Organizarea SA „Calculation Solutions”. Card electronic universal (UEC) în regiunea Tula Sistem de plată card electronic universal

Anexa nr. 4

la Documentația pentru concurs
ACORD Nr. ____

Moscova ________________ 201__

Societate pe actiuni„Carte electronică universală” (JSC „UEK”), denumit în continuare „Clientul”, reprezentat de Vicepreședintele I.M. Lakhtin, acționând în baza Procurii nr. 17/04/15 din data de 24.04.2015, pe de o parte, și

Denumit în continuare „Contractantul”, reprezentat de Director General ________________, acționând pe baza Cartei, pe de altă parte, denumite colectiv în continuare „Părțile”, și individual ca „Părțile”, au încheiat prezentul Acord (denumit în continuare Acordul) după cum urmează:

1. OBIECTUL ACORDULUI


    1. Antreprenorul se obligă, la instrucțiunile Clientului, să execute, iar Clientul se obligă să accepte și să plătească, în modul, în termenii și în perioada de timp stabilite prin Contract, următoarea lucrare (denumită în continuare Lucrare) :

  • elaborarea unei Specificații tehnice private în conformitate cu Cerințele tehnice pentru dezvoltarea unui program de calculator „Sistem de împărțire a plăților (PSS)” (Anexa nr. 1 la Acord);

  • crearea Programului de calculator „Sistem de împărțire a plăților (PSS)” (denumit în continuare Programul de calculator) în conformitate cu Specificațiile tehnice particulare elaborate și agreate de către Client;

  • elaborarea documentaţiei specificate în Specificaţiile tehnice particulare şi Programa(Anexa nr. 2 la Acord).
1.2. Antreprenorul execută Lucrarea în interesul Clientului în conformitate cu termenii Contractului și anexele acestuia.

1.3. Etapele Lucrării, termenele inițiale și finale ale Lucrării la fiecare etapă, rezultatele Lucrării efectuate sunt determinate de Planul de Program (Anexa Nr. 2 la Acord).

1.4. Antreprenorul transferă Clientului rezultatele Lucrării finalizate și documentația elaborată ca urmare a executării integrale a Contractului și fără nicio restricție în conformitate cu legea. Federația Rusă din momentul în care Părțile semnează Certificatul de Acceptare a Muncii pentru etapa relevantă, a cărui formă este convenită de Părți în Anexa nr. 5 la Acord.

1.5. Antreprenorul garantează Clientului că:


  • transferul către Client a rezultatelor Lucrării, inclusiv Programul de calculator, nu va încălca drepturile niciunei terțe părți, inclusiv angajaților Contractorului;

  • la data transferului rezultatelor Lucrării către Client, Antreprenorul va rezolva în mod independent problemele legate de plata redevențelor către autorilor (co-autorilor) rezultatelor Lucrării, inclusiv Programul pentru computer;

  • Lucrările efectuate de acesta în temeiul Contractului respectă prevederile Contractului, Cerințele tehnice, Specificațiile tehnice particulare, precum și reglementările acte juridice Federația Rusă.

    1. Antreprenorul are dreptul de a utiliza Programul de calculator, părțile sale individuale și alte rezultate ale Lucrării pentru a-și îndeplini obligațiile asumate prin Contract până la data semnării de către Părți a Certificatului de Acceptare a Lucrării pentru ultima etapă prevăzută de Contract. Programa.

2. DATA FINĂRII LUCRĂRII
2.1. Antreprenorul se obligă să finalizeze Lucrările în termenele stabilite prin Program (Anexa Nr. 2 la Acord).
3. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
3.1. Clientul este obligat:

3.1.1. În procesul de executare a Lucrării în temeiul Contractului, furnizați Antreprenorului, în conformitate cu solicitările sale, datele și informațiile necesare pentru realizarea Lucrării, dacă Clientul deține astfel de date.

3.1.2. Plătiți pentru Lucrările Antreprenorului în conformitate cu termenii Acordului la timp și în modul specificat prevăzute de tratat, precum și să asigure acceptarea Lucrării efectuate de Antreprenor.

3.2. Executantul este obligat:

3.2.1. Continuați cu execuția Lucrării în termenele stabilite prin Program (Anexa Nr. 2 la Acord).

3.2.2. Efectuați Lucrarea în conformitate cu termenii Acordului, precum și cu instrucțiunile Clientului.

3.2.3. Transferul către Client în termenii și procedura stabilite prin Contract împreună cu scrisoare de intentie programe de calculator și documentație create ca urmare a executării Lucrărilor în temeiul Acordului pe optic (disc DVD/CD-ROM) și pe hârtie cu următoarele informații arhivate în unul sau mai multe fișiere:


  • cod de program Programe de calculator;

  • un set de documentație elaborat în temeiul Acordului. Setul de documentație trebuie cusut, numerotat și sigilat;
Pe discul DVD\CD-ROM este atașat un certificat de transfer al programelor de calculator certificat de Antreprenor la Fondul de Programe și Documentație al SA „UEK” (conform Anexei nr. 4 la Acord) cu o listă de conținut, cu o listă completă a fișierelor transferate care indică dimensiunea lor în octeți și sume de control.

3.2.4. Furnizați informații despre progresul Lucrării în temeiul Contractului Clientului în termen de 1 (o) zi lucrătoare de la data primirii unei cereri scrise din partea Clientului.

3.2.5. Consiliază Clientul cu privire la instalare, configurare și alte probleme legate de utilizarea Programului pentru computer.

3.2.6. De acord cu Clientul asupra necesității de a utiliza rezultate protejate activitate intelectuală, deținute de terți, și dobândirea drepturilor de utilizare a acestora în procesul de executare a Lucrărilor în temeiul Contractului.

3.2.7. În cazul rezilierii Contractului din orice motiv, Antreprenorul se obligă să returneze Clientului toate documentele și materialele primite de la acesta.

3.2.8. Participați la testarea programului de calculator dezvoltat.

3.3. Clientul are dreptul:

3.3.1. Verificați în orice moment evoluția și calitatea Lucrărilor efectuate de Antreprenor, fără a interfera cu activitățile acestuia.

3.3.2. Dacă Antreprenorul nu începe executarea Contractului la timp sau în timpul execuției Lucrării, devine evident că acestea nu vor fi finalizate corespunzător, atribuiți Contractorului timp rezonabil pentru eliminarea deficiențelor, care nu pot depăși 10 (zece) zile lucrătoare. În cazul în care Antreprenorul nu îndeplinește această cerință în termenul stabilit, Clientul are dreptul la acțiune extrajudiciară unilateral refuza Contractul, sub rezerva unei notificări prealabile în scris a Antreprenorului cu 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data estimată a rezilierii Contractului, sau elimină deficiențele pe cont propriu sau încredințează eliminarea deficiențelor unei terțe părți, atribuind costurile Antreprenorului și, de asemenea, să solicite despăgubiri integrale pentru pierderi.

3.3.3 . Adaugă clarificări (detalii) la Cerințe tehnice(Anexa nr. 1 la Acord), Privat termeni de referință fără a revizui costul Lucrării și momentul finalizării acesteia conform Contractului.

3.4. Artistul are dreptul:

3.4.1. Solicitați de la Client toate informațiile și datele necesare legate de îndeplinirea de către Antreprenor a obligațiilor care îi revin în temeiul Acordului, trimițând o solicitare scrisă către Client.

3.4.2. Implicați terți să execute Lucrări în temeiul Contractului, cu condiția primire obligatorie acordul prealabil scris al Clientului, fiind răspunzător față de Client pentru acțiunile lor, precum și pentru acțiunile lor. Atunci când Antreprenorul atrage terți să execute Lucrarea, Antreprenorul, la cererea scrisă a Clientului, este obligat să furnizeze informații despre resursele reale implicate, angajați și rolurile acestora în proiect.
4. COSTUL LUCRĂRII ȘI PROCEDURA DE PLATĂ
4.1. Costul total al Lucrării efectuate conform Contractului este __________________ (________________________________________________) ruble __ copeici, incl. TVA-18% în valoare de __________________ (________________________________________________) ruble __ copeici. Calculul costurilor cu forța de muncă ale Antreprenorului pentru executarea Lucrării este prezentat în Anexa nr. 6 la Contract, care este parte integrantă a acestuia. Costul total al Lucrării constă în:

4.1.1. Costul primei etape a lucrării, care este de _______________ (__________________) ruble 00 copeici, incl. TVA-18%.

4.1.2. Costul celei de-a doua etape a lucrărilor, care este de ________________ (__________________) ruble 00 copeici, incl. TVA-18%.

4.2. Plată cost total Lucrări în temeiul Contractului prevăzut în clauza 4.1. din Contract, se realizează de către Client în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la acceptarea celei de-a doua etape a Lucrării de la data semnării de către Părți a Certificatului de Recepție a Lucrării pentru etapa a doua și a primirii facturii de la Contractant.

4.3. Obligațiile Clientului de a plăti Lucrarea conform Contractului sunt considerate îndeplinite din momentul radierii numerar din contul bancar al Clientului.

4.4. Toate plățile în temeiul acordului se fac în ruble rusești.

4.5. Costul Lucrării specificat în Contract este determinat numai pentru Contract și nu poate servi drept precedent sau material competitiv la încheierea acorduri similareîntre părți în viitor.

4.6. În termenele prevăzute de legislația Federației Ruse, Antreprenorul transferă facturile relevante către Client.

5. PROCEDURA DE PREDARE SI ACCEPTARE A LUCRARII
5.1. La finalizarea Lucrării pentru fiecare dintre etapele specificate în Planul de Program, Antreprenorul furnizează Clientului rezultatele Lucrărilor specificate în Planul de Program (în legătură cu Programul pentru calculator, rezultatele Lucrării sunt furnizate în modul stabilit în clauza 3.2). .3 din Contract), precum și în două exemplare Certificatul de acceptare a lucrării pentru scenă, semnat pe partea sa. Forma Certificatului de livrare și recepție a lucrării în faza este convenită de părți în Anexa nr. 5 la Acord, care este parte integrantă a acestuia.

5.2. Clientul, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data primirii Certificatului de Recepție Lucrări pentru etapa, acceptă rezultatele Lucrării pentru etapa relevantă și trimite Antreprenorului o copie a Certificatului de Recepție Lucrări semnat pentru etapa sau un refuz motivat de a accepta rezultatele Lucrării pentru etapa în în scris indicând neajunsurile rezultatelor Lucrării și termenul limită pentru eliminarea acestora.

5.3. În cazul în care Clientul trimite Antreprenorului un refuz motivat de a accepta rezultatele Lucrării, Antreprenorul va elimina deficiențele pe cont propriu și pe cheltuiala sa, în cadrul Acordului, în perioada specificată în refuzul motivat. După ce Antreprenorul a eliminat neajunsurile și a furnizat Clientului rezultatele Lucrării, ținând cont de modificări, Antreprenorul trimite Clientului un Certificat repetat de Acceptare a Lucrării pentru etapa.

5.4. Faptul de a semna Certificatul de Recepție Lucrări nu înseamnă că Clientul nu are dreptul de a se referi la deficiențe ale Programului pentru calculator care nu au putut fi detectate în timpul modului obișnuit de acceptare (defecte ascunse), precum și de a face pretenții la adresa Antreprenorul în legătură cu descoperirea unor astfel de neajunsuri după semnarea actelor specificate .
6. DREPTURILE EXCLUSIVE LA REZULTATELE MUNCII
6.1 . Toate drepturi exclusive la rezultatele Lucrării (Programul de calculator dezvoltat), inclusiv rezultatele intermediare ale Lucrării, precum și drepturile exclusive asupra tuturor soluțiilor, specificațiilor și documentației dezvoltate pentru acest Program de calculator (care sunt obiecte proprietate intelectuală) în temeiul Contractului aparțin Clientului în baza art. 1296 din Codul civil al Federației Ruse în întregime pentru utilizarea lor în orice mod și sub orice formă, inclusiv cele enumerate la art. 1270 din Codul civil al Federației Ruse.

6.2. Drepturi exclusive de proprietate intelectuală specificate în clauza 6.1. Contractele iau naștere pentru Client de la data semnării de către Părți a Certificatului de Recepție Lucrări pentru etapa relevantă.

6.3. Rezultate ale Muncii care nu sunt obiecte ale activității intelectuale așa cum sunt definite Cod civil din Federația Rusă, aparțin Clientului în totalitate de la data semnării de către părți a Certificatului de acceptare a muncii pentru etapa relevantă.

6.4. Antreprenorul se obligă să transfere rezultatele activității intelectuale create în baza Acordului, fără drepturile terților. Riscul încălcării drepturilor terților la aceste rezultate ale activității intelectuale este suportat în totalitate de către Antreprenor.

6.5. Antreprenorul se obligă să plătească, în mod independent și pe cheltuiala proprie, o remunerație autorilor (co-autorilor) obiectelor de proprietate intelectuală specificate în clauza 6.1 din Acord, precum și remunerarea autorilor pentru crearea/modificarea obiectelor de proprietate intelectuală specificate în clauza 6.1 din Contract, care sunt angajații Antreprenorului.

6.6. În cazul unor pretenții de proprietate împotriva Clientului din partea oricăror terți, legate de lipsa de încredere a garanțiilor Antreprenorului specificate în clauza 1.5 a Contractului, Antreprenorul se obligă să rezolve în mod independent și pe propria sa cheltuială toate revendicările formulate, eliberând astfel Clientul de posibile pierderi și în cazul în care Clientul suferă pierderi - compensați-le în întregime, inclusiv compensarea Clientului pentru toate cheltuieli judiciareși plăți în legătură cu încălcarea de către Antreprenor a garanțiilor prevăzute în clauza 1.5. Acord și, în plus, plătiți Clientului, la cererea sa scrisă, o amendă în valoare de 1.000.000 (un milion) de ruble pentru fiecare încălcare.
7. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR
7.1. În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către părți a obligațiilor care le revin în temeiul acordului, părțile vor fi răspunzătoare, stabilite prin tratatși legislația Federației Ruse.

7.2. În cazul în care Antreprenorul încalcă termenele de finalizare a Lucrării specificate în Program (Anexa Nr. 2 la Contract), termenele pentru eliminarea deficiențelor prevăzute în clauza 5.3. și 8.2. din Contract și Regulamentul de tratare a incidentelor și erorilor (Anexa nr. 3 la Contract), Clientul are dreptul de a cere Antreprenorului să plătească o penalitate în valoare de 0,1% (zero virgulă unu la sută) din costul total. a Lucrării specificate în clauza 4.1. Acord, pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, dar nu mai mult de 10% (zece la sută) din suma specificată.

7.3. Dacă Antreprenorul nu elimină deficiențele în termenul specificat în cel de-al doilea refuz motivat și refuzurile motivate ulterioare, Clientul are dreptul de a trimite Antreprenorului o cerere scrisă de a plăti o amendă în valoare de 500.000 (cinci sute de mii) de ruble. pentru fiecare caz de neeliminare a deficiențelor din cauza unui refuz motivat, iar Antreprenorul este obligat să plătească amenda în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii cererii Clientului de achitare a amenzii.

7.4. Antreprenorul despăgubește Clientul pentru pierderile cauzate Clientului din motive legate de defecțiuni în funcționarea Programului pentru computer, întârzieri în execuție, pierderi de informații, întreruperi ale serviciului, inclusiv pierderea de informații din cauza unei defecțiuni în funcționarea Programului pentru computer. , scăderea indicatorilor de performanță și/sau a timpului de răspuns al sistemelor în raport cu valorile stabilite la momentul punerii în funcțiune a acestora.

7.5. În cazul în care Clientul încalcă termenul limită de plată pentru Lucrarea finalizată specificat în clauza 4.2. din Contract, Antreprenorul are dreptul de a cere de la Client plata unei penalități în cuantum de 0,1% (zero virgulă unu la sută) din suma plătibilă pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, dar nu mai mult de 10% (zece la sută). ) din suma datorată.

7.6. Plata penalității nu scutește părțile de obligația de a-și îndeplini obligațiile care le revin în temeiul Acordului.

7.7. Plata penalității în temeiul Acordului se face numai pe baza cererii scrise a părții interesate.
8. GARANȚIE
8.1. Obligațiile de garanție ale Antreprenorului în legătură cu Programul pentru calculator sunt valabile pe perioada de executare a Lucrării în temeiul Contractului și timp de ___ (___________) luni de la data semnării de către Părți a Certificatului de Recepție a Lucrării pentru ultima etapă.

8.2. Dacă sunt detectate defecte în Programul pentru computer în perioada de garanție specificată în clauza 8.1. din Contract (fără a include defecte ale componentelor software și hardware de bază aparținând Clientului), Antreprenorul se obligă să corecteze aceste defecte fără plata suplimentara din partea Clientului în termenele specificate în Reglementările pentru tratarea incidentelor și erorilor (Anexa nr. 3 la Contract).

Garanția este oferită pentru Programul pentru computer și modulele executabile compilate complet funcționale ale Programului pentru computer, care au fost transferate de către Antreprenor Clientului în conformitate cu Contractul și documentate în Certificatul de Acceptare a Lucrării.

Dacă modificările textelor sursă (codurile) ale Programului de calculator sau modificări ale modulelor executabile au fost efectuate în afara domeniului de aplicare a Contractului sau inoperabilitatea Programului pentru computer este cauzată de modificarea de bază a clientului. software, care afectează funcționarea Programului pentru computer, garanția nu se aplică acestor versiuni ale Programului pentru computer.

8.3. Dacă în perioada de garanție specificată în clauza 8.1. Acord, dacă se descoperă erori și defecte ale Programului de calculator care nu vor permite funcționarea normală a Programului de calculator să continue până când acestea sunt eliminate, atunci perioada de garantie prelungit în consecință pentru perioada de eliminare a unor astfel de erori și defecte.

Eliminarea erorilor si defectelor se realizeaza de catre Antreprenor pe cont propriu si fara plata suplimentara din partea Clientului.

8.4. Antreprenorul garantează că nu există conținut ascuns (nedocumentat) în Programul de calculator dezvoltat. funcţionalitate, care duce la prejudiciu financiar pentru Client.

8.5. Procedura de îndeplinire a obligațiilor de garanție este determinată de Reglementările de tratare a incidentelor și erorilor (Anexa nr. 3 la Acord).
9. PROCEDURA DE EXAMINARE A LITIGIILOR
9.1. Părțile au convenit să rezolve prin negocieri toate disputele care decurg din Acord sau în legătură cu acesta. Dacă nu se ajunge la un acord în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice, din momentul primirii cererii, litigiile apărute între părți sunt supuse examinării în conformitate cu legislația Federației Ruse în Curtea de Arbitraj Moscova.
10. CIRCUMSTANȚE DE FORȚĂ MAJORE
10.1. Părțile sunt eliberate de răspundere pentru neîndeplinire sau execuție necorespunzătoare a obligațiilor care îi revin în temeiul Acordului, dacă o astfel de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a fost o consecință a unor circumstanțe de forță majoră ( dezastre naturale, operațiuni militare, revolte, acțiuni și acte ale autorităților și managementului, incendiu, inundație, schimbare legislatia actuala etc.) dincolo de controlul rezonabil al Părților, care a apărut după semnarea Acordului și pe care Părțile nu puteau și nu ar fi trebuit să le prevadă.

10.2. Partea pentru care este imposibil să-și îndeplinească obligațiile asumate prin Acord din cauza circumstanțelor specificate este obligată să notifice celeilalte părți în scris în termen de 3 (trei) zile calendaristice de la apariția sau încetarea circumstanțelor de forță majoră. În caz contrar, este lipsită de dreptul de a se referi la împrejurări de forță majoră ca temei pentru a o elibera de răspundere.

10.3. Toate notificările și comunicările trebuie făcute în scris. Mesajele vor fi considerate trimise corect dacă sunt trimise prin scrisoare recomandată, livrate personal la adresele legale (poștale) ale Părților cu confirmare de primire. oficiali Latura.

10.4. Necomunicarea, precum și notificarea în timp util a apariției unor circumstanțe de forță majoră, privează contrapartea de dreptul de a se baza pe acestea pentru a justifica neexecutarea.

10.5. Apariția și durata unor astfel de circumstanțe sunt confirmate de certificatul scris corespunzător al Camerei de Comerț și Industrie a Federației Ruse sau de un certificat de la un autorizat. agentie guvernamentala, iar termenul limită pentru îndeplinirea obligațiilor în temeiul Acordului este amânat proporțional cu timpul în care au existat astfel de circumstanțe.

10.6. În cazul în care apar circumstanțe de forță majoră, Părțile intră în negocieri suplimentare pentru a rezolva problemele de îndeplinire a obligațiilor și decid împreună asupra problemei modificării sau rezilierii Acordului.
11. CONFIDENȚIALITATEA INFORMAȚIILOR
11.1. Părțile se angajează, în conformitate cu legislația Federației Ruse, să asigure confidențialitatea informațiilor clasificate de fiecare parte drept informații restricționate. Procedura de schimb de informatii care constituie secret comercial Părțile, precum și responsabilitatea pentru dezvăluirea acesteia, sunt guvernate de un acord de confidențialitate separat.
12. ALTE CONDIȚII
12.1. Acordul intră în vigoare la data semnării sale de către părți și este valabil până când părțile își îndeplinesc pe deplin obligațiile care le revin în temeiul acordului.

12.2. Toate modificările și/sau completările la Acord sunt oficializate prin încheierea unui acord adițional și semnate de reprezentanții autorizați ai ambelor părți.

Invaliditatea oricăreia dintre prevederi din prezentul Acord nu atrage nulitatea întregului document.

12.3. Părțile se angajează să nu transfere drepturile și obligațiile care le revin în temeiul Acordului către terți fără a obține în prealabil acordul scris al celeilalte părți.

12.4. Cu excepția cazului în care acordul sau anexele acestuia prevede altfel, toate notificările, cererile (revențiile), notificările și orice alte tipuri de corespondență trebuie trimise către prin posta cu notificarea livrării sau prin curier la adresa poștală a părții menționate la articolul 13 din acord. Toate costurile pentru livrarea corespondenței sunt suportate de expeditor. Unele tipuri de corespondență (cu excepția textului Acordului, anexelor și acordurilor adiționale la acesta, facturilor, actelor de oficializare a acceptării Lucrării finalizate, revendicărilor), așa cum au convenit Părțile, pot fi trimise prin e-mail.

12.5. În cazul în care detaliile specificate la articolul 13 din acord sunt modificate, partea ale cărei detalii s-au modificat se angajează să notifice imediat cealaltă parte. Toate răspunderile și riscurile asociate cu neinformarea sau notificare cu întârziere, este suportat de Partea ale cărei detalii s-au schimbat.

12.6. Acordul este întocmit în două exemplare originale, fiecare având același forță juridică, câte un exemplar pentru fiecare dintre părți.

12.7. Toate aplicațiile și acorduri suplimentare, încheiat și semnat de ambele părți în temeiul Acordului, va face parte integrantă din acesta.

12.8. Acest document este textul integral Acordul și după încheierea acestuia, orice alte acorduri, acorduri și declarații existente anterior ale părților, orale sau scrise, toate negocierile și corespondența anterioare își pierd forța din momentul semnării sale.

12.9. Persoane de contact responsabile cu executarea și menținerea Acordului:

Din partea Clientului:

Tel ____________, e-mail ________________;

Din partea Antreprenorului:

Tel ____________, e-mail ________________.

Părțile se notifică reciproc despre modificările persoanelor de contact sau ale datelor acestora, trimițând notificări corespunzătoare la următoarele adrese: e-mail Părțile specificate în Secțiunea 13 din Acord.

12.10. Pentru prevenirea actelor de natură coruptă, Părțile se angajează să respecte cerințele prevăzute în „Garanții pentru prevenirea actelor de natură coruptă” (Anexa nr. 7 la Acord).
Anexe la Acord, care fac parte integrantă din Acord:

Mulți dintre voi probabil ați auzit despre acest lucru numit „carte electronică universală” (UEC), dar nu toată lumea înțelege clar semnificația și beneficiile deținerii acestui card. Ne vom uita la UEC fără prejudecăți, care din când în când încearcă să ne intre în cap când vorbim despre ceva de stat și vom încerca să evaluăm beneficiile pe care le va primi acum o persoană care comandă gratuit un card electronic universal. și în viitorul previzibil.

Ce este și de ce este nevoie

În primul rând, trebuie să înțelegeți imediat problemele pe care UEC este proiectat să le rezolve. Deși cardul include funcții mijloace de plată(adică este un analog limitat al cardurilor bancare obișnuite Visa și MasterCard), scopul său principal este încă de a simplifica accesul cetățenilor Federației Ruse la serviciile de stat și municipale furnizate în formă electronică.

Evident, proiectele la scară federală nu sunt deloc startup-uri comerciale și aici intră în joc lucruri precum diferențele de capacități financiare, care variază foarte mult de la o regiune la alta. Finanțarea dezvoltării UEC se realizează, inclusiv din bugetele regionale, și în acest moment Moscova, Astrahanul, Tatarstanul, Bașkiria au reușit cel mai mult în această chestiune, Regiunea Krasnoyarsk, Regiunea Krasnodarși regiunea Volgograd.

Cu toate acestea, tranziția de la cozile de hârtie și live la un format de interacțiune la distanță este o tendință globală și multe țări o urmăresc cu diferite grade de succes. Principalul lucru aici este că toate aceste inovații fac acum posibilă evitarea unora dintre manifestările birocratice consacrate. Mai mult, spre deosebire de multe țări care implementează proiecte similare, obținerea UEC este gratuită.

Posibilitati

Dintre întreaga gamă de capabilități UEC actuale și așteptate, am fost cel mai atrași de intrarea unui calificat semnătură electronică(EP) la card. Pe scurt, o semnătură electronică este echivalentul complet al unei semnături de mână convenționale, dar cu diferența că poți atașa o astfel de semnătură de la distanță. În cazul site-ului web gosuslugi.ru și al portalurilor regionale ale serviciilor publice, semnătura electronică va acționa ca înlocuitor pentru cartea de identitate.

UEC include, de asemenea, o politică obligatorie asigurare de sanatate si certificat asigurare de pensie. În practică, acest lucru face posibilă păstrarea majorității documentelor cele mai solicitate atunci când se aplică la diferite instituții în formatul unui card compact.

Mai sus am vorbit despre utilizarea UEC ca mijloc de plată. Limitarea aici este sistemul de plată PRO100. Nu îl veți putea folosi peste tot, dar orice bancomat Sberbank acceptă cardul și vă permite să reîncărcați/retrageți bani din acesta. În această lumină, UEC este văzut ca un fel de portofel electronic de rezervă pe care poți stoca în siguranță o anumită sumă de bani și, dacă este necesar, să o retragi de la cel mai apropiat bancomat.

Una dintre funcțiile care, din păcate, este implementată în prezent doar în unele regiuni este plata călătoriilor cu transportul public. Ideea este că o persoană nu mai trebuie să pună mâna în buzunar pentru schimbare sau pentru a cumpăra bilete de călătorie. UEC acționează ca un portofel electronic cu care puteți plăti instantaneu călătoria. Ideea este excelentă și foarte utilă, trebuie doar să așteptăm să se răspândească mai mult.

Perspectivă

Vestea bună este că nu punctează la UEC. Proiectul se dezvoltă, numărul de puncte pentru acceptarea cererilor de la cetățeni pentru a primi un card crește și, cel mai important, capacitățile UEC în sine se extind.

Acum că inițiativa este în fază proiect pilot„, prezența sa în zonele actuale este resimțită a fi insuficientă, dar credem că până ajungem la un număr semnificativ de utilizatori activi, sistemul va deveni și mai util.

Cardul electronic universal (UEC) combină funcțiile de identificare și de plată și este o confirmare a drepturilor cetățeanului de a primi servicii publice. Poate fi folosit ca analog al unor documente (polita de asigurare medicala obligatorie si SNILS) pentru identificare in mediu electronic, precum si card bancar. Introducerea UEC va simplifica semnificativ procedurile birocratice și va îmbunătăți calitatea serviciilor publice.

UEC este eliberat gratuit pe baza unei cereri. Orice cetățean al Federației Ruse care a împlinit vârsta de 14 ani poate acționa ca solicitant. Dacă solicitantul are vârsta sub 14 ani, atunci cererea de eliberare a UEC este depusă și semnată în numele său de către reprezentantul său legal.

Cardul este valabil 5 ani.


Date conținute în UEC


Un card electronic universal este un mediu tangibil care conține informații în format grafic și formulare electronice. Cantitatea necesară de informații este stabilită de legislația Federației Ruse (Legea federală nr. 210-FZ „Cu privire la organizarea furnizării de servicii de stat și municipale”).

Numărul de asigurare al unui cont personal individual în sistemul de asigurări obligatorii de pensie (SNILS);
numărul poliței de asigurări obligatorii de sănătate (CHI);
date electronice aplicație bancară;
semnătură electronică calificată (CES).

Aplicații de bază


Potrivit legii, UEC în obligatoriu trebuie să conțină următoarele aplicații:

Aplicația Federală de Identificare Electronică

Conține o zonă de date de identificare (numele complet, sexul, locul și data nașterii utilizatorului, perioada de valabilitate a cardului), zone de date ale fondurilor extrabugetare de stat ale Federației Ruse (numărul de asigurare al unui cont personal individual în sistemul de asigurări obligatorii de pensie (SNILS) și numărul poliței de asigurare obligatorie de pensie asigurări de sănătate (CHI).

Aplicație bancară electronică

Conține datele necesare implementării operațiuni bancare disponibile proprietarilor carduri de debit(plata bunurilor si serviciilor, transferul, creditarea si debitarea fondurilor). Deschiderea unui cont bancar la UEC se realizează numai cu acordul solicitantului.

Aplicația bancară este alimentată de tehnologia PRO100. Vă permite să utilizați eficient UEC în furnizarea de servicii de stat și municipale și este o garanție a fiabilității și securității operațiunilor legate de utilizarea datelor utilizatorilor.

Semnătura electronică

UEC poate găzdui chei de semnătură electronică calificate îmbunătățite și certificat calificat cheie de verificare a semnăturii electronice (ESK). KEP este un analog semnătură de mânăși face posibil ca utilizatorul UEC să efectueze acțiuni semnificative din punct de vedere juridic, inclusiv achiziționarea de servicii și efectuarea de tranzacții în formă electronică.

Pentru a înregistra un CEP, trebuie să furnizați un număr individual de contribuabil (TIN) atunci când primiți UEC.

Securitatea UEC

Cardul electronic universal este un produs de imprimare sigur, dezvoltat ținând cont de cerințele legislației Federației Ruse pentru astfel de produse UEC au trecut examenul corespunzător. Cerințele de securitate sunt respectate în toate etapele livrării UEC, de la centrele de producție și personalizare până la punctele de emisiune pentru utilizatorul UEC.

UEC este echipat cu un mediu electronic (hardware și software special), certificat de autoritățile de reglementare guvernamentale și care permite protejarea în mod fiabil a datelor personale ale utilizatorului.

Pentru a proteja datele, UEC furnizează coduri PIN separate pentru aplicații de identificare și bancare, precum și semnătură electronică. Amintiți-vă că parolele pentru utilizarea UEC sunt informații personale confidențiale și în niciun caz nu dezvăluiți nimănui parola dvs. Nimeni, inclusiv angajații punctelor pentru acceptarea cererilor și emiterea UEC, precum și băncile, nu au dreptul să ceară să fie informați cu privire la semnificația codurilor PIN.

În caz de pierdere

În cazul pierderii sau furtului UEC, trebuie să raportați imediat acest lucru organizației autorizate a entității constitutive a Federației Ruse (UOS) și băncii în care este deschis contul legat de UEC. Cardul va fi blocat imediat și orice tranzacție folosindu-l va deveni imposibilă.
Posibilitatea emiterii unui duplicat de card este prevăzută de lege în cazul pierderii UEC din vina titularului. În acest caz, este posibil să obțineți un card nou doar pe bază de plată. Costul unui duplicat va fi de 450 de ruble (Ordinul nr. OD-112 din 13 octombrie 2014, JSC OEIRTS).

Există, de asemenea, motive pentru înlocuirea gratuită a unui card electronic universal:

Modificarea informațiilor vizuale (neprotejate) conținute în UEC în formă grafică;
înlocuirea băncii emitente;
expirarea perioadei de valabilitate a UEC;
în cazul conectării de noi aplicații electronice la nivel federal, regional sau municipal;
imposibilitate de utilizare din cauza deteriorării fizice a cardului.

Refuzul de a primi UEC

Pentru a refuza să primiți un card electronic universal, trebuie să scrieți o cerere în formularul prescris și să o trimiteți organizației autorizate a entității constitutive a Federației Ruse. Formularul de descărcare se află mai jos.

Proiectul „Cartel electronic universal” este implementat sub controlul Ministerului Dezvoltării Economice al Federației Ruse. Această inițiativă este de importanță națională.

Materiale conexe:

SA UEC anunță anularea emiterii și emiterii cardurilor electronice universale (UEC) de la 1 ianuarie 2017. Decizia corespunzătoare a fost luată la nivel federalși consacrat în Legea federală nr. 471-FZ din 28 decembrie 2016.

pe baza declarației sale scrise. De la începutul anului 2015, cardul va fi eliberat în funcție de dacă ați depus sau nu cerere. Dacă un cetățean nu dorește să primească UEC, poate depune o cerere de refuz de a primi cardul.

Sunt definite prevederi generale privind cardul electronic universalLegea federală din 27 iulie 2010 nr. 210-FZ „Cu privire la organizarea prestării de servicii de stat și municipale”.

La începutul anului 2014, Consiliul Federației a aprobat modificări la Legea federală„Cu privire la organizarea prestării serviciilor de stat și municipale”, care prelungesc până la 31 decembrie 2014 termenul de eliberare a cardurilor universale pe baza cererilor cetățenilor. Eliberarea obligatorie a UEC pentru cetățenii care nu au depus cerere de refuz este prevăzută de la 1 ianuarie 2015.

În 2014, guvernul de la Moscova intenționează să emită 500.000 de carduri electronice universale cu o aplicație de transport.

— Editorial

UEC - ce oferă un card universal cetățenilor Federației Ruse?

Cardul electronic universal (UEC) are scopul de a certifica drepturile utilizatorului UEC de a primi servicii de stat și municipale, precum și de a plăti pentru aceste servicii în formă electronică.

Cardul poate fi un operator calificat semnătură digitală(EDS) al unui cetățean, care îi oferă acestuia posibilitatea de a efectua acțiuni semnificative din punct de vedere juridic, inclusiv primirea de servicii de stat, municipale și comerciale în formă electronică.

Principalele caracteristici ale aplicației bancare electronice UEC, care operează în toată Federația Rusă, includ:

  1. Plata de stat, municipale si servicii comerciale.
  2. Plata pentru bunuri si servicii in reteaua de retail.
  3. Retragere de numerar de la bancomate.
  4. Servicii bancare (depozite, împrumuturi, transferuri de bani etc., lista serviciilor este stabilită de banca emitentă).

În plus, UEC poate găzdui aplicații electronice regionale și municipale independente care oferă servicii într-o anumită regiune.

UEC - pașaport nou?

În prezent, UEC nu are statutul de act de identitate (deși proiectul de lege care îl introduce în 2015 pașaport electronic depusă Dumei de Stat în ianuarie 2013 și este în curs de examinare).

UEC nu înlocuiește pașaportul, pașaportul legal sau permis de conducere cetățean al Federației Ruse.

UEC oferă acces la informații despre proprietarul UEC pentru a-și certifica drepturile de a primi servicii de stat, municipale și alte servicii.


Unde și cum puteți utiliza UEC

Harta este un instrument cu ajutorul căruia departamentele, fondurile, organizațiile și instituțiile vor putea oferi cetățenilor o gamă largă de servicii în formular electronic. Cardul poate fi folosit:

  • la bancomate și terminale POS;
  • în terminalele rețelei de participanți la Sistemul unificat de plată și servicii „Card electronic universal”;
  • în departamente (MFC);
  • în transport (metrou, transport terestru);
  • pe Portal unic servicii de stat și municipale.
  • pe portalurile regionale ale serviciilor de stat și municipale;
  • pe Portalul UEK-online;
  • pe portalurile furnizorilor de servicii comerciale care au primit permisiunea corespunzătoare pentru a autoriza utilizatorii UEC.

În viitorul apropiat, cu ajutorul UEC, așa cum promit dezvoltatorii, vor apărea următoarele oportunități:

  • primiți informații despre cele furnizate utilitati, și despre angajamente cu posibilitate de plată;
  • programarea la medic, completarea unei cereri de îngrijire de înaltă tehnologie, primirea primară îngrijire medicalăși servicii de registru electronic, istoric medical electronic, rețete electronice, plată pentru medicamente și servicii;
  • obtinerea de informatii despre Rezultatele examenului de stat unificat, examenele de admitereși înscrierea în universități, despre performanța școlară a copilului;
  • înscrierea unui copil la grădiniță;
  • utilizați harta ca un analog bilet de călătorie, inclusiv pentru categoriile preferenţiale de cetăţeni;
  • solicitați și primiți beneficii pentru invaliditate temporară, sarcină și naștere și îngrijirea copilului;
  • depune cereri de atribuire sau recalculare a unei pensii;
  • ridică-te și semnează la biroul fiscal, depune declarații fiscale, primiți informații despre amenzile neplătite și plătiți-le;
  • depune cerere pentru ajutor de șomaj, furnizare de asistență financiară si asistenta in angajare;
  • primiți informații despre statutul unui cont personal individual în sistemul de asigurări obligatorii de pensie, o cerere de transfer la un fond de pensii nestatal.
  • plata amenzi rutiere, taxe la primire permis de conducere, înmatricularea sau radierea unui vehicul;
  • executarea la distanță a contractelor de asigurare.

UEC și asigurarea medicală obligatorie

Când aplicați pentru UEC, este recomandat să aveți polița de asigurare la dumneavoastră asigurarea obligatorie de sanatate. În absența unei polițe, solicitantul nu va putea primi servicii medicale pe hartă. Mai mult, de la 1 ianuarie 2014, disponibilitatea polita de asigurare medicala obligatorie este o condiție prealabilă pentru obținerea UEC.

De exemplu, personalul militar și cetățenii echivalenti acestora nu pot primi UEC, deoarece nu li se eliberează poliță de asigurare medicală obligatorie.

UEK și SNILS

În prezent, numărul de asigurare al contului personal individual al persoanei asigurate în sistemul de asigurări obligatorii de pensie al Federației Ruse (SNILS) este cel mai popular identificator de cetățean și este utilizat pentru a primi servicii pe portaluri de stat. Când utilizați UEC, SNILS este citit automat.

Utilizarea UEC pe Internet

Pentru a utiliza UEC pe Internet, utilizați cititor de carduri — un dispozitiv pentru interacțiunea cu UEC, având protecție software și hardware certificată.

Pentru a lucra pe un computer personal al unui utilizator UEC, poate fi utilizat orice cititor de carduri care respectă standardul PC/SC. Cititoarele de carduri pentru UEC sunt furnizate de furnizori independenți. De asemenea, necesarinstalați software-ul (este gratuit, după cum se raportează pe site-ul UEC, puteți descărca programul de pe site-ul producătorului CIPF „CryptoPro UEC CSP”), permițându-vă să lucrați cu o semnătură electronică.

Folosind un cititor de carduri, deținătorul unui card electronic universal are acces la toate serviciile electronice furnizate pe portalurile serviciilor de stat și municipale, precum și pentru a semna, de exemplu, contracte (ceea ce este important pentru freelanceri și cei care nu pot semna fizic). un document).

La începutul lunii aprilie 2013, au fost introduse modificări la Codul Muncii al Federației Ruse care reglementează angajarea la distanță. Acum un contract de muncă întocmit electronic, certificat prin semnăturile electronice ale părților, are aceeași forță ca un contract pe hârtie semnat personal. În acest caz, contractul de muncă trebuie să indice în ce termen angajatorul și angajatul trebuie să confirme primirea document electronic unul de altul.

Costul unui cititor de carduri în magazinele cu amănuntul este de 200-400 de ruble.

Cum să obțineți UEC?

UEC este eliberat gratuit cetățenilor Federației Ruse pe baza unei cereri personale.

Cardul este valabil cinci ani.

Momentan, nu este posibil să aplicați pentru UEC de la distanță. Pentru a face acest lucru, trebuie să mergeți la un punct de service, care este și un punct de acceptare a aplicației.

Pentru cetățenii cu vârsta sub 14 ani, o cerere de eliberare a UEC este depusă și semnată de un reprezentant legal. În acest caz, nu este necesară postarea unei fotografii a unui minor pe UEC.

Minorii cu vârsta cuprinsă între paisprezece și optsprezece ani pot solicita în mod independent un UEC și pot primi un card, precum și îl pot refuza.

La depunerea unei cereri, un cetățean trebuie să aibă cu el:

  • document de identificare (obligatoriu);
  • polita de asigurare obligatorie de sanatate ( obligatoriu de la 1 ianuarie 2014);
  • certificat de asigurare de asigurare obligatorie de pensie (dacă este disponibil).

Cererea poate fi depusă la Moscova, având doar înregistrare temporară în capitală (doar pentru cetățenii Federației Ruse). Dar depunerea unei cereri prin împuternicire nu este prevăzută de lege.

Acolo, la punctul de service, solicitantul va fi fotografiat. Puteți aduce o fotografie cu dvs. (culoare sau alb-negru,electronic sau pe hârtie), dar trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

  • Pentru fotografii pe hârtie - 3,5 x 4,5 cm, pe hârtie mată de până la 0,3 mm grosime, fără cute, zgârieturi sau alte deteriorări șiimaginea trebuie să fie focalizată, pDistanța de la bărbie până la vârful capului ar trebui să fie de 70-80% din înălțimea fotografiei.
  • Pentru o fotografie în formă electronică, fotografia trebuie salvată cu o rezoluție de 420 pixeli în lățime cu 525 pixeli în înălțime până la 480 pixeli în lățime cu 600 pixeli în înălțime, în funcție de rezoluția optică a imaginii cu un raport de aspect de 4 :5 în format JPEG. Dimensiunea maxima fișier foto color 300 KB, minim - 90 KB. Dimensiunea maximă a fișierului pentru o fotografie monocromă este de 60 KB, iar cea minimă este de 17 KB. Culori: fie 2Spațiu de culoare RGB de 4 biți, în care fiecare pixel are 8 biți pentru fiecare componentă de culoare (roșu, verde și albastru); sau 8-biți spațiu de culoare monocrom în care fiecare pixel are 8 biți de valoare a luminozității.Când utilizați un scaner, fotografia trebuie scanată cu o rezoluție optică de 533 până la 610 dpi.

Dacă dorește, solicitantul poate include o cheie de semnătură electronică în datele pe care le va „purta” cardul său. Această semnătură va avea același efect juridic ca și semnătura fizică personală a solicitantului.

La depunerea unei cereri, solicitantul selectează banca la care cardul va fi conectat la cont.

Deocamdată, alegerea băncilor este limitată. Programul de afiliere include:

  1. OJSC „Sberbank a Rusiei”
  2. OJSC „Bank Uralsib”
  3. BANCA OJSC „AK BARS”.
  4. OJSC „Banca Industrială Moscova”
  5. OJSC CB „Center-invest”
  6. OJSC Bank Sankt Petersburg
  7. OJSC Bank AVB
  8. CJSC „Surgutneftegazbank”
  9. Banca „Severny Credit” (OJSC)
  10. SA „Almazergienbank” OJSC
  11. OJSC „Zapsibkombank”.
  12. OJSC „Banca Asia-Pacific”
  13. BANCA OJSC KHANTY-MANSIYAN
  14. SRL „Banca Municipală Khakassiană”

Contul, dacă este disponibil, poate fi legat de card sau mai întâi deschis și apoi conectat. Dar pentru aceste acțiuni trebuie să vă formați o bancă. Nu vă vor conecta contul de card la punctul de service, nu este de competența lor.

Când cardul este gata, solicitantul trebuie să viziteze punctul de emitere a cardului (este indicat în cerere; de ​​regulă, punctele de acceptare a cererii și punctele de emitere sunt aceleași) și să primească cardul în sine și un plic cu coduri PIN pentru asta. Codurile PIN sunt necesare pentru diferite funcții (un cod pentru fiecare funcție): pt identificare personală la primirea serviciilor, semnarea documentelor cu semnătură electronică, folosită atunci când trebuie să se schimbe coduri pentru aceste două acțiuni și un PIN pentru aplicația bancară.

Dacă primiți un card la Moscova, pe site uec.mos.ru puteți verifica starea cererii de eliberare a UEC și verificați cardul în sine. De acolo poți merge laportalul serviciilor de stat și municipale ale orașului Moscova.

Dacă există un defect, înlocuirea UEC se efectuează gratuit pe baza unei cereri.

Regiunea Moscova

Există 4 puncte de service în regiunea Moscova.

SA este responsabilă de implementarea proiectului în regiunea Moscova „Harta electronică universală a regiunii Moscovei”.

Înlocuire dacă este furat, pierdut sau expiratUEC

În caz de pierdere, ar trebui să raportați imediat acest lucru organizației care a emis UEC (pentru Moscova aceasta este Întreprinderea Unitară de Stat „Registrul social de la Moscova”, pentru regiunea Moscova - JSC „Harta electronică universală a regiunii Moscova”), la banca în care este deschis contul legat de UEC și, dacă există o semnătură electronică pe UEC pierdut, la centrul de certificare care a eliberat certificatul cheie pentru verificarea semnăturii electronice plasat pe UEC.

Un cetățean are dreptul de a solicita un duplicat UEC. Eliberarea unui duplicat se efectuează pe bază de plată.

În caz de expirare, înlocuire a băncii, cardul este emis gratuit.

Refuz de la UEC

Dacă nu doriți să primiți un card electronic personal, trebuie să contactați organizația autorizată să emită carduri (pentru Moscova aceasta este Întreprinderea Unitară de Stat „Registrul Social Moscova”, pentru regiunea Moscova - OJSC „Cartea electronică universală a Moscovei”. Regiune").

Dar merită să rețineți că puteți refuza utilizarea UEC numai dacă UEC a fost eliberat. Prin urmare, este logic să aplicați pentru refuz după 1 ianuarie 2014, când cardurile vor fi emise în masă.

Refuzul utilizării UEC nu înseamnă anularea cardului. Refuzul de a primi sau utiliza UEC nu implică nicio restricție privind primirea de servicii, beneficii etc. Serviciile și beneficiile vor fi furnizate pe baza documentelor existente.

Data înscrierii operatorului în registru: 19.07.2011

Motive pentru înscrierea operatorului în registru (număr de comandă): 596

Nume operator: Societate pe acțiuni „Soluții de calcul”

Adresa locației operatorului: 117587, Moscova, sh. Varshavskoe, 118, bldg. 1

Data începerii prelucrării datelor cu caracter personal: 01.01.2012

Subiecții Federației Ruse pe al căror teritoriu sunt prelucrate datele cu caracter personal: Moscova

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal: Organizarea evidenței personalului, asistența angajaților la angajare, pregătire, promovare, salarizare în condiții contract de munca cu angajaţii, ţinerea contabilităţii şi contabilitate fiscală, transmiterea de rapoarte către autoritățile de reglementare, implementare acumularea pensiilor, calcul salariile, selecția personalului, organizarea controlului accesului, stocarea informațiilor prelucrate de organizații locuinte si servicii comunale complex, emiterea de bilete pentru călătorii de afaceri, emiterea unei polițe de asigurări medicale voluntare, publicarea datelor personale ale angajaților pe portalul intern corporativ. executarea comenzilor operatorilor de date cu caracter personal din sectorul locuințelor și serviciilor comunale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizarea de servicii de contabilitate către utilizatori în cadrul Sistemului de contabilitate a personalului Ladoshka, asistență angajaților la angajare, formare, promovare, remunerare în conformitate cu cu termenii contractului de muncă cu angajații, ținerea evidenței contabile și a contabilității fiscale, transmiterea de rapoarte către autoritățile de reglementare, efectuarea acumulărilor de pensii, calculul salariilor, recrutarea personalului, organizarea regimurilor de control acces, stocarea informațiilor prelucrate de organizațiile complexului de locuințe și servicii comunale. , emiterea de bilete pentru călătorii de afaceri, emiterea unei polițe de asigurare voluntară de sănătate, publicarea datelor personale ale angajaților pe portalul intern corporativ. executarea comenzilor operatorilor de date cu caracter personal din sectorul locuințelor și serviciilor comunale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizarea de servicii de contabilitate către utilizatori în cadrul Sistemului Ladoshki

Descrierea măsurilor prevăzute la art. 18.1 și 19 din Lege: Conducerea SA „CALCULATION SOLUTIONS” a aprobat: o politică de prelucrare a datelor cu caracter personal, instrucțiuni privind procedura de prelucrare și acces la informațiile care constituie date cu caracter personal, un regulament privind organizarea unui regim de securitate pentru spațiile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal. , o listă a angajaților autorizați să prelucreze date cu caracter personal, fișele postului angajații autorizați să prelucreze date cu caracter personal - măsuri organizatorice: a fost desemnată o persoană responsabilă cu organizarea prelucrării datelor cu caracter personal, comunicată angajaților companiei - politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, reglementări privind organizarea regimului de securitate a sediului în care se află datele cu caracter personal. prelucrate, instrucțiuni privind procedura de prelucrare și acces la informațiile care constituie date cu caracter personal, o listă a angajaților autorizați să prelucreze date cu caracter personal, fișe de post ale angajaților autorizați să prelucreze date cu caracter personal. Cursuri de specialitate sunt organizate în mod regulat pentru angajații SA „CALCULATION SOLUTIONS” privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal. Implementat mijloace tehnice protecția informațiilor confidențiale.

Categorii de date cu caracter personal: prenume, prenume, patronim, anul nașterii, luna nașterii, data nașterii, locul nașterii, adresa, starea civilă, statutul social, statutul de proprietate, educația, profesia, venitul, adresa de înregistrare, locul de reședință, adresa pentru informații , fotografie, informatii cuprinse in adeverințe de la locul de studii al studenților muncitori, locul de studii, denumire institutie de invatamant, informații cuprinse în documentul privind studiile și calificări, informațiile conținute în certificatul de naștere, informațiile conținute în certificatul de naștere, informațiile conținute în certificatul de căsătorie, informațiile conținute în legitimația militară, cetățenia, informații despre titlurile academice, informații despre diplome academice , locul de muncă, adresa de e-mail corporativă a angajatului, cookie-uri, informații despre elevi (numărul școlii, numărul clasei, scrisoarea), numărul de cont personal, detaliile cardului bancar, codul hash (convertit în valoare numerică imaginea modelului venei palmierului), date personale biometrice (imaginea digitalizată a modelului venei palmierului), categorii speciale de date personale: informații de sănătate cuprinse în certificatul de sarcină.

Categorii de subiecte ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate: Angajații SA „CALCULATION SOLUTIONS”. Cetățenii Federației Ruse sunt plătitori de locuințe și servicii comunale. Utilizatori ai sistemului Ladoshki - vizitatori ai site-ului, angajați concediați, rude apropiate ale angajaților, persoane în căutarea unui loc de muncă, persoane responsabile participanți ai sistemului Ladoshki, angajați ai contrapartidelor (NCO LLC „SOLUȚII DE DECLARARE”)

Lista acțiunilor cu date personale: Colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, clarificarea (actualizarea, modificarea), extragerea, utilizarea, transferul (distribuirea, furnizarea, accesul), blocarea, ștergerea, distrugerea datelor cu caracter personal. În cadrul proiectului de locuințe și servicii comunale - doar stocarea datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal: cu transmitere prin rețeaua internă a unei persoane juridice, mixtă, cu transmitere prin internet

Temei juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal: Codul Muncii Federația Rusă, Cod fiscal Federația Rusă, consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul comenzii de bilete pentru călătorii de afaceri, declarația de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul emiterii unei polițe de asigurări de sănătate voluntare, consimțământul utilizatorului la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul menținerii agendelor telefonice, consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul furnizării de contabilitate a serviciilor în cadrul Sistemului Ladoshki și a sistemului de control și management al accesului către SA „SOLUȚII DE CALCUL”

Disponibilitatea transmisiei transfrontaliere: Nu

Informații despre locația bazei de date: Rusia


© 2024 egoist24.ru Sisteme de plată. Ipotecare. Băncile. Bani Yandex. WebMoney. Informații generale.