista y negaron la pretensión del cliente estatal.

El artículo 718 del Código Civil de la Federación de Rusia establece que el cliente está obligado, en los casos, en la medida y en la forma prevista en el contrato de trabajo, a ayudar al contratista en la realización del trabajo. Si el cliente no cumple con esta obligación, el contratista tiene derecho a exigir una compensación por los daños causados, incluidos los costos adicionales causados por el tiempo de inactividad, o el aplazamiento de la ejecución del trabajo, o un aumento en el precio del trabajo especificado en el contrato. . En los casos en que la ejecución del trabajo objeto del contrato de trabajo se haya vuelto imposible debido a acciones u omisiones del cliente, el contratista conserva el derecho de pagarle el precio especificado en el contrato, teniendo en cuenta la parte del trabajo realizado. Según el art. 719 del Código Civil de la Federación Rusa, el contratista tiene derecho a no comenzar a trabajar, sino a suspender el trabajo iniciado en los casos en que el cliente viole sus obligaciones en virtud del contrato de trabajo, en particular, la falta de suministro de material, equipo, documentación técnica o una cosa sujeta a transformación (tratamiento), impide su ejecución por parte del contratista.

En consecuencia, si el contratista entiende que, como resultado de la demora del cliente, no podrá completar todo el trabajo a tiempo, tiene una opción: completar al menos una parte del trabajo y luego tratar de cobrar el pago por ellos, o no comenzar su implementación en absoluto. Pero independientemente de la opción que elija el contratista, debe estar listo para proporcionar evidencia de que la demora se debió a la culpa del cliente; esto le permitirá evitar al menos sanciones por demora.

Al concluir un contrato estatal o municipal, nuestros clientes a menudo enfrentan la necesidad objetiva de extender los términos del contrato. En la gran mayoría de los casos, tal situación surge en el proceso de ejecución del contrato.

Las razones para posponer los plazos pueden ser diferentes, a veces estas son acciones del propio cliente, también hay casos de proporcionar documentación de proyecto de baja calidad. Qué hacer en tales casos, puedes ver .

En este material, prestaremos atención a las condiciones específicas para el aplazamiento de la ejecución en contratos estatales y municipales.

Como regla general (Artículo 95 FZ 44 FZ), no se permite cambiar los términos de un contrato estatal o municipal. Sin embargo, hay excepciones a esta regla (inciso "b", inciso 1, parte 1, artículo 95 de la Ley Federal "Sobre el sistema de contratos"). En cuanto al precio, el contrato podrá ser modificado por acuerdo de las partes en los siguientes casos:

1) el precio aumenta en proporción al aumento en la cantidad de bienes, el volumen de trabajo (servicios);
2) el precio aumenta en no más del 10%;

3) la documentación de la subasta electrónica preveía la posibilidad de cambiar los términos del contrato.

¿En qué casos es posible cambiar el momento de la ejecución de un contrato estatal?

En primer lugar, los cambios en la fecha límite para la implementación del contrato estatal son posibles con una disminución en los fondos del presupuesto correspondiente asignado para financiamiento contrato de trabajo, esto está directamente indicado por el párrafo 1 del art. 767 del Código Civil de la Federación Rusa. Al cambiar (reducir) la financiación del contrato, es posible exigir al cliente y el aplazamiento de los términos de su ejecución.

Como se mencionó anteriormente, es posible cambiar el precio y los términos del contrato por acuerdo de las partes. Sin embargo, tal cambio no puede ser arbitrario. El procedimiento para celebrar dicho acuerdo está establecido por el decreto gubernamental No. 191 del 14 de marzo de 2016 (mismo La ordenanza también estuvo en vigor en 2015).

Se puede celebrar un acuerdo adicional en los siguientes casos:

El plazo del contrato - más de 6 meses

La contratación se lleva a cabo organismo federal autoridades, "Rosatom" o "la más significativa" agencias gubernamentales, sujeto federal o municipio

El precio del contrato es superior a 1 millón de rublos.

Para las pequeñas empresas, el precio del contrato no debe exceder los 5 millones de rublos.

El objeto del contrato es la construcción, reconstrucción, reequipamiento técnico de instalaciones de construcción de capital.

El contrato se celebra en rublos rusos.

Al mismo tiempo, el cumplimiento de estas condiciones al celebrar un acuerdo adicional es obligatorio. Por ejemplo, el tribunal puede negarse a aprobar un acuerdo de conciliación para cambiar el término del contrato si los términos del contrato son menos de 6 meses. (Ver por ejemplo Sentencia de 28 de abril de 2016 en el expediente N° А45-748/2016)

Para concluir un acuerdo adicional, el Contratista debe enviar una solicitud por escrito al cliente. Al mismo tiempo, es necesario justificar la necesidad de cambiar el contrato estatal en la apelación, las razones del cambio deben ser significativas y objetivas (que no dependan de la voluntad del contratista). Se trata de cambios significativos en las circunstancias que son considerados por los tribunales como motivo para satisfacer la demanda del cliente para el aplazamiento de la ejecución. La materialidad será objeto de prueba en juicio (como, por ejemplo, el tribunal indicó en su decisión del 23 de diciembre de 2015 en el caso No. A60-27041/2015).

EN protección judicial en una disputa sobre el cambio del término del estado (contrato municipal), el contratista puede ser ayudado por un nuevo cronograma para la producción del trabajo con la justificación adecuada de los nuevos términos para la ejecución del contrato.

¿Tiene usted alguna pregunta? Escribe en los comentarios o contacto.

La forma del documento "Acuerdo adicional sobre la extensión del plazo para la ejecución del trabajo bajo el contrato de trabajo" se refiere al título "Contrato de vivienda, alquiler, construcción". Guarde el enlace al documento en las redes sociales o descárguelo a su computadora.

Acuerdo adicional sobre la ampliación del plazo para la ejecución de los trabajos objeto del contrato

ej., [completar] [fecha, mes, año]

[Nombre de la organización, empresa, institución], representada por [cargo del jefe, nombre completo], actuando sobre la base de [insertar según corresponda], en lo sucesivo denominado el "Cliente", por un lado, y [nombre de organización, empresa, institución], representada por [cargo principal, nombre completo], actuando sobre la base de [indicar según corresponda], en lo sucesivo denominado el "Contratista", denominados colectivamente como las "Partes", han concluido el presente acuerdo adicional sobre lo siguiente:

1. Debido a que [indicar las razones que llevaron a la extensión del período de trabajo], las Partes del contrato N [valor] de [día, mes, año] acordaron extender el período de trabajo hasta [día, mes , año].

2. Todas las demás disposiciones del contrato permanecen sin cambios y son vinculantes.

3. Este acuerdo es válido desde el momento de la firma y es parte integral del contrato N [valor] de [día, mes, año].

4. Este acuerdo se hace por duplicado, teniendo el mismo fuerza legal, una copia para cada Parte.

5. Datos y firmas de las Partes:

Contratista del cliente

[completar] [completar]

No es ningún secreto que el trabajo de oficina tiene un impacto negativo tanto en el estado físico como mental del empleado. Hay bastantes hechos que confirman ambos.
En el trabajo, cada persona pasa una parte importante de su vida, por lo que es muy importante no solo lo que hace, sino también con quién tiene que comunicarse.
Los chismes en el equipo de trabajo son bastante comunes, y no solo entre mujeres, como comúnmente se cree.
Le sugerimos que se familiarice con los anticonsejos que le indicarán cómo no hablar con el jefe a un oficinista.

Si, después de la firma del contrato, una de las partes no está de acuerdo con las cláusulas del acuerdo adicional, entonces la terminación no puede hacerse tan fácilmente. Este procedimiento pasa por el tribunal, y los términos pueden prolongarse durante mucho tiempo. Sobre la extensión del plazo Los plazos para completar las tareas deben especificarse en el contrato principal, y este momento es uno de los puntos principales entre las partes. Muy a menudo, ocurren situaciones imprevistas cuando no es posible completar el trabajo dentro del plazo descrito. Bajo tales circunstancias de fuerza mayor, el contratista tiene todas las razones para pedirle al cliente que redacte un acuerdo adicional, que indicará el hecho de la extensión del período. Al compilar tal acuerdos que necesita saber acerca de algunas características:

Debe cumplir con las reglas para redactar dicho acuerdo.
Los plazos que se vuelven a indicar deben ser bastante realistas y cumplirse a tiempo.

Acuerdo adicional sobre el aplazamiento de obra

Se ha firmado un contrato de construcción. El contrato preveía la aceptación de trabajos realizados una vez cada seis meses. ¿Tienen las partes derecho a contrato del gobierno para ejecución trabajos de construcción celebrar un acuerdo adicional para aumentar las etapas de trabajo bajo el contrato, por ejemplo, en lugar de las etapas semestrales de desempeño del trabajo previstas inicialmente por las condiciones documentación de adquisiciones, introducir hitos mensuales? Después de considerar el problema, llegamos a la siguiente conclusión: en ausencia de evidencia, estatutario, las partes del contrato no tienen derecho a cambiar las condiciones en las etapas de ejecución de dicho contrato. Al mismo tiempo, en nuestra opinión, las partes del contrato tienen derecho a acordar una aceptación más frecuente del trabajo, siempre que dicha aceptación no será una aceptación de las etapas del trabajo y no traerá otras consecuencias, excepto la posible identificación de deficiencias en el trabajo realizado.

Acuerdo para prorrogar los términos del contrato 2

Si, por alguna razón, el artista se niega a realizar trabajo adicional, entonces el acuerdo será simplemente imposible de concluir. Sobre el aumento en el alcance del trabajo Ya después de la formación de un contrato tipo contrato, resulta que es necesario realizar una cantidad de trabajo ligeramente mayor de lo que se esperaba desde el principio.

Importante

En este caso, también es posible redactar un acuerdo adicional. Al mismo tiempo, todos los matices posibles que surgen al redactar un documento de este tipo son completamente similares a las dificultades que aparecen al formar un acuerdo adicional para trabajo adicional.

El tema del tipo en cuestión se trata con el mayor detalle posible directamente en el Artículo No. 60.2 del Código Laboral de la Federación Rusa, modificado por la Ley No. 197-FZ del 30 de diciembre de 2001. Al cambiar de lado A menudo , al implementar la tarea indicada en el contrato, existen varios tipos de dificultades que no permiten que el contratista realice el trabajo.

6. coordinación de obras adicionales

Presidium del Tribunal Supremo de Arbitraje de la Federación de Rusia con fecha 24 de enero de 2000 N 51, precisamente de acuerdo con las etapas del trabajo bajo un contrato de construcción. De estas aclaraciones se desprende que la aceptación de los resultados de obras individuales, es decir, no los resultados de todas las obras objeto del contrato en su conjunto, puede considerarse como la aceptación de etapas, dando al contratista el derecho de exigir el pago de la trabajos aceptados sólo si dichas etapas están previstas en el contrato.

En este sentido, podemos señalar la posición del Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia, presentada en la respuesta a las preguntas 24-25 del anexo a la carta del 30 de septiembre de 2014 N D28I-1889: las etapas de entrega de bienes, ejecución del trabajo, la prestación de servicios se determinan solo si están directamente previstos por el contrato. De lo anterior, en nuestra opinión, se deduce que la asignación de etapas individuales de ejecución del contrato es posible solo si los términos de este contrato determinan directamente tales etapas De acuerdo con la Parte 2 del art.

banco de opiniones de expertos

Ley N 44-FZ, creemos que las condiciones para el momento de la aceptación de las etapas individuales del trabajo, así como todo el trabajo en general y el momento del pago de las etapas completadas, el trabajo en general, son importantes, como se especifica en la ley. En consecuencia, creemos que la fecha límite para completar los trabajos de etapas individuales bajo el contrato, así como el plazo para la ejecución del trabajo bajo el contrato en su conjunto, así como los términos de pago por el trabajo realizado, solo pueden cambiarse en estatutario casos. La posibilidad de modificar los plazos de ejecución del contrato, al que, en el sentido de la cláusula
2 cucharadas. 763 del Código Civil de la Federación Rusa también incluyen los plazos para la realización del trabajo por parte del contratista, la Ley N 44-FZ establece solo en caso de una disminución en los límites de las obligaciones presupuestarias previamente comunicadas al cliente estatal o municipal como el destinatario de los fondos presupuestarios (cláusula 6, parte 1, art.

Acuerdo adicional al contrato: muestra

Atención

El acuerdo de contrato de hoy se utiliza para documentar el pago por la cantidad de trabajo realizado, así como para establecer objetivos para el contratista. pero sucede que varias razones este documento no refleja completamente todos los puntos importantes directamente relacionados con la implementación de la tarea.

Es en este caso que se redacta un acuerdo adicional. Es un documento especial que puede ampliar significativamente los términos del contrato.

Lo que necesitas saber
Características de la elaboración de un acuerdo adicional.
Un ejemplo de un acuerdo adicional sobre un contrato de trabajo.

Para redactar un acuerdo adicional, se deben cumplir ciertas condiciones importantes.

¿Cómo se ve un acuerdo adicional al contrato en 2017?

Acuerdo adicional sobre la extensión de los términos del contrato No. ... con fecha ..., subcontratado para llevar a cabo trabajos de acabado en ... en la dirección ... Moscú "" 201_ Abierto Sociedad Anónima"", en lo sucesivo denominado el "Contratista General", representado por Director general, actuando sobre la base del Acta Constitutiva, por un lado, y la Sociedad Anónima Abierta "", en lo sucesivo, el "Subcontratista", representada por el Director General, actuando sobre la base del Acta Constitutiva, por otro lado, y juntos en lo sucesivo denominados las Partes, han celebrado este acuerdo adicional sobre la introducción de enmiendas y adiciones al contrato No. ... con fecha ..., subcontrato para terminar el trabajo en ... en la dirección ... Las partes acordado, de conformidad con el párrafo
3.3. subcontrato No. ... con fecha ..., para posponer la fecha de finalización especificada en la cláusula 3.1. el contrato anterior, desde el año ... hasta el ... 201_. El resto del texto no cambia.

Ejemplo de acuerdo complementario al contrato

Información

Ley No. 44-FZ), el contrato se celebra en los términos estipulados por el aviso de contratación o una invitación a participar en la determinación del proveedor (contratista, ejecutante), documentación de la contratación, solicitud, oferta final del participante de la contratación con quien se concluye el contrato. Asimismo, no se permite la modificación de los términos esenciales del contrato durante su ejecución, salvo que se modifiquen por acuerdo de las partes en los casos previstos en el artículo 95 de la Ley.

Entonces, de acuerdo con la cláusula 6 de la parte 1 del artículo 95 de la Ley No. 44-FZ, es posible un cambio en el período de ejecución del contrato en los casos previstos en la cláusula 6 del artículo 161 del Código de Presupuesto de la Federación Rusa (en lo sucesivo denominado a como la RF BC), con una disminución de lo que previamente trajo al cliente estatal o municipal como destinatario de los medios de presupuesto de los límites de las obligaciones presupuestarias.
Indirectamente, este punto de vista es confirmado por las explicaciones dadas en la carta del Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia del 13 de octubre de 2016 N D28i-2762, y la resolución Corte de arbitraje Distrito Ural de fecha 27 de febrero de 2017 N Ф09-12384 / 16. Desafortunadamente, no pudimos encontrar una confirmación directa de esta posición.
Le recomendamos que se familiarice con los siguientes materiales: - Enciclopedia de soluciones. Aceptación de las etapas de ejecución del contrato bajo la Ley N 44-FZ; - Enciclopedia de decisiones. Informe sobre la ejecución del contrato, una etapa separada del contrato bajo la Ley N 44-FZ; - Enciclopedia de decisiones. Ejecución del contrato bajo la Ley N 44-FZ. Aceptación de bienes, resultados de trabajo, servicios.
Respuesta preparada por: Service Expert Consultoría jurídica GARANTChashina Tatyana Control de calidad de la respuesta: Revisor del Servicio de Consultoría Legal GARANTserkov Arkady 26 de mayo de 2017

Conceptos iniciales Al redactar un acuerdo adicional, se debe tener en cuenta términos como:

El lado del contratista y el cliente.
Objeto del acuerdo.
Riesgos.

Contratista Es la empresa que acepta el pedido para la ejecución de la obra Por parte del cliente Puede ser legal o físico la persona es quien contrata al contratista para realizar las tareas Objeto del contrato Es la realización de las tareas asignadas, las condiciones para su ejecución, así como el pago por el trabajo realizado. Se presta especial atención a este punto cuando se forma un contrato Riesgos Aquí, se prescribe la responsabilidad del lado del contratista en diversas circunstancias.

acuerdo Formado en caso de cambios en las reglas básicas que se detallan en el contrato del contratista.